甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

二零二五年度數據中心建設承包合同書[熱]甲方（建設單位）：_______地址：_______法定代表人：_______乙方（承包單位）：_______地址：_______法定代表人：_______根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方建設數據中心，乙方承包該數據中心建設項目的有關事宜，經友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、項目概況1.1項目名稱：_______數據中心建設項目1.2項目地點：_______1.3項目規(guī)模：_______1.4項目投資：_______1.5項目建設周期：_______二、承包內容2.1乙方負責本項目的全部建設施工，包括但不限于土建、安裝、調試等。2.2乙方應按照甲方提供的圖紙、技術規(guī)范、施工方案及甲方要求，確保工程質量、進度和安全生產。2.3乙方應負責項目所需材料、設備的采購、運輸、安裝和調試。2.4乙方應負責項目現場的管理和協(xié)調工作。三、工程款支付3.1工程款支付方式：_______3.2工程款支付比例：_______3.3工程款支付時間：_______四、工期及驗收4.1工期：_______4.2驗收標準：_______4.3驗收時間：_______五、違約責任5.1甲方違約責任：（1）因甲方原因導致工程延期，每延誤一日，應向乙方支付_______元違約金；（2）因甲方原因導致工程停工，每停工一日，應向乙方支付_______元違約金；（3）因甲方原因導致工程無法繼續(xù)施工，乙方有權解除合同，甲方應賠償乙方已發(fā)生的損失。5.2乙方違約責任：（1）因乙方原因導致工程延期，每延誤一日，應向甲方支付_______元違約金；（2）因乙方原因導致工程質量不合格，乙方應承擔修復責任，并賠償甲方因此造成的損失；（3）因乙方原因導致工程無法繼續(xù)施工，甲方有權解除合同，乙方應賠償甲方已發(fā)生的損失。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他7.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。7.2本合同一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（建設單位）：____________________