橡膠跑道施工合同范本1.甲方（買方/出租方/委托方）：

甲方名稱：XX體育設施有限公司，

地址：XX省XX市XX區(qū)XX路XX號，

法定代表人/負責人：張三，

聯系方式

甲方是一家專業(yè)從事體育設施研發(fā)、生產及施工的企業(yè)，具備豐富的行業(yè)經驗和資質。基于甲方在體育設施領域的專業(yè)能力及市場需求，乙方同意為甲方提供橡膠跑道施工服務。甲方委托乙方按照國家相關標準和甲方的要求，在指定地點完成橡膠跑道鋪設工程，以滿足甲方在體育場館、學校、社區(qū)等場所的健身及運動需求。雙方基于平等互利、誠實信用的原則，經友好協(xié)商，達成如下合作意向，并以此為基礎簽訂本合同。

2.乙方（賣方/承租方/服務提供方）：

乙方名稱：XX建筑工程有限公司，

地址：XX省XX市XX區(qū)XX路XX號，

法定代表人/負責人：李四，

聯系方式

乙方是一家具備專業(yè)施工資質的建筑工程企業(yè)，擁有橡膠跑道施工的專業(yè)技術和經驗。乙方承諾按照國家及行業(yè)相關標準，結合甲方的具體需求，提供高質量的橡膠跑道施工服務。雙方基于長期合作及市場發(fā)展的考慮，乙方同意承接甲方委托的橡膠跑道施工項目，并嚴格按照合同約定履行義務。乙方的施工團隊具備豐富的項目執(zhí)行能力，能夠確保工程質量和進度，滿足甲方在工期、質量及安全等方面的要求。

雙方合作背景如下：甲方計劃在XX市XX區(qū)新建一處體育公園，需要鋪設符合國家標準的橡膠跑道。鑒于乙方在橡膠跑道施工領域的專業(yè)資質和良好口碑，甲方選擇乙方作為施工方。雙方經前期溝通及需求確認，就橡膠跑道的材料選擇、施工工藝、工期安排及質量標準達成初步共識，并在此基礎上制定本合同，以明確雙方的權利與義務，確保項目順利實施。本合同范本的制定，旨在為橡膠跑道施工項目提供法律保障，促進雙方合作的規(guī)范化與長期化。

第一條合同目的與范圍

本合同的主要目的是明確約定甲方委托乙方進行橡膠跑道施工的具體事宜，確保乙方按照國家相關標準和甲方的需求完成施工任務，最終交付符合質量要求的橡膠跑道工程。合同范圍包括但不限于以下內容：橡膠跑道的材料供應、場地準備、施工、質量驗收及后期維護指導等全過程服務。具體施工范圍涵蓋XX市XX區(qū)體育公園內約500平方米的橡膠跑道鋪設，包括基礎層處理、跑道層鋪設、劃線及清潔等工作。雙方將依據本合同約定，共同推進項目的順利實施，確保橡膠跑道工程按時、按質完成。

第二條定義

1.橡膠跑道：指采用橡膠顆粒或橡膠粉末等材料，結合助劑、粘合劑等，通過鋪裝工藝形成的運動場地地面設施。

2.施工圖紙：指由甲方或甲方確認的，用于指導橡膠跑道施工的詳細設計圖紙，包括尺寸、材料配比、施工工藝等。

3.驗收標準：指國家及行業(yè)相關標準對橡膠跑道質量的要求，如GB/T14833-2011《橡膠跑道》等。

4.工期：指本合同約定的橡膠跑道施工完成的具體時間節(jié)點。

5.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如地震、洪水等自然災害。

第三條雙方權利與義務

1.甲方的權力和義務：

（1）甲方有權要求乙方按照施工圖紙和驗收標準完成橡膠跑道施工，并有權對施工過程進行監(jiān)督和檢查。

（2）甲方應向乙方提供施工所需的場地，并確保場地具備施工條件，如水電接入、道路通暢等。

（3）甲方有權對乙方的施工材料進行審核，確保材料符合國家及行業(yè)標準。

（4）甲方應按時支付合同約定的工程款項，如遇調整應協(xié)商一致。

（5）甲方有權在施工過程中提出合理化建議，但需提前書面通知乙方，并協(xié)商調整方案。

（6）甲方應配合乙方辦理施工所需的相關手續(xù)，如施工許可等。

2.乙方的權力和義務：

（1）乙方有權按照合同約定收取工程款項，并要求甲方提供必要的施工條件和支持。

（2）乙方應嚴格按照施工圖紙和驗收標準進行施工，確保工程質量符合國家及行業(yè)要求。

（3）乙方應負責施工材料的采購、運輸及管理，確保材料質量合格，并隨時接受甲方的審核。

（4）乙方應組建專業(yè)的施工團隊，制定詳細的施工方案，并確保施工安全。

（5）乙方應按時完成施工任務，如遇工期延誤應提前書面通知甲方，并說明原因及解決方案。

（6）乙方應負責施工過程中的垃圾清理及場地恢復工作，確保施工結束后場地整潔。

（7）乙方應提供施工質量保修，如發(fā)現質量問題應在保修期內修復。

（8）乙方應配備必要的安全設施，確保施工過程中的人員安全，并購買相關保險。

（9）乙方應積極配合甲方的驗收工作，并根據驗收意見進行整改。

（10）乙方應遵守國家及地方的法律法規(guī)，如遇政策變化應及時通知甲方并協(xié)商調整方案。

第四條價格與支付條件

1.本合同橡膠跑道施工總價款為人民幣叁拾伍萬元整（￥350,000.00元），該價格包含橡膠跑道施工所需的所有材料費、人工費、機械費、運輸費、管理費、利潤以及稅費等全部費用。

2.付款方式：甲方采用銀行轉賬方式支付乙方工程款項。乙方應在收到甲方付款后向甲方提供等額發(fā)票。

3.支付節(jié)點：

（1）合同簽訂后7日內，甲方向乙方支付合同總價款的30%，即人民幣壹拾伍萬元整（￥150,000.00元），作為預付款。

（2）橡膠跑道基礎層施工完畢并經甲方驗收合格后7日內，甲方向乙方支付合同總價款的40%，即人民幣拾肆萬元整（￥140,000.00元）。

（3）橡膠跑道整體施工完畢，經甲方初步驗收合格后7日內，甲方向乙方支付合同總價款的20%，即人民幣柒萬元整（￥70,000.00元）。

（4）工程質保期滿且無質量問題，甲方在質保期滿后30日內支付剩余合同總價款的10%，即人民幣叁萬伍仟元整（￥35,000.00元）。

4.甲方支付款項前，有權要求乙方提供相應的支付憑證及進度報告。

第五條履行期限

1.本合同有效期為自合同簽訂之日起至工程質保期滿之日止。

2.橡膠跑道施工工期為自甲方支付預付款之日起45日，具體起止時間以預付款支付生效日為準。如遇不可抗力或甲方原因導致工期延誤，經雙方協(xié)商可順延工期。

3.乙方應在施工前5日內向甲方提交詳細的施工方案，并獲得甲方書面確認。

4.乙方應按照施工方案及國家相關標準進行施工，確保工程質量和安全。

5.甲方應在約定的時間節(jié)點內完成對乙方的付款，如延遲付款應按每日萬分之五向乙方支付違約金。

6.工程質保期為自工程竣工驗收合格之日起2年，質保期內如出現質量問題，乙方應在收到甲方通知后24小時內響應，并負責維修或更換。

第六條違約責任

1.甲方違約責任：

（1）甲方未按合同約定支付工程款項，每逾期一日，應按逾期支付金額的每日萬分之五向乙方支付違約金，但違約金總額不超過合同總價款的10%。逾期超過30日，乙方有權暫停施工或解除合同，并要求甲方賠償由此造成的損失。

（2）甲方未按時提供施工場地或相關資料，導致工期延誤，每逾期一日，應按合同總價款的每日千分之一向乙方支付違約金，但違約金總額不超過合同總價款的5%。

（3）甲方擅自變更施工方案或增加工程量，由此產生的額外費用由甲方承擔，并應提前書面通知乙方并協(xié)商調整方案。

2.乙方違約責任：

（1）乙方未按合同約定工期完成施工，每逾期一日，應按合同總價款的每日千分之一向甲方支付違約金，但違約金總額不超過合同總價款的5%。逾期超過30日，甲方有權解除合同，并要求乙方賠償由此造成的損失。

（2）乙方施工質量不符合國家及行業(yè)標準，甲方有權要求乙方進行整改，并承擔由此產生的全部費用。如整改后仍不合格，甲方有權解除合同，并要求乙方賠償由此造成的全部損失。

（3）乙方施工過程中發(fā)生安全事故，應承擔全部責任，并賠償由此造成的全部損失。同時，甲方有權解除合同，并要求乙方退還已支付的工程款項。

（4）乙方未按合同約定提供施工材料的質量證明文件，或使用不合格的材料進行施工，甲方有權要求乙方停止施工并更換材料，由此產生的全部費用由乙方承擔。如因此造成工程質量不合格，乙方應承擔全部責任。

（5）乙方未按合同約定履行保修義務，甲方有權要求乙方進行維修，并賠償由此造成的損失。

3.雙方違約責任：

（1）任何一方違反合同約定，均應承擔相應的違約責任，并賠償由此造成的對方損失。

（2）雙方應本著誠實信用的原則履行合同，如因一方原因導致合同無法繼續(xù)履行，該方應承擔全部責任，并賠償由此造成的對方損失。

4.違約金的計算方式：

（1）違約金自應付之日起計算，至實際支付之日止。

（2）違約金不足以彌補對方損失的，違約方還應賠償由此造成的全部損失。

5.爭議解決：

（1）雙方應本著友好協(xié)商的原則解決爭議，協(xié)商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起訴訟。

（2）訴訟期間，雙方應繼續(xù)履行合同，除爭議事項外，其他條款仍然有效。

第七條不可抗力

1.不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于地震、臺風、洪水、戰(zhàn)爭、罷工、政府行為（如征收、征用、政策調整等）以及法律、法規(guī)規(guī)定的其他不可抗力事件。

2.任何一方因不可抗力事件導致無法履行或無法完全履行本合同義務的，不承擔違約責任，但應在不可抗力事件發(fā)生后7日內書面通知對方，并提供相關證明文件。

3.雙方應根據不可抗力事件的影響，協(xié)商決定是否延期履行、部分履行或解除合同。如不可抗力事件持續(xù)超過30日，雙方均有權解除合同，并互不承擔違約責任。

4.因不可抗力事件造成的損失，由雙方各自承擔。如不可抗力事件導致合同無法繼續(xù)履行，雙方應合理分擔由此產生的損失。

5.不可抗力事件消除后，雙方應盡快恢復履行合同，并采取措施減少損失。如合同履行條件發(fā)生根本性改變，雙方應協(xié)商調整合同內容。

第八條爭議解決

1.本合同項下的任何爭議，雙方應首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可向工程所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。

2.訴訟期間，雙方應繼續(xù)履行合同，除爭議事項外，其他條款仍然有效。法院的判決或裁定是終局的，對雙方均有約束力。

3.任何一方在提起訴訟前，應書面通知對方爭議事項，并提供相關證據材料。如一方在收到通知后30日內未予答復，視為同意對方的訴訟請求。

4.訴訟費用由敗訴方承擔。如雙方均有責任，應根據法院判決或裁定合理分擔訴訟費用。

5.在訴訟期間，雙方應遵守法院的裁定，不得采取任何妨礙訴訟進行的行為。如一方違反法院裁定，應承擔相應的法律責任。

6.爭議解決前，雙方應保持合作態(tài)度，共同維護合同秩序，避免因爭議影響工程的正常進行。

第九條其他條款

1.通知方式：雙方在本合同中載明的聯系方式為有效聯系方式。任何一方變更聯系方式，應提前7日書面通知對方。通過書面、電子郵件、傳真等方式發(fā)送的通知，在發(fā)出時視為送達。

2.合同變更：對本合同的任何修改或補充，均須經雙方協(xié)商一致，并簽署書面文件后方能生效。任何一方不得單方面變更合同內容。

3.合同終止：本合同在以下情況下終止：（1）工程竣工驗收合格且質保期滿；（2）雙方協(xié)商一致解除；（3）一方嚴重違約，導致合同無法繼續(xù)履行，守約方有權解除合同。

4.保密條款：雙方應對本合同內容及履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密進行保密，非經對方書面同意，不得向任何第三方泄露。此保密義務不因合同的終止而解除。

5.不可分割性：本合同各條款互為補充，相互關聯，任何條款的無效不影響其他條款的效力。

6.法律適用：本合同的訂立、效力、解釋、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律。

7.