施工合同掛靠協(xié)議8篇篇1甲方（掛靠方）：_________乙方（被掛靠方）：_________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上，就甲方掛靠乙方從事工程施工事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、協(xié)議目的甲方因業(yè)務(wù)需要，希望以乙方的名義從事工程施工，乙方同意提供掛靠服務(wù)。本協(xié)議旨在明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保掛靠關(guān)系的順利進(jìn)行。二、掛靠事項1.甲方以乙方的名義承攬工程，負(fù)責(zé)工程的實施和管理。乙方負(fù)責(zé)提供相關(guān)的資質(zhì)證明和資料，協(xié)助甲方完成工程承攬手續(xù)。2.甲方在承攬工程過程中，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和乙方的規(guī)章制度，確保工程的合法性和合規(guī)性。乙方有權(quán)對甲方承攬工程的合法性進(jìn)行監(jiān)督。3.甲方在承攬工程過程中，應(yīng)保證工程質(zhì)量，確保工期進(jìn)度。乙方有權(quán)對甲方承攬工程的實施情況進(jìn)行監(jiān)督。4.甲方在承攬工程過程中，應(yīng)保證資金使用的合法性和合規(guī)性。乙方有權(quán)對甲方承攬工程的資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。三、協(xié)議期限本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為______年。協(xié)議期滿后，雙方如需繼續(xù)合作，可協(xié)商簽訂新的協(xié)議。四、權(quán)利義務(wù)1.甲方的權(quán)利義務(wù)：（1）甲方有權(quán)以乙方的名義承攬工程，實施和管理工程。（2）甲方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和乙方的規(guī)章制度，確保工程的合法性和合規(guī)性。（3）甲方應(yīng)保證工程質(zhì)量，確保工期進(jìn)度。（4）甲方應(yīng)保證資金使用的合法性和合規(guī)性。2.乙方的權(quán)利義務(wù)：（1）乙方有權(quán)對甲方承攬工程的合法性進(jìn)行監(jiān)督。（2）乙方有權(quán)對甲方承攬工程的實施情況進(jìn)行監(jiān)督。（3）乙方有權(quán)對甲方承攬工程的資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。（4）乙方應(yīng)提供相關(guān)的資質(zhì)證明和資料，協(xié)助甲方完成工程承攬手續(xù)。五、違約責(zé)任1.甲方在承攬工程過程中，如違反相關(guān)法律法規(guī)或乙方的規(guī)章制度，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。乙方有權(quán)解除本協(xié)議并要求甲方賠償因此造成的損失。2.乙方在提供掛靠服務(wù)過程中，如違反本協(xié)議的規(guī)定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。甲方有權(quán)解除本協(xié)議并要求乙方賠償因此造成的損失。六、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。如雙方在本協(xié)議的履行過程中發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。2.在爭議解決過程中，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議中未涉及爭議的其他部分。七、其他條款1.本協(xié)議未盡事宜，雙方可協(xié)商補充；補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（掛靠方）：_________（簽字或蓋章）乙方（被掛靠方）：_________（簽字或蓋章）篇2甲方（掛靠方）：_________乙方（被掛靠方）：_________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平和誠實信用的基礎(chǔ)上，就甲方掛靠乙方從事工程施工事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、協(xié)議目的甲方因業(yè)務(wù)需要，需以乙方名義承攬工程，乙方同意甲方掛靠其名下從事工程施工。二、掛靠期限本協(xié)議自簽訂之日起生效，有效期為______年。期滿后，如雙方繼續(xù)合作，可續(xù)簽本協(xié)議。三、掛靠方式1.甲方以乙方名義承攬工程，負(fù)責(zé)工程的實施和管理。乙方負(fù)責(zé)提供資質(zhì)、技術(shù)和管理支持。2.甲方在承攬工程時，應(yīng)向建設(shè)單位說明與乙方的掛靠關(guān)系，并出示相關(guān)證明文件。3.乙方應(yīng)協(xié)助甲方解決承攬工程中遇到的問題，提供必要的支持和幫助。四、費用及支付方式1.甲方應(yīng)向乙方支付掛靠費用。具體費用根據(jù)工程規(guī)模和難易程度，由雙方協(xié)商確定。2.甲方應(yīng)在簽訂本協(xié)議后______個工作日內(nèi)向乙方支付第一筆掛靠費用，金額為______元。剩余費用根據(jù)工程進(jìn)展情況分期支付。3.甲方應(yīng)按時向乙方支付費用，確保工程的順利進(jìn)行。如因甲方原因逾期支付費用，甲方應(yīng)自逾期之日起按日向乙方支付違約金，直至費用支付完畢。五、質(zhì)量保證1.甲方應(yīng)確保工程質(zhì)量符合相關(guān)法律法規(guī)和建設(shè)單位的要求。如因甲方原因造成工程質(zhì)量問題，甲方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。2.乙方應(yīng)提供必要的技術(shù)支持和管理指導(dǎo)，確保工程質(zhì)量符合要求。如因乙方原因造成工程質(zhì)量問題，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。六、安全施工1.甲方應(yīng)建立健全安全施工制度，加強施工現(xiàn)場的安全管理，確保施工過程中的安全。如因甲方原因造成安全事故，甲方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。2.乙方應(yīng)協(xié)助甲方做好安全施工工作，提供必要的安全技術(shù)支持和指導(dǎo)。如因乙方原因造成安全事故，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。七、違約責(zé)任1.甲乙雙方在履行本協(xié)議過程中，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任并賠償因此給對方造成的全部損失。2.甲方如未按時向乙方支付掛靠費用，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任并自逾期之日起按日向乙方支付違約金，直至費用支付完畢。3.乙方如未提供必要的資質(zhì)、技術(shù)和管理支持，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任并賠償因此給甲方造成的全部損失。八、爭議解決1.甲乙雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生爭議時，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。2.在爭議解決期間，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議中未涉及爭議的其他條款。九、其他約定事項1.本協(xié)議未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商補充；協(xié)商不成的，按照《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定處理。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（掛靠方）：_________（簽字或蓋章）乙方（被掛靠方）：_________（簽字或蓋章）日期：_________年_________月_________日篇3甲方（掛靠方）：_________乙方（被掛靠方）：_________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上，就甲方掛靠乙方從事工程施工事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、協(xié)議目的甲方因業(yè)務(wù)需要，需以乙方名義從事工程施工，故與乙方簽訂本協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。二、掛靠期限本協(xié)議自簽訂之日起生效，有效期為_____年。協(xié)議期滿，若雙方同意，可續(xù)簽協(xié)議。三、掛靠方式甲方以乙方名義進(jìn)行工程施工，乙方提供必要的資質(zhì)和條件，甲方負(fù)責(zé)具體施工事宜。四、雙方的權(quán)利和義務(wù)1.甲方的權(quán)利和義務(wù)（1）甲方有權(quán)使用乙方的資質(zhì)和名義進(jìn)行工程施工，但不得損害乙方的形象和利益。（2）甲方應(yīng)按時向乙方支付掛靠費用，并承擔(dān)因違約而產(chǎn)生的違約責(zé)任。（3）甲方應(yīng)保證施工質(zhì)量，遵守相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定。（4）甲方應(yīng)接受乙方的監(jiān)督和管理，確保施工順利進(jìn)行。2.乙方的權(quán)利和義務(wù)（1）乙方有權(quán)要求甲方按時支付掛靠費用，并有權(quán)終止協(xié)議。（2）乙方應(yīng)提供必要的資質(zhì)和條件，協(xié)助甲方進(jìn)行工程施工。（3）乙方應(yīng)對甲方的施工活動進(jìn)行監(jiān)督和管理，確保施工符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定。（4）乙方應(yīng)維護(hù)甲方的合法權(quán)益，確保施工順利進(jìn)行。五、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任的承擔(dān)（1）甲方未按時支付掛靠費用的，應(yīng)按協(xié)議約定向乙方支付違約金。違約金數(shù)額為應(yīng)付金額的_____%。若甲方逾期未支付違約金，乙方有權(quán)終止協(xié)議。（2）甲方在施工過程中違反相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。若因此給乙方造成損失的，甲方應(yīng)予以賠償。2.乙方違約責(zé)任的承擔(dān)（1）乙方未提供必要的資質(zhì)和條件的，應(yīng)按協(xié)議約定向甲方支付違約金。違約金數(shù)額為應(yīng)付金額的_____%。若乙方逾期未支付違約金，甲方有權(quán)終止協(xié)議。（2）乙方在施工過程中違反相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。若因此給甲方造成損失的，乙方應(yīng)予以賠償。六、爭議解決方式因本協(xié)議引起的爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。在爭議解決期間，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議中未涉及爭議的其他條款。七、其他約定事項1.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。2.本協(xié)議一式_____份，雙方各執(zhí)_____份。自雙方簽字或蓋章之日起生效。3.在本協(xié)議有效期內(nèi)，雙方不得擅自變更或解除本協(xié)議。如需變更或解除本協(xié)議，應(yīng)提前_____天書面通知對方，并協(xié)商達(dá)成新的協(xié)議。如因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無法繼續(xù)履行的，雙方可協(xié)商解除本協(xié)議。但因此給雙方造成損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。篇4甲方（掛靠方）：XXXX，身份證號碼：XXXX，聯(lián)系方式：XXXX。乙方（被掛靠方）：XXXX，身份證號碼：XXXX，聯(lián)系方式：XXXX。根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著自愿、平等、公平、誠實信用的原則，就甲方掛靠乙方從事施工合同業(yè)務(wù)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、協(xié)議目的甲方因業(yè)務(wù)需要，希望以乙方的名義從事施工合同業(yè)務(wù)。乙方同意甲方掛靠其名下，開展相關(guān)業(yè)務(wù)。二、掛靠期限本協(xié)議自雙方簽字（蓋章）之日起生效，有效期為XX年。期滿后，若雙方繼續(xù)合作，可續(xù)簽本協(xié)議。三、掛靠費用1.甲方需向乙方支付掛靠費用，具體費用根據(jù)施工合同金額及業(yè)務(wù)難度等因素確定。2.甲方在簽訂施工合同時，需將合同金額的XX%作為管理費支付給乙方。3.若甲方在施工過程中產(chǎn)生其他費用，如材料費、人工費等，需按照乙方要求提供相應(yīng)票據(jù)或憑證，以便乙方進(jìn)行成本核算。四、權(quán)利義務(wù)1.甲方有權(quán)以乙方名義從事施工合同業(yè)務(wù)，但不得損害乙方的利益。甲方需遵守相關(guān)法律法規(guī)及乙方的規(guī)章制度，確保施工合同的順利進(jìn)行。2.乙方有權(quán)對甲方的施工合同業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督和管理，確保施工合同的合規(guī)性和安全性。乙方需為甲方提供必要的支持和協(xié)助，確保施工合同的順利完成。3.甲方需按時向乙方支付掛靠費用及管理費等相關(guān)費用。若甲方逾期未支付相關(guān)費用，乙方有權(quán)解除本協(xié)議并要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。4.乙方需確保甲方的施工合同業(yè)務(wù)在合法合規(guī)的前提下進(jìn)行。若因乙方的違法行為導(dǎo)致甲方受到損失，乙方需承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。五、違約責(zé)任1.甲方若違反本協(xié)議約定，未按時支付掛靠費用或管理費等相關(guān)費用，需承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。乙方有權(quán)解除本協(xié)議并要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.乙方若違反本協(xié)議約定，未為甲方提供必要的支持和協(xié)助，或未確保甲方的施工合同業(yè)務(wù)在合法合規(guī)的前提下進(jìn)行，需承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。六、爭議解決若甲乙雙方在本協(xié)議履行過程中發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方可向乙方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。在訴訟過程中，雙方應(yīng)尊重法院判決結(jié)果并執(zhí)行相關(guān)裁決。七、其他事項1.本協(xié)議自雙方簽字（蓋章）之日起生效。協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本協(xié)議未盡事宜，可由甲乙雙方協(xié)商補充。補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。甲方（掛靠方）：XXXX（簽字/蓋章）日期：XXXX年XX月XX日乙方（被掛靠方）：XXXX（簽字/蓋章）日期：XXXX年XX月XX日篇5甲方（掛靠方）：[公司名稱]地址：[公司地址]聯(lián)系方式：[公司電話]乙方（被掛靠方）：[公司名稱]地址：[公司地址]聯(lián)系方式：[公司電話]鑒于甲方需要掛靠乙方的施工資質(zhì)進(jìn)行工程建設(shè)，乙方同意甲方在其施工資質(zhì)下掛靠進(jìn)行工程建設(shè)，雙方經(jīng)過友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、協(xié)議目的甲方為了承接工程項目，需要掛靠乙方的施工資質(zhì)。乙方同意甲方在其施工資質(zhì)下進(jìn)行掛靠，并協(xié)助甲方完成工程項目建設(shè)。二、掛靠期限本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，掛靠期限為一年。協(xié)議到期后，雙方如需繼續(xù)合作，應(yīng)重新簽訂協(xié)議。三、費用及支付方式1.甲方需向乙方支付掛靠費用。具體費用標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)工程項目規(guī)模、施工難度等因素雙方協(xié)商確定。2.甲方應(yīng)在每個工程項目開工前向乙方支付相應(yīng)的掛靠費用。乙方在收到甲方支付的掛靠費用后，應(yīng)向甲方提供正規(guī)的發(fā)票。3.甲方需保證所承接的工程項目具有足夠的資金和技術(shù)支持，確保工程順利進(jìn)行。如因甲方原因?qū)е鹿こ掏９せ驙€尾，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。四、雙方權(quán)利義務(wù)1.甲方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和乙方的規(guī)章制度，確保工程質(zhì)量安全。在工程建設(shè)過程中，甲方應(yīng)積極配合乙方的工作，確保工程順利完成。2.乙方應(yīng)協(xié)助甲方完成工程項目建設(shè)，提供必要的技術(shù)支持和指導(dǎo)。同時，乙方也應(yīng)確保甲方的施工資質(zhì)得到有效使用，避免對乙方造成不良影響。3.甲方在掛靠期間不得以乙方的名義從事違法違規(guī)行為，否則由此給乙方造成的一切損失由甲方承擔(dān)。4.乙方有權(quán)對甲方的施工資質(zhì)使用情況進(jìn)行監(jiān)督和管理，確保甲方的施工資質(zhì)得到有效利用。如甲方違反協(xié)議規(guī)定，乙方有權(quán)終止協(xié)議并要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。五、違約責(zé)任1.甲方如違反協(xié)議規(guī)定，未按時支付掛靠費用或從事違法違規(guī)行為，乙方有權(quán)終止協(xié)議并要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。2.乙方如違反協(xié)議規(guī)定，未協(xié)助甲方完成工程項目建設(shè)或濫用甲方的施工資質(zhì)，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。六、爭議解決如雙方在協(xié)議履行過程中發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。在訴訟過程中，雙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和訴訟程序規(guī)定。七、其他事項1.本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。協(xié)議到期后，雙方如需繼續(xù)合作，應(yīng)重新簽訂協(xié)議。2.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。3.本協(xié)議所有條款均受中華人民共和國法律法規(guī)的管轄和保護(hù)。如有任何違反法律法規(guī)的行為，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。甲方（簽字/蓋章）：[公司名稱]日期：XXXX年XX月XX日乙方（簽字/蓋章）：[公司名稱]日期：XXXX年XX月XX日篇6甲方（掛靠方）：_________乙方（被掛靠方）：_________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上，就甲方掛靠乙方從事工程施工事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、協(xié)議背景甲方因業(yè)務(wù)需要，需以乙方名義從事工程施工，但甲方并不具備相應(yīng)的施工資質(zhì)和經(jīng)驗。因此，甲方需掛靠乙方，借助乙方的施工資質(zhì)和經(jīng)驗來完成工程任務(wù)。乙方同意接受甲方的掛靠請求，并承諾提供相應(yīng)的支持和保障。二、協(xié)議內(nèi)容1.掛靠期限：本協(xié)議自簽訂之日起生效，有效期為______年。協(xié)議期滿后，如雙方繼續(xù)合作，可續(xù)簽本協(xié)議。2.掛靠方式：甲方以乙方名義從事工程施工，具體工程項目由甲方自行聯(lián)系和承接。甲方需向乙方支付相應(yīng)的管理費用。3.權(quán)利義務(wù)：（1）甲方權(quán)利：甲方有權(quán)以乙方名義從事工程施工，并享有乙方相應(yīng)的施工資質(zhì)和經(jīng)驗帶來的便利。甲方有權(quán)要求乙方提供相應(yīng)的支持和保障。（2）甲方義務(wù)：甲方需遵守相關(guān)法律法規(guī)和乙方制定的規(guī)章制度，不得從事違法違規(guī)行為。甲方需按時向乙方支付管理費用。（3）乙方權(quán)利：乙方有權(quán)對甲方的施工活動進(jìn)行監(jiān)督和管理，確保施工質(zhì)量安全環(huán)保。乙方有權(quán)要求甲方遵守相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度。（4）乙方義務(wù)：乙方需為甲方提供必要的支持和保障，確保甲方能夠順利承接和完成工程任務(wù)。乙方需按時向甲方提供工程款項的發(fā)票和收款賬戶信息。4.違約責(zé)任：如一方違反本協(xié)議約定，需承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。具體違約責(zé)任包括但不限于：支付違約金、賠償損失、承擔(dān)因此產(chǎn)生的全部費用等。5.爭議解決：如雙方在本協(xié)議履行過程中發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。三、其他約定1.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本協(xié)議自雙方簽字或蓋章之日起生效。甲方（掛靠方）：_________（簽字或蓋章）乙方（被掛靠方）：_________（簽字或蓋章）日期：_________年_________月_________日篇7甲方（發(fā)包方）：XXX乙方（承包方）：XXX根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上，就乙方向甲方掛靠施工工程事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況（一）工程名稱：XXX（二）工程地點：XXX（三）工程內(nèi)容：XXX（四）施工面積：XXX平方米（五）承包范圍：詳見施工圖紙及預(yù)算清單（六）承包方式：包工包料（七）質(zhì)量等級：合格（八）工程總造價：人民幣XXX元，大寫：XXX元整。二、甲方權(quán)利和義務(wù)（一）甲方指派XXX同志為工地代表，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決施工過程中的相關(guān)問題。（二）甲方負(fù)責(zé)辦理施工所需的各項手續(xù)，保證施工順利進(jìn)行。（三）甲方負(fù)責(zé)提供施工所需的材料和設(shè)備，確保施工質(zhì)量和進(jìn)度。（四）甲方負(fù)責(zé)按照合同約定支付工程款，確保乙方的合法權(quán)益。三、乙方權(quán)利和義務(wù)（一）乙方指派XXX同志為項目負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)施工過程中的各項事務(wù)。（二）乙方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照施工圖紙及預(yù)算清單進(jìn)行施工，確保施工質(zhì)量符合要求。（三）乙方應(yīng)當(dāng)合理安排施工進(jìn)度，按時完成施工任務(wù)。（四）乙方應(yīng)當(dāng)加強安全生產(chǎn)管理，確保施工過程中的人身和財產(chǎn)安全。（五）乙方應(yīng)當(dāng)按照合同約定開具發(fā)票，確保甲方能夠合法入賬。四、合同價款及支付方式（一）本合同總造價為人民幣XXX元，大寫：XXX元整。（二）甲方應(yīng)當(dāng)按照以下方式支付合同價款：1.合同簽訂后，甲方支付乙方合同總造價的XX%作為預(yù)付款。2.乙方按照合同約定完成施工任務(wù)后，甲方支付乙方合同總造價的XX%。3.甲方在工程竣工驗收合格后XX日內(nèi)，支付乙方合同總造價的剩余款項。（三）乙方應(yīng)當(dāng)按照合同約定開具發(fā)票，并提供相應(yīng)的稅務(wù)證明文件。（四）如甲方未按照合同約定支付合同價款，乙方有權(quán)要求甲方支付逾期利息，具體利率按照中國人民銀行同期貸款利率計算。五、施工工期（一）本工程開工日期為XXXX年XX月XX日，竣工日期為XXXX年XX月XX日，總工期為XX天。（二）如因甲方原因?qū)е率┕ぶ袛嗷蜓悠冢て谙鄳?yīng)順延。（三）如因乙方原因?qū)е率┕ぶ袛嗷蜓悠冢曳綉?yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。六、驗收與保修（一）工程竣工后，甲方應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗收，并出具驗收報告。（二）如驗收不合格，甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行整改，并承擔(dān)相應(yīng)的整改費用。（三）本工程保修期為XX年，自竣工驗收之日起計算。在保修期內(nèi)，乙方應(yīng)當(dāng)提供免費的維修服務(wù)。保修期滿后，如需繼續(xù)維修，雙方應(yīng)當(dāng)另行簽訂維修合同。（四）保修期間，如因乙方原因?qū)е碌木S修費用，由乙方承擔(dān)；如因甲方原因?qū)е碌木S修費用，由甲方承擔(dān)。具體責(zé)任界定以雙方協(xié)商一致為準(zhǔn)。七、違約責(zé)任與糾紛解決（一）如一方違約，守約方可以要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償因此造成的損失。具體違約責(zé)任和賠償標(biāo)準(zhǔn)以雙方協(xié)商一致為準(zhǔn)。（二）如雙方在履行合同過程中發(fā)生糾紛，應(yīng)當(dāng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。（三）在糾紛解決過程中，除正在審理的案件外，雙方仍應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行合同中其他無爭議的條款。八、其他事項（一）本合同一式XX份，甲乙雙方各執(zhí)XX份，具有同等法律效力。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。未盡事宜，可另行簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。具體事宜請咨詢專業(yè)法律人士或機(jī)構(gòu)以確保自身權(quán)益得到保障！篇8甲方（發(fā)包方）：XXXX有限公司乙方（承包方）：XXXX有限公司鑒于甲方需要建設(shè)某項目，且乙方具備相應(yīng)的施工資質(zhì)和經(jīng)驗，甲方?jīng)Q定將該項目委托給乙方進(jìn)行施工，并達(dá)成如下掛靠協(xié)議：一、協(xié)議目的本協(xié)議旨在明確甲方與乙方在施工過程中的權(quán)利和義務(wù)，規(guī)范雙方的行為，確保施工項目的順利進(jìn)行，并保障雙方的合法權(quán)益。二、施工項目1.項