產(chǎn)品安裝承攬合同5篇篇1甲方（定作方）：____________________乙方（承攬方）：____________________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著公平、誠實、守信的原則，就甲方的產(chǎn)品安裝事項達成如下協(xié)議：一、合同標的1.乙方承攬甲方產(chǎn)品的安裝工作，具體產(chǎn)品種類、規(guī)格、數(shù)量及安裝地點等詳見附件一《產(chǎn)品安裝清單》。二、承攬方式乙方按照甲方的要求，以包工包料的方式承攬本次產(chǎn)品安裝工作。乙方應(yīng)自備安裝工具，并負責(zé)安裝過程中的一切費用。三、工程期限乙方應(yīng)在合同簽訂后______天內(nèi)完成全部安裝工作。如有特殊情況需延期，應(yīng)提前向甲方書面申請并得到甲方同意。四、質(zhì)量標準及驗收方式1.乙方應(yīng)按照甲方提供的產(chǎn)品說明書及安裝規(guī)范進行安裝，確保安裝質(zhì)量符合國家相關(guān)標準。2.安裝完成后，乙方應(yīng)通知甲方進行驗收。甲方應(yīng)在接到通知后______天內(nèi)組織驗收，逾期則視為驗收合格。3.驗收時，如發(fā)現(xiàn)安裝質(zhì)量不符合合同約定或國家相關(guān)標準的，甲方有權(quán)要求乙方返工或修理。五、合同價款及支付方式1.本合同總價款為人民幣______元（大寫：______元整），具體明細詳見附件二《合同價款明細表》。2.甲方在合同簽訂后______天內(nèi)支付乙方總價款的______%作為預(yù)付款。3.安裝完成并通過驗收后______天內(nèi)，甲方支付剩余款項。4.支付方式：____________________。六、違約責(zé)任1.若乙方未按合同約定完成安裝工作，應(yīng)支付違約金，并承擔由此給甲方造成的一切損失。2.若甲方未按合同約定支付款項，應(yīng)支付違約金，并承擔由此給乙方造成的一切損失。3.若因不可抗力因素導(dǎo)致無法履行合同，雙方應(yīng)及時溝通并協(xié)商解決方案。七、其他約定事項1.乙方應(yīng)對現(xiàn)場安裝安全負責(zé)，如出現(xiàn)安全事故，由乙方承擔全部責(zé)任。2.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。3.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。4.因執(zhí)行本合同所發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。甲方（定作方）：____________________（蓋章）法定代表人：____________________（簽字）地址：____________________聯(lián)系電話：____________________日期：____________________乙方（承攬方）：____________________（蓋章）法定代表人：____________________（簽字）地址：____________________聯(lián)系電話：____________________日期：____________________附件一：《產(chǎn)品安裝清單》附件二：《合同價款明細表》……（此處省略具體表格內(nèi)容）以上合同協(xié)議內(nèi)容完整，格式美觀清晰。甲乙雙方確認無誤后簽字蓋章生效。篇2甲方（定作方）：__________乙方（承攬方）：__________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著公平、自愿、平等、互利的原則，就甲方委托乙方進行產(chǎn)品安裝事宜達成如下協(xié)議：一、合同標的甲方委托乙方對指定的產(chǎn)品進行安裝，具體產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等詳見附件。二、承攬方式乙方應(yīng)按照甲方的要求，提供合格的產(chǎn)品安裝服務(wù)，確保產(chǎn)品質(zhì)量和安裝質(zhì)量。三、工作期限1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.安裝工作應(yīng)在合同生效后____日內(nèi)完成。如遇特殊情況，雙方協(xié)商確定新的完成時間。四、費用及支付方式1.安裝費用：人民幣____元（大寫：____元整）。2.支付方式：甲方應(yīng)在乙方完成安裝工作并通過驗收后____日內(nèi)支付安裝費用。五、質(zhì)量保證1.乙方應(yīng)確保所安裝產(chǎn)品的質(zhì)量，提供必要的質(zhì)量證明文件。2.乙方應(yīng)確保安裝工作符合相關(guān)行業(yè)標準和技術(shù)要求。3.如因乙方原因造成安裝質(zhì)量不符合要求的，乙方應(yīng)負責(zé)無償修復(fù)或更換。六、驗收標準和方法1.驗收標準：按照相關(guān)行業(yè)標準、技術(shù)要求以及本合同約定的內(nèi)容進行驗收。2.驗收方法：由甲方組織相關(guān)人員進行現(xiàn)場驗收，并出具驗收報告。七、違約責(zé)任1.若因乙方原因未按期完成安裝工作，乙方應(yīng)按日向甲方支付違約金，違約金為合同總金額的____%。2.若因甲方原因未按約定支付安裝費用，甲方應(yīng)按日向乙方支付違約金，違約金為應(yīng)付未付金額的____%。3.若因違約造成對方損失的，違約方應(yīng)承擔賠償責(zé)任。八、不可抗力1.因不可抗力導(dǎo)致無法履行或部分履行本合同的，雙方均不承擔違約責(zé)任。2.因不可抗力造成損失的，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。九、其他約定1.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。3.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年。4.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。甲方（定作方）：__________（蓋章）法定代表人（或授權(quán)代表）：__________（簽字）地址：__________聯(lián)系電話：__________日期：__________年______月______日篇3甲方（發(fā)包方）：___________乙方（承包方）：___________根據(jù)《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方進行產(chǎn)品安裝事宜達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：___________2.工程地點：___________3.工程內(nèi)容：產(chǎn)品安裝（具體產(chǎn)品種類、型號、數(shù)量等詳見附件）。二、工程期限1.工程開工日期：____年__月__日。2.工程竣工日期：____年__月__日。如遇特殊情況，竣工日期可相應(yīng)順延。三、工程價款及支付方式1.工程總價：人民幣____元（大寫：____元整）。該總價為固定包干價，包括材料費、人工費、運輸費等一切相關(guān)費用。2.支付方式：合同簽訂后，甲方預(yù)付工程款的__%作為預(yù)付款；工程完工驗收合格后，支付工程款的__%；剩余__%作為質(zhì)保金，質(zhì)保期滿后無質(zhì)量問題一次性支付。四、工程質(zhì)量及驗收標準1.乙方應(yīng)按照國家和行業(yè)的相關(guān)標準、規(guī)范進行安裝，確保工程質(zhì)量。2.工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方進行驗收。甲方應(yīng)當在接到通知后的__個工作日內(nèi)組織驗收。3.如甲方對工程質(zhì)量有異議，應(yīng)當在驗收后的__個工作日內(nèi)提出，并由雙方協(xié)商解決。五、工程保修及售后服務(wù)1.工程保修期為____年，自工程驗收合格之日起計算。保修期內(nèi)，乙方負責(zé)免費維修。2.保修期屆滿后，乙方提供有償維修服務(wù)。具體費用另行協(xié)商。3.乙方應(yīng)當提供必要的售后服務(wù)支持，確保產(chǎn)品的正常使用。六、違約責(zé)任1.甲方未按約定支付工程款的，應(yīng)按未支付金額的__%向乙方支付違約金。2.乙方未按約定完成工程安裝的，應(yīng)按工程總價的__%向甲方支付違約金。如因不可抗力因素導(dǎo)致延誤的，應(yīng)及時通知甲方并協(xié)商解決方案。3.甲乙雙方其他違約行為，應(yīng)根據(jù)損失程度向?qū)Ψ匠袚`約責(zé)任。七、爭議解決本合同在履行過程中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)首先協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。八、其他事項1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同附件與本合同具有同等法律效力。3.未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：___________ 乙方（蓋章）：___________法定代表人（簽字）：___________ 法定代表人（簽字）：___________日期：____年__月__日 日期：____年__月__日附件：產(chǎn)品清單及技術(shù)要求、安全協(xié)議等。篇4甲方（定作方）：____________________乙方（承攬方）：____________________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，為保證雙方權(quán)益，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實、守信的基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方進行產(chǎn)品安裝事宜達成以下協(xié)議：一、合同標的1.甲方委托乙方安裝的產(chǎn)品為：____________________（具體產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格等詳見附件）。2.安裝地點：____________________（具體地址）。3.安裝內(nèi)容：乙方應(yīng)按照甲方的要求，完成產(chǎn)品的拆卸、運輸、安裝、調(diào)試等工作。二、承攬方式1.乙方應(yīng)按照甲方的要求，以包工包料的方式承攬本次產(chǎn)品安裝工作。2.乙方應(yīng)自行組織安裝人員，并負責(zé)安裝過程中的安全責(zé)任。三、合同價款及支付方式1.本次產(chǎn)品安裝的總價款為：人民幣________元（大寫：____________________元整）。2.支付方式：甲方在合同簽訂后____日內(nèi)支付乙方合同總金額的____%作為預(yù)付款；產(chǎn)品安裝完成后，經(jīng)甲方驗收合格并確認后，支付剩余款項。四、工期及驗收1.乙方應(yīng)在收到甲方預(yù)付款后____日內(nèi)完成產(chǎn)品安裝工作。2.安裝完成后，乙方應(yīng)通知甲方進行驗收，甲方應(yīng)在接到通知后____日內(nèi)組織驗收。3.驗收標準：按照國家標準、行業(yè)標準及甲方的要求進行驗收。4.驗收合格后，雙方簽署驗收報告。如驗收不合格，乙方應(yīng)負責(zé)整改并承擔相應(yīng)費用。五、質(zhì)量保證1.乙方應(yīng)保證安裝的產(chǎn)品質(zhì)量符合國家標準、行業(yè)標準及甲方的要求。2.產(chǎn)品安裝后，乙方應(yīng)提供一定期限的質(zhì)保服務(wù)。質(zhì)保期內(nèi)，如產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)負責(zé)免費維修或更換。3.質(zhì)保期結(jié)束后，如產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)提供有償維修服務(wù)。六、違約責(zé)任1.若因乙方原因未能按時完成產(chǎn)品安裝工作，每延誤一天，應(yīng)向甲方支付合同總價款____%的違約金。2.若因乙方原因?qū)е掳惭b的產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求，乙方應(yīng)負責(zé)整改并承擔相應(yīng)費用。3.若甲方未按合同約定支付款項，每延誤一天，應(yīng)向乙方支付應(yīng)付未付款項____%的違約金。七、其他事項1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。3.未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。4.如因執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、合同附件本合同附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。（以下無正文）甲方（定作方）：____________________（蓋章）法定代表人（或授權(quán)代表）：____________________（簽字）地址：____________________聯(lián)系電話：____________________開戶銀行：____________________賬號：____________________乙方（承攬方）：____________________（蓋章）法定代表人（或授權(quán)代表）：____________________（簽字）地址：____________________聯(lián)系電話：____________________開戶銀行：____________________賬號：____________________日期：___________年___________月___________日鑒于本法律合同的重要性，建議在簽訂前由專業(yè)法律顧問進行審核以確保其合法性和有效性。雖然本模板提供了基本的合同條款和格式要求，但具體的法律事務(wù)可能需要專業(yè)的法律知識和經(jīng)驗來處理。篇5甲方（定作方）：__________乙方（承攬方）：__________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著公平、誠實、守信的原則，就甲方委托乙方進行產(chǎn)品安裝事宜達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：__________產(chǎn)品安裝項目。2.工程地點：__________。3.安裝內(nèi)容：具體安裝內(nèi)容見附件清單。二、工程期限1.本合同簽訂后，乙方應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)完成全部安裝工作。具體開工日期以甲方通知為準。2.工程工期延誤時，乙方應(yīng)提前通知甲方，并征得甲方同意后方可延期。三.工程質(zhì)量與驗收標準1.乙方應(yīng)按照國家和行業(yè)標準及甲方的要求進行安裝，確保產(chǎn)品質(zhì)量和安裝質(zhì)量。2.工程完工后，乙方應(yīng)及時通知甲方進行驗收，并提供相關(guān)驗收資料。甲方應(yīng)在收到通知后及時組織驗收，驗收標準以雙方約定為準。驗收合格后，雙方簽署驗收報告。四、工程價款及支付方式1.工