版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
一份免責協(xié)議的承攬合同承攬合同(附免責協(xié)議條款)合同雙方身份信息定作人名稱:[定作人公司全稱]法定代表人:[法定代表人姓名]地址:[公司注冊地址]聯(lián)系方式:[聯(lián)系電話]統(tǒng)一社會信用代碼:[具體代碼]承攬人名稱:[承攬人公司全稱]法定代表人:[法定代表人姓名]地址:[公司注冊地址]聯(lián)系方式:[聯(lián)系電話]統(tǒng)一社會信用代碼:[具體代碼]鑒于定作人有特定工作需要完成,承攬人具備完成該工作的能力和資質,雙方根據《中華人民共和國民法典》第七百七十條至第七百八十七條等相關法律規(guī)定,經友好協(xié)商,達成如下承攬合同:一、標的物或服務具體描述(一)工作內容定作人委托承攬人完成[具體工作名稱],具體工作范圍包括但不限于:1.設計階段:承攬人應根據定作人提供的基本要求和相關資料,進行[具體設計內容]的設計工作。設計方案需經過定作人書面認可,認可后作為后續(xù)工作的依據。2.材料采購:承攬人負責按照定作人認可的設計方案采購符合質量要求的材料。材料的品牌、規(guī)格、型號等需嚴格按照雙方約定執(zhí)行,并提供材料的質量合格證明文件。3.制作與安裝:承攬人應按照設計方案和相關行業(yè)標準進行[標的物名稱]的制作,并在定作人指定的地點進行安裝調試。安裝過程中應確保安全、規(guī)范,保證[標的物名稱]的正常使用。(二)工作成果交付1.承攬人應在合同簽訂之日起[X]日內完成全部工作,并將符合質量要求的工作成果交付給定作人。交付地點為[具體交付地點]。2.工作成果交付時,承攬人應提供詳細的產品說明書、質量檢驗報告、保修卡等相關資料。二、雙方權利義務(一)定作人的權利義務權利1.有權對承攬人的工作進度和質量進行監(jiān)督檢查,要求承攬人提供工作進展情況的報告。2.對承攬人提交的設計方案、材料樣本等有審核和提出修改意見的權利,直至符合定作人的要求。3.工作成果交付后,有權按照合同約定的質量標準進行驗收,如發(fā)現質量問題,有權要求承攬人進行整改或承擔相應責任。義務1.按照合同約定的時間和方式向承攬人支付報酬。2.在承攬人工作過程中,及時提供必要的協(xié)助,如提供相關資料、協(xié)調場地等。3.對承攬人在工作過程中知悉的商業(yè)秘密和技術秘密負有保密義務。(二)承攬人的權利義務權利1.有權按照合同約定獲得報酬。2.在工作過程中,如定作人提供的資料不準確或要求不合理,有權要求定作人進行修改或補充。3.對定作人提出的不合理要求,有權拒絕執(zhí)行,但應及時與定作人溝通并說明理由。義務1.按照合同約定的時間、質量和數量完成工作,并交付符合要求的工作成果。2.嚴格按照定作人的要求和相關行業(yè)標準進行工作,不得擅自變更工作內容和質量標準。3.對工作過程中知悉的定作人的商業(yè)秘密和技術秘密負有保密義務,未經定作人同意,不得向任何第三方披露。4.承擔工作過程中的安全責任,采取必要的安全措施,確保工作場所和人員的安全。三、報酬及支付方式(一)報酬金額定作人應向承攬人支付的報酬總額為人民幣[X]元(大寫:[大寫金額])。該報酬包括承攬人完成工作所需的全部費用,如材料采購費、人工費、設備折舊費等。(二)支付方式1.合同簽訂后,定作人應在[X]日內向承攬人支付報酬總額的[X]%作為預付款,即人民幣[X]元(大寫:[大寫金額])。2.承攬人完成設計方案并經定作人認可后,定作人應在[X]日內向承攬人支付報酬總額的[X]%,即人民幣[X]元(大寫:[大寫金額])。3.工作成果交付并經定作人驗收合格后,定作人應在[X]日內向承攬人支付剩余報酬,即人民幣[X]元(大寫:[大寫金額])。四、免責協(xié)議條款(一)不可抗力免責1.因不可抗力事件(如自然災害、戰(zhàn)爭、政府行為等)導致合同一方或雙方不能履行合同義務的,不承擔違約責任。但應及時通知對方,并在合理期限內提供相關證明文件。2.不可抗力事件發(fā)生后,雙方應積極采取措施減少損失。如因一方未采取合理措施導致?lián)p失擴大的,應就擴大的損失承擔責任。(二)定作人原因免責1.如因定作人提供的資料不準確、不完整或要求不合理導致工作成果不符合質量要求或工作延誤的,承攬人不承擔責任。定作人應承擔因此給承攬人造成的損失。2.定作人未按照合同約定支付報酬或提供必要協(xié)助,導致承攬人無法正常工作的,承攬人有權順延工作期限,不承擔逾期交付的責任。(三)第三方原因免責1.如因第三方的原因導致承攬人無法完成工作或工作成果出現質量問題,承攬人在及時通知定作人并采取合理措施的情況下,不承擔責任。但承攬人應積極協(xié)助定作人向第三方追究責任。2.因第三方原因導致工作延誤的,承攬人的工作期限相應順延。五、違約責任(一)定作人的違約責任1.定作人未按照合同約定的時間和金額支付報酬的,每逾期一日,應按照未支付金額的[X]%向承攬人支付違約金。逾期超過[X]日的,承攬人有權解除合同,并要求定作人支付已完成工作的報酬及違約金。2.定作人中途變更工作要求或解除合同的,應賠償承攬人因此造成的損失,包括已發(fā)生的費用、預期利潤等。(二)承攬人的違約責任1.承攬人未按照合同約定的時間交付工作成果的,每逾期一日,應按照報酬總額的[X]%向定作人支付違約金。逾期超過[X]日的,定作人有權解除合同,并要求承攬人返還已支付的報酬及支付違約金。2.承攬人交付的工作成果不符合質量要求的,應按照定作人的要求進行整改或返工,直至符合質量標準。如整改或返工后仍不符合要求的,定作人有權要求承攬人承擔修理、重作、減少報酬、賠償損失等違約責任。3.承攬人違反保密義務,向第三方披露定作人的商業(yè)秘密或技術秘密的,應賠償定作人因此造成的損失。六、爭議解決雙方在履行本合同過程中如發(fā)生爭議,應首先通過友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。2.本合同未盡
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2025年興業(yè)銀行珠海分行社會招聘備考題庫及參考答案詳解一套
- 2026年建筑材料標準化合同
- 2026年建筑質量保證金合同
- 2025年達州銀行股份有限公司社會招聘備考題庫帶答案詳解
- 2026年藥品含量測定方法學驗證合同
- 2025年廣西工藝美術研究院有限公司所屬企業(yè)廣西絹麻紡織科學研究所有限公司招聘備考題庫及參考答案詳解
- 急性乳腺炎溝通記錄
- 2025年安全生產監(jiān)管人員考試試題及答案(完整版)
- 2025年濟南市檢察機關公開招聘聘用制書記員25人備考題庫及參考答案詳解1套
- 2025年醫(yī)院醫(yī)??苽€人工作總結(六篇)
- 貸款項目代理協(xié)議書范本
- 低分子肝素鈉抗凝治療
- 重慶城市科技學院《電路分析基礎》2023-2024學年第二學期期末試卷
- 2025年國家開放大學管理英語3作業(yè)答案
- 乳腺癌全程、全方位管理乳腺癌患者依從性及心理健康管理幻燈
- 2024-2025學年福建省三明市高二上冊12月月考數學檢測試題(附解析)
- 海運貨物運輸方案
- 土地租賃合同范本
- 人教版(2024)七年級地理上冊5.2《城鎮(zhèn)與鄉(xiāng)村》精美課件
- 四川省高職單招汽車類《汽車機械基礎》復習備考試題庫(含答案)
- 2024CSCO腫瘤患者靜脈血栓防治指南解讀
評論
0/150
提交評論