勞務施工承包協(xié)議書6篇篇1甲方（發(fā)包方）：__________乙方（承包方）：__________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方勞務施工項目達成以下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：__________。2.工程地點：__________。3.工程內容：__________。二、承包范圍及方式1.乙方承包范圍：具體包括但不限于施工準備、基礎施工、主體施工、裝修施工等全部勞務內容。2.承包方式：本工程采用包工包料方式，即乙方負責提供勞務及所需材料，并負責施工質量、安全等管理工作。三、工期及質量要求1.乙方應按照甲方要求的工期完成施工任務，確保工程質量符合國家相關標準和規(guī)范。如因乙方原因造成工期延誤或工程質量不達標，乙方應承擔相應的違約責任。2.甲方在工程過程中將進行質量檢查與驗收，乙方應配合并接受甲方的監(jiān)督與檢查。四、工程價款及支付方式1.工程價款：雙方根據(jù)工程內容、規(guī)模等實際情況，商定工程總價為人民幣_____元整（￥_____元）。2.支付方式：甲方應按合同約定向乙方支付工程款。具體支付節(jié)點和金額按照工程進度進行，工程竣工驗收合格后支付尾款。五、安全生產與文明施工1.乙方應嚴格遵守安全生產法規(guī)，加強施工現(xiàn)場安全管理，確保安全生產。2.乙方應按規(guī)定實施文明施工，保持施工現(xiàn)場整潔有序，防止環(huán)境污染。六、違約責任1.若因乙方原因造成工期延誤或工程質量不達標，乙方應承擔違約責任，并賠償甲方因此造成的損失。2.若甲方未按合同約定支付工程款，甲方應承擔違約責任，并支付相應的滯納金。七、其他約定事項1.雙方應共同遵守國家法律法規(guī)和相關政策，確保工程合法合規(guī)。2.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。3.本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可提交有管轄權的人民法院訴訟解決。4.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（發(fā)包方）：__________（蓋章）法定代表人：__________聯(lián)系電話：__________簽訂日期：_____年___月___日乙方（承包方）：__________（蓋章）法定代表人：__________聯(lián)系電話：__________簽訂日期：_____年___月___日篇2發(fā)包方（甲方）：XXXX，聯(lián)系方式：XXXX，地址：XXXX。承包方（乙方）：XXXX，聯(lián)系方式：XXXX，地址：XXXX。根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)規(guī)定，結合工程實際情況，就工程施工勞務承包給乙方有關事宜，經協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：XXXX2.工程地點：XXXX3.工程內容：XXXX4.工程造價：XXXX第二條承包方式1.本工程采取包工包料方式進行施工，由乙方負責購買施工所需的全部材料并支付材料費用。乙方在簽訂合同時需向甲方交納工程總價XX%的材料費保證金。乙方購買的材料必須滿足甲方施工要求，且價格合理。如乙方未能滿足甲方要求或材料價格不合理，甲方有權拒絕使用并終止合同。2.乙方需自行承擔施工過程中的所有費用，包括材料費、人工費、機械費等。甲方僅負責提供施工圖紙、技術指導及工程驗收。3.乙方需保證施工質量符合甲方要求，如因質量問題導致的工程損失，需由乙方承擔。第三條承包范圍1.乙方負責施工的全部內容需按照甲方提供的施工圖紙和技術指導進行。具體施工內容包括但不限于：土方開挖、回填，基礎施工，主體結構施工，裝修施工等。2.乙方需保證施工進度滿足甲方要求，如因乙方原因導致的工期延誤，需由乙方承擔相應責任。第四條合同生效與終止1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同生效后，雙方需共同遵守合同條款，如有違約行為，需承擔相應的法律責任。2.如因不可抗力或甲方原因導致工程無法按時完成或終止，雙方需友好協(xié)商解決相關事宜。協(xié)商不成時，可通過法律途徑解決。3.合同終止后，乙方需將已完成的工程和未使用的材料全部移交甲方，并確保施工現(xiàn)場的整潔和安全。甲方需根據(jù)合同約定支付乙方已完成工程的合理費用。第五條爭議解決1.如雙方在執(zhí)行合同過程中發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成時，任何一方可向甲方所在地法院提起訴訟。在訴訟過程中，雙方應繼續(xù)履行合同中未涉及爭議部分的條款。2.爭議解決期間，雙方應積極配合法院的調查和調解工作，確保爭議盡快得到解決。如法院最終判決乙方勝訴，甲方需承擔相應的法律責任并支付相應的費用；如法院最終判決乙方敗訴，乙方需承擔相應的法律責任并支付相應的費用。但無論結果如何，雙方均需尊重法院判決并履行相應的義務。第六條其他約定1.本合同未盡事宜，雙方可協(xié)商補充。協(xié)商補充的合同條款與本合同具有同等法律效力。2.雙方在履行合同過程中應嚴格保密對方的商業(yè)機密和技術機密，未經對方書面同意不得向第三方泄露。如有違反保密義務的行為發(fā)生，違約方需承擔相應的法律責任并賠償因此給對方造成的全部損失。3.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（簽字/蓋章）：XXXX日期：XXXX年XX月XX日乙方（簽字/蓋章）：XXXX日期：XXXX年XX月XX日篇3甲方（發(fā)包方）：__________乙方（承包方）：__________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方所承包的勞務施工項目達成如下協(xié)議：一、工程概況工程名稱：__________工程地點：__________承包范圍：__________（具體說明承包的勞務施工范圍和內容）承包方式：乙方根據(jù)甲方提供的施工圖紙及技術要求，進行勞務施工承包。二、合同期限本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至工程竣工驗收合格并交付使用止。三、工程價款及支付方式1.工程價款：根據(jù)承包范圍及工程量，經雙方商定，本工程勞務施工承包總價為人民幣__________元（大寫：__________）。2.支付方式：甲方按照施工進度向乙方支付勞務費用。具體支付節(jié)點及比例為：基礎工程完成______%；主體工程完成______%；裝修工程完成______%；竣工驗收合格后______%。四、工程質量及驗收標準1.乙方必須嚴格按照施工圖紙、技術要求和國家標準進行施工，確保工程質量。2.驗收標準：按照國家和地方現(xiàn)行的相關施工規(guī)范、驗收標準執(zhí)行。3.乙方應接受甲方的質量監(jiān)督和檢查，確保工程質量達到合同約定的標準。五、安全生產及文明施工1.乙方應嚴格遵守安全生產法律法規(guī)，執(zhí)行安全生產規(guī)章制度，確保施工現(xiàn)場安全。2.乙方應按規(guī)定配置安全生產設施，確保施工人員安全。3.乙方應加強現(xiàn)場管理，保持施工現(xiàn)場整潔有序，做到文明施工。六、違約責任1.若因乙方施工質量不符合合同約定標準，甲方有權要求乙方整改或返工，所需費用由乙方承擔。2.若因乙方原因造成工期延誤，每延誤一天，應向甲方支付違約金人民幣______元。3.若甲方未按合同約定支付勞務費用，應向乙方支付逾期付款利息。4.若因一方違約給對方造成損失，違約方應承擔相應的賠償責任。七、其他事項1.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。2.本協(xié)議在履行過程中發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可依法向合同簽訂地人民法院提起訴訟。3.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（發(fā)包方）：__________（蓋章）法定代表人：__________聯(lián)系電話：__________日期：__________乙方（承包方）：__________（蓋章）法定代表人：__________聯(lián)系電話：__________日期：__________篇4發(fā)包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)規(guī)定，結合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程承包方式：_________4.工程范圍和內容：_________第二條乙方派駐工地代表乙方派駐工地代表姓名：_________性別：_________年齡：_________職務：_________職稱：_________聯(lián)系電話：_________聯(lián)系地址：_________第三條甲方責任1.甲方負責辦理與工程相關的所有行政審批手續(xù)。2.甲方負責提供乙方在工程施工中所需要的施工圖紙、技術資料等。3.甲方負責提供乙方在工程施工過程中的辦公用房、施工人員臨時用房、施工用水、用電及滿足施工需要的現(xiàn)場照明。4.甲方負責協(xié)調處理相鄰施工場地的邊界關系。5.甲方應在施工區(qū)域設立明顯的安全警示標志，并采取必要的安全防護措施。6.甲方應當為乙方辦理相關工程的施工人員意外傷害保險。7.甲方應當為乙方辦理施工設備、材料進入施工現(xiàn)場的通行證明。8.甲方負責提供乙方的施工人員進入施工現(xiàn)場的出入證。9.甲方應當明確施工現(xiàn)場各參建各方的安全責任，并指定專門的安全負責人，以便對施工現(xiàn)場進行全面的安全管理和協(xié)調。10.甲方應當在施工前與乙方進行安全技術交底，并說明施工現(xiàn)場的概況、施工任務、安全責任及相應的安全操作規(guī)程等。11.甲方應當為乙方提供必要的技術支持和指導，確保工程的順利進行。12.甲方應當按時支付乙方的勞務費用，確保乙方的合法權益得到保障。13.甲方應當為乙方提供必要的后勤保障，確保乙方的施工順利進行。14.甲方應當與乙方共同協(xié)商確定施工過程中的其他具體事項，確保雙方的需求得到合理的滿足。第四條乙方責任1.乙方應當確保派駐工地的代表具有相應的資質和專業(yè)技能，能夠勝任所承擔的工作。2.乙方應當嚴格遵守施工現(xiàn)場的安全操作規(guī)程和相關規(guī)定，確保施工過程中的安全。3.乙方應當確保施工人員佩戴安全防護用品，并采取必要的安全防護措施。4.乙方應當積極配合甲方的安全管理工作，接受甲方的安全監(jiān)督和檢查。5.乙方應當確保施工區(qū)域的環(huán)境整潔、有序，避免對周圍環(huán)境造成污染。6.乙方應當按時向甲方提交施工計劃和進度報表，確保甲方了解施工進展情況。7.乙方應當確保施工人員具備相應的技能和素質，能夠勝任所承擔的工作。8.乙方應當積極配合甲方的其他工作，確保工程的順利進行。9.乙方應當確保所購買的施工材料符合相關標準和要求，并提供必要的證明材料。10.乙方應當確保施工過程中的廢棄物得到妥善處理，避免對環(huán)境造成污染。11.乙方應當確保施工人員遵守甲方的規(guī)章制度和現(xiàn)場管理規(guī)定。12.乙方應當確保施工過程中的安全隱患得到及時發(fā)現(xiàn)和處理。13.乙方應當確保施工過程中的所有記錄真實、準確、完整。14.乙方應當確保與甲方的溝通暢通有效，及時反饋施工過程中的問題和建議。15.乙方應當確保按時向甲方提交施工結算資料，并配合甲方進行結算審核工作。16.乙方應當確保在保修期內履行保修義務，及時響應甲方的保修請求。17.如果因為乙方的原因導致工程無法按時完成或者質量不符合要求，乙方應當承擔相應的違約責任和賠償責任。同時，如果因為乙方的違法行為或者嚴重違規(guī)行為導致工程受到損失或者產生不良影響，乙方應當承擔相應的法律責任和賠償責任。此外，如果因為不可抗力等原因導致工程無法按時完成或者質量不符合要求，雙方應當協(xié)商確定解決方案并承擔相應的風險責任。篇5發(fā)包方（甲方）：承包方（乙方）：根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)規(guī)定，結合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：2.工程地點：3.工程承包方式：4.工程范圍和內容：第二條甲方責任1.開工前，甲方協(xié)助乙方進行現(xiàn)場勘探，為乙方入場施工創(chuàng)造條件。2.負責與乙方進行技術交底，提供具備施工條件的工作面。3.負責辦理施工所涉及申請、審批等手續(xù)。4.甲方負責協(xié)調與第三方之間的關系，確保施工順利進行。5.甲方負責施工過程的監(jiān)督檢查工作。6.甲方負責施工質量的驗收工作。7.甲方負責支付乙方的勞務費用。第三條乙方責任1.乙方應按時進場施工，按時完成施工任務。2.乙方應接受甲方的監(jiān)督檢查，確保施工質量符合要求。3.乙方應按時向甲方提交施工計劃、進度報表等資料。4.乙方應協(xié)助甲方進行工程驗收工作。5.乙方應嚴格遵守安全生產規(guī)定，確保施工過程中的安全。6.乙方應妥善保護施工現(xiàn)場的環(huán)境，避免對周圍環(huán)境造成破壞。7.乙方應按時向甲方提供施工所需的技術支持和服務。8.乙方應按時向甲方提供施工人員的身份證明、技能證明等相關資料。9.乙方應確保施工人員的穩(wěn)定，避免對施工造成不利影響。10.乙方應接受甲方的合理建議和指導，共同解決施工中遇到的問題。11.乙方應按時完成施工任務，不得拖延工期。如因特殊情況需延長工期，應提前向甲方申請，并獲得批準。12.乙方應確保施工質量符合設計要求和相關標準。如因乙方原因造成施工質量問題，乙方應承擔相應的責任和損失。13.乙方應嚴格遵守合同條款，不得擅自更改或解除。如需更改或解除，應提前向甲方申請，并獲得批準。14.乙方應積極配合甲方的其他相關工作，確保施工順利進行。15.乙方應在施工前制定安全技術措施和操作規(guī)程，并對其進行檢查、驗收、確認無誤后方可開工。在施工期間，應嚴格遵守各項安全技術措施和操作規(guī)程，不得違章作業(yè)。如因違章作業(yè)造成事故或損失，應由乙方承擔全部責任和損失。16.乙方應在施工前對施工人員進行安全教育和培訓，提高施工人員的安全意識和操作技能。在施工期間，應定期對施工人員進行安全教育和培訓，確保施工人員的安全意識和操作技能符合施工要求。如因施工人員的不安全行為造成事故或損失，應由乙方承擔全部責任和損失。17.乙方應在施工前制定應急預案和處置措施，并對其進行檢查、驗收、確認無誤后方可開工。在施工期間，應嚴格遵守各項應急預案和處置措施，不得擅自更改或解除。如因擅自更改或解除應急預案和處置措施造成事故或損失，應由乙方承擔全部責任和損失。篇6發(fā)包方（甲方）：XXX，聯(lián)系方式：XXXX，地址：XXXX。承包方（乙方）：XXX，聯(lián)系方式：XXXX，地址：XXXX。根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方承包甲方勞務施工事項達成如下協(xié)議：一、承包事項乙方承包甲方勞務施工事項包括但不限于以下內容：1.乙方負責甲方所需的所有勞務施工工作，包括但不限于房屋建設、裝修、維修等；2.乙方負責提供施工所需的全部人力和物力資源；3.乙方負責按照甲方的要求進行施工