基坑支護(hù)坡施工合同5篇篇1甲方（發(fā)包方）：_________乙方（承包方）：_________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上，就基坑支護(hù)坡施工事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點(diǎn)：_________3.工程規(guī)模：_________4.工程要求：_________二、承包方式乙方采用包工包料的方式承包基坑支護(hù)坡施工工程。乙方負(fù)責(zé)提供施工所需的全部人力、物力及費(fèi)用，并承擔(dān)相應(yīng)的施工風(fēng)險。三、合同條款1.工程價款及支付方式（1）工程價款：_________元。該價款為包工包料費(fèi)用，包括施工所需的人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)等全部費(fèi)用。（2）支付方式：甲方在簽訂合同后支付乙方工程總價的30%作為預(yù)付款。施工完成后，甲方支付乙方工程總價的70%。2.施工工期乙方應(yīng)在簽訂合同后盡快安排施工，確保在約定工期內(nèi)完成施工任務(wù)。如遇不可抗力因素導(dǎo)致施工延誤，乙方應(yīng)及時向甲方說明情況，并協(xié)商確定解決方案。3.工程質(zhì)量及驗收（1）乙方應(yīng)嚴(yán)格按照施工圖紙和甲方要求進(jìn)行施工，確保施工質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。（2）施工完成后，乙方應(yīng)組織人員進(jìn)行質(zhì)量自檢，并向甲方提交驗收申請。甲方在收到申請后盡快安排驗收工作。（3）驗收過程中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或不符合要求的情況，乙方應(yīng)無條件進(jìn)行整改或返工。整改或返工的費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。4.違約責(zé)任（1）甲方如未按照合同約定支付款項或拖延支付款項，應(yīng)按日向乙方支付違約金，違約金金額為應(yīng)付未付金額的萬分之五。（2）乙方如未按照合同約定完成施工任務(wù)或施工質(zhì)量不符合要求，應(yīng)按日向甲方支付違約金，違約金金額為未完成施工任務(wù)金額的萬分之五。同時，乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。5.爭議解決方式（1）本合同的解釋權(quán)歸甲方所有。雙方在履行合同過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方可向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。（2）在爭議解決期間，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同中未涉及爭議部分的條款。四、其他條款1.乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和甲方規(guī)章制度，確保施工安全、環(huán)保、文明施工。在施工過程中，乙方應(yīng)積極配合甲方及相關(guān)部門的管理和檢查。2.乙方應(yīng)妥善保管好施工材料和設(shè)備，確保不丟失、不損壞。如有丟失或損壞現(xiàn)象發(fā)生，乙方應(yīng)自行承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用進(jìn)行補(bǔ)充或更換。3.乙方在施工過程中應(yīng)注意保護(hù)甲方的財產(chǎn)和權(quán)益，避免對甲方的財產(chǎn)造成不必要的損失或損害。如有任何異常情況發(fā)生，應(yīng)及時向甲方報告并協(xié)助甲方進(jìn)行處理。篇2發(fā)包方（甲方）：[公司名稱]承包方（乙方）：[公司名稱]根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合工程實際情況，就基坑支護(hù)坡施工事項，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，以明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。一、工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點(diǎn)：[工程地點(diǎn)]3.工程規(guī)模：[工程規(guī)模]4.開工日期：[開工日期]5.竣工日期：[竣工日期]6.合同工期：[合同工期]二、承包方式1.承包范圍：基坑支護(hù)坡施工，包括[具體施工內(nèi)容]等。2.承包方式：采用包工包料方式，乙方負(fù)責(zé)提供施工所需的人工和材料，并承擔(dān)施工過程中的風(fēng)險。三、合同價款及支付方式1.合同價款：本合同的總價款為人民幣[合同價款]元。該價款包括施工所需的人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)等全部費(fèi)用。2.支付方式：甲方在簽訂合同后支付合同價款的[支付比例]作為預(yù)付款。剩余款項在竣工驗收合格后一次性支付。四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求1.乙方必須按照甲方提供的設(shè)計圖紙和施工方案進(jìn)行施工，確保施工質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。2.乙方應(yīng)建立健全施工質(zhì)量控制體系，對施工過程進(jìn)行全程質(zhì)量控制，確保每個施工環(huán)節(jié)都符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.甲方有權(quán)對施工過程進(jìn)行監(jiān)督，對不符合質(zhì)量要求的施工部位提出整改意見，乙方應(yīng)積極配合整改。五、安全文明施工要求1.乙方應(yīng)建立健全施工安全管理制度，加強(qiáng)施工安全教育，確保施工人員遵守安全操作規(guī)程，防止事故發(fā)生。2.乙方應(yīng)保持施工現(xiàn)場的整潔有序，及時清理施工垃圾，確保施工現(xiàn)場環(huán)境符合相關(guān)要求。3.甲方有權(quán)對施工過程中的安全文明施工情況進(jìn)行檢查，對不符合要求的施工行為提出整改意見。六、違約責(zé)任及賠償損失1.乙方在施工過程中，如因自身原因?qū)е鹿て谘诱`或施工質(zhì)量不符合合同要求，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.乙方在施工過程中，如因自身原因造成安全事故或環(huán)境污染事件，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。3.如因乙方原因?qū)е潞贤瑹o法按時履行或無法完成施工任務(wù)，乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。七、爭議解決方式1.本合同的解釋權(quán)歸甲方所有。如雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，任何一方可向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。在訴訟過程中，雙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和程序規(guī)定。3.判決生效前，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同中未涉及爭議部分的條款。判決生效后，雙方應(yīng)執(zhí)行判決結(jié)果。如判決結(jié)果與合同約定不符的，以判決結(jié)果為準(zhǔn)。八、其他約定事項1.乙方在簽訂合同前應(yīng)提交相關(guān)的資質(zhì)證明文件，證明其具備相應(yīng)的施工能力和經(jīng)驗。甲方在簽訂合同前應(yīng)仔細(xì)審查乙方的資質(zhì)證明文件，確保其符合合同要求。2.乙方在施工過程中應(yīng)遵守甲方的現(xiàn)場管理規(guī)定和安全生產(chǎn)要求。甲方有權(quán)對乙方的施工行為進(jìn)行監(jiān)督和管理，確保施工順利進(jìn)行。3.本合同未盡事宜，雙方可協(xié)商補(bǔ)充。補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。但補(bǔ)充協(xié)議中不得修改本合同的實質(zhì)性條款。4.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同期滿后自動失效。如有需要續(xù)簽合同的情形出現(xiàn)，雙方應(yīng)提前協(xié)商并簽訂新的合同。篇3發(fā)包方（簡稱甲方）：XX市XX區(qū)XX辦事處XX社區(qū)承包方（簡稱乙方）：XX建筑安裝工程有限公司根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合工程實際情況，就基坑支護(hù)坡施工事宜，甲乙雙方達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：XX市XX區(qū)XX辦事處XX社區(qū)基坑支護(hù)坡施工工程2.工程地點(diǎn)：XX市XX區(qū)XX辦事處XX社區(qū)3.工程內(nèi)容：基坑支護(hù)坡施工，包括土方開挖、支護(hù)結(jié)構(gòu)安裝等4.工程質(zhì)量：達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)二、合同工期1.開工日期：XXXX年XX月XX日2.竣工日期：XXXX年XX月XX日3.合同工期：XX天三、合同價款1.工程總造價：XX元（大寫：XX元）2.支付方式：銀行轉(zhuǎn)賬3.支付時間：工程竣工驗收合格后支付合同總金額的XX%，剩余XX%作為質(zhì)保金，驗收合格后一年內(nèi)支付。四、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求1.乙方必須按照甲方提供的施工圖紙及技術(shù)要求施工，確保工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。2.乙方在施工過程中，必須嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，確保施工安全。3.乙方在施工過程中，必須做好環(huán)境保護(hù)工作，確保施工環(huán)境整潔、衛(wèi)生。五、施工要求1.乙方在土方開挖過程中，必須采取有效防護(hù)措施，確?；影踩€(wěn)定。2.乙方在支護(hù)結(jié)構(gòu)安裝過程中，必須確保安裝牢固、安全、可靠。3.乙方在施工過程中，必須做好現(xiàn)場記錄，確保施工數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確。六、違約責(zé)任1.甲方若不按合同約定支付工程款項，每逾期一天，需向乙方支付合同總金額的XX%作為違約金。2.乙方若不按合同約定施工或施工質(zhì)量達(dá)不到要求，需向甲方支付合同總金額的XX%作為違約金。3.乙方在施工過程中若發(fā)生安全事故或環(huán)境污染事件，需承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任和費(fèi)用。七、爭議解決1.本合同的解釋權(quán)歸甲方所有。如乙方在施工過程中遇到任何問題或困難，需及時與甲方溝通，共同協(xié)商解決。若協(xié)商不成，可通過法律途徑解決。2.因違反或解除本合同所引起的任何爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方可向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本合同未盡事宜，雙方可協(xié)商補(bǔ)充。補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。2.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。3.基坑支護(hù)坡施工完成后，乙方需將施工現(xiàn)場清理干凈，確保環(huán)境整潔、衛(wèi)生。同時，乙方需將相關(guān)施工記錄、資料等歸檔保存，以便甲方進(jìn)行后續(xù)管理維護(hù)。篇4甲方：XXX（以下簡稱甲方）乙方：XXX（以下簡稱乙方）根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，甲方因基坑支護(hù)坡工程施工，需要委托乙方進(jìn)行施工，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下合同條款，以資共同遵守。一、工程概況1.工程名稱：XXX基坑支護(hù)坡工程2.工程地點(diǎn)：XXX3.承包范圍：乙方負(fù)責(zé)基坑支護(hù)坡工程的施工，包括支護(hù)坡的設(shè)計、材料采購、運(yùn)輸、施工及驗收等全部過程。4.承包方式：包工包料，甲方不再承擔(dān)任何費(fèi)用。二、合同工期1.開工日期：XXXX年XX月XX日2.竣工日期：XXXX年XX月XX日3.合同工期：XX天三、甲方責(zé)任1.甲方應(yīng)向乙方提供施工所需的水、電等資源，并保證資源供應(yīng)的穩(wěn)定性和可靠性。2.甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理相關(guān)手續(xù)，確保施工的合法性和合規(guī)性。3.甲方應(yīng)按照合同約定支付乙方工程款，確保乙方的合法權(quán)益。4.甲方應(yīng)監(jiān)督乙方的施工質(zhì)量和進(jìn)度，確保工程符合設(shè)計要求和標(biāo)準(zhǔn)。四、乙方責(zé)任1.乙方應(yīng)按照合同約定完成基坑支護(hù)坡工程的施工，確保施工質(zhì)量和進(jìn)度。2.乙方應(yīng)遵守國家和地方的法律法規(guī)，確保施工的合法性和合規(guī)性。3.乙方應(yīng)采取必要的安全措施，確保施工過程中的安全。4.乙方應(yīng)接受甲方的監(jiān)督和檢查，對存在的問題及時整改。五、質(zhì)量要求1.乙方應(yīng)按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合要求。2.乙方應(yīng)提供必要的檢測和驗收資料，確保工程的合格率達(dá)到100%。3.甲方應(yīng)對乙方的施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和檢查，對存在的問題及時提出整改意見。4.乙方應(yīng)積極配合甲方的質(zhì)量監(jiān)督工作，確保工程的順利完成。六、工程款支付方式1.甲方應(yīng)按照合同約定的支付方式和時間向乙方支付工程款。2.乙方應(yīng)提供合法的發(fā)票和收款憑證，確保甲方能夠順利完成支付流程。3.甲方應(yīng)按照合同約定的支付比例進(jìn)行支付，確保乙方的合法權(quán)益得到保障。4.在施工過程中，如因乙方原因?qū)е鹿こ萄悠诨蛟黾淤M(fèi)用，甲方有權(quán)調(diào)整支付計劃和比例。七、違約責(zé)任1.甲方如未按照合同約定支付乙方工程款，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。具體責(zé)任包括但不限于：支付逾期利息、賠償因此造成的損失等。2.乙方如未按照合同約定完成施工任務(wù)或施工質(zhì)量不符合要求，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。具體責(zé)任包括但不限于：賠償因此造成的損失、支付違約金等。3.在施工過程中，如因一方原因?qū)е铝硪环綗o法正常履行合同義務(wù)，應(yīng)及時通知對方并協(xié)商解決。如協(xié)商不成，雙方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。4.雙方在履行合同過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和本合同的約定，如因違反約定導(dǎo)致合同無法履行或造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。八、其他事項1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為XX天。合同期滿后，如雙方協(xié)商一致可以續(xù)簽合同。2.在施工過程中，如因不可抗力因素導(dǎo)致合同無法履行或造成損失的，雙方應(yīng)協(xié)商解決并互不承擔(dān)違約責(zé)任。不可抗力因素包括但不限于：自然災(zāi)害、政府行為、戰(zhàn)爭等。3.本合同一式XX份，甲乙雙方各執(zhí)XX份，具有同等法律效力。本合同未盡事宜，可由雙方另行協(xié)商補(bǔ)充協(xié)議解決。補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。如本合同與法律法規(guī)相沖突的，應(yīng)以法律法規(guī)為準(zhǔn)。篇5甲方（發(fā)包方）：_________乙方（承包方）：_________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上，就甲方基坑支護(hù)坡施工事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：_________基坑支護(hù)坡施工工程。2.工程地點(diǎn)：_________。3.工程內(nèi)容：對甲方提供的基坑進(jìn)行支護(hù)坡施工，包括土方開挖、支護(hù)結(jié)構(gòu)安裝、混凝土澆筑等。二、承包方式乙方采用包工包料的方式，負(fù)責(zé)提供施工所需的全部人力、材料、機(jī)械和設(shè)備，并承擔(dān)施工過程中的全部費(fèi)用和風(fēng)險。三、合同工期1.工程開工日期：_________年_________月_________日。2.工程竣工日期：_________年_________月_________日。3.合同總工期：_________天。四、合同價款及支付方式1.合同總價款：人民幣_________元整（￥_________）。2.支付方式：甲方在合同簽訂后支付合同總價款的_________%作為預(yù)付款，即人民幣_________元整（￥____