室內吊頂裝修承攬協(xié)議甲方（定作人）：姓名：____________________身份證號：________________聯(lián)系地址：________________聯(lián)系電話：________________乙方（承攬人）：公司名稱：________________統(tǒng)一社會信用代碼：________________法定代表人：________________聯(lián)系地址：________________聯(lián)系電話：________________鑒于甲方有室內吊頂裝修需求，乙方具備相關裝修資質和能力，雙方經友好協(xié)商，依據《中華人民共和國民法典》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方室內吊頂裝修事宜達成如下協(xié)議：一、裝修項目及要求1.項目內容：乙方負責為甲方位于[具體地址]的室內空間進行吊頂裝修施工，包括但不限于客廳、臥室、廚房、衛(wèi)生間等區(qū)域（具體裝修區(qū)域以雙方確認的圖紙為準）。2.裝修要求-材料選用：乙方應按照甲方要求選用符合國家標準的環(huán)保吊頂材料，具體材料品牌、規(guī)格、型號如下：[詳細列出材料信息]。材料進場時，乙方需通知甲方驗收，經甲方確認無誤后方可使用。若甲方對材料有異議，乙方應提供材料合格證明文件，如無法提供或材料經檢驗不合格，乙方應負責更換符合要求的材料，并承擔由此產生的一切費用。-工藝標準：吊頂施工應符合國家及地方現(xiàn)行的建筑裝飾裝修工程質量驗收規(guī)范和標準要求。乙方應保證吊頂結構牢固，表面平整，無裂縫、變形、翹曲等缺陷。陰陽角應順直，拼接處應嚴密、平整。具體工藝要求如下：[詳細說明工藝細節(jié)，如龍骨安裝間距、吊頂板安裝方式等]。二、合同價款及支付方式1.合同價款：本項目室內吊頂裝修總價款為人民幣______元（大寫：______元整）。此價格為固定總價，包含材料費用、人工費用、運輸費、安裝費、管理費、利潤、稅金等乙方完成本項目所需的一切費用，除因甲方提出的變更要求外，不因任何因素調整。2.支付方式-預付款：合同簽訂后______個工作日內，甲方向乙方支付合同總價款的______%作為預付款，即人民幣______元（大寫：______元整）。-進度款：吊頂龍骨安裝完成并經甲方驗收合格后______個工作日內，甲方向乙方支付合同總價款的______%，即人民幣______元（大寫：______元整）。-竣工款：吊頂裝修工程全部完成并經甲方驗收合格后______個工作日內，甲方向乙方支付合同總價款的______%，即人民幣______元（大寫：______元整）。-質保金：合同總價款的______%作為質保金，即人民幣______元（大寫：______元整）。質保期屆滿后，如無質量問題，甲方在______個工作日內無息支付給乙方。三、施工期限1.開工日期：本項目定于______年______月______日開工。2.竣工日期：本項目定于______年______月______日竣工。3.總工期：本項目總工期為______天。乙方應嚴格按照約定的工期完成施工任務，如因乙方原因導致工期延誤，每延誤一天，乙方應按照合同總價款的______%向甲方支付違約金。因不可抗力等不可預見、不可避免的因素導致工期延誤的，乙方應及時通知甲方，并提供相關證明文件，工期相應順延。四、雙方權利與義務1.甲方權利與義務-權利-有權對乙方的施工過程進行監(jiān)督檢查，提出合理的意見和建議。-有權要求乙方按照合同約定的標準和時間完成裝修工程。-對乙方提供的材料和施工質量有驗收權，如發(fā)現(xiàn)質量問題，有權要求乙方整改或返工。-義務-向乙方提供施工所需的相關資料和信息，協(xié)助乙方辦理施工過程中涉及的相關手續(xù)。-按照合同約定的支付方式和時間向乙方支付款項。-為乙方施工提供必要的施工條件，如提供水電接口、保證施工現(xiàn)場的暢通等。2.乙方權利與義務-權利-有權要求甲方按照合同約定支付款項。-有權要求甲方提供施工所需的相關資料和協(xié)助辦理相關手續(xù)。-義務-嚴格按照合同約定的裝修要求、工藝標準和施工期限進行施工，確保工程質量和安全。-負責施工現(xiàn)場的管理，做好安全防護措施，承擔施工過程中的安全責任。如因乙方原因發(fā)生安全事故，乙方應承擔全部法律責任和經濟賠償責任。-妥善保管甲方提供的資料和物品，不得擅自損壞或丟失。施工過程中產生的垃圾應及時清理，保持施工現(xiàn)場的整潔。-在質保期內對工程質量問題承擔免費維修或更換責任。質保期自工程竣工驗收合格之日起計算，質保期為______個月。質保期內，乙方應在接到甲方維修通知后的______小時內做出響應，并在______個工作日內到達現(xiàn)場進行維修。五、工程變更1.甲方有權在施工過程中提出變更要求，但應提前______天書面通知乙方。乙方應在接到通知后的______個工作日內，根據變更要求提出變更部分的造價及工期調整方案，經甲方確認后作為合同的補充條款執(zhí)行。2.因甲方變更導致合同價款增加或減少的，應在工程竣工結算時一并調整支付。因甲方變更導致工期延誤的，工期相應順延。六、驗收1.工程竣工后，乙方應提前______天通知甲方進行驗收。甲方應在接到通知后的______個工作日內組織驗收。2.驗收標準：按照本合同約定的裝修要求、工藝標準以及國家及地方現(xiàn)行的建筑裝飾裝修工程質量驗收規(guī)范和標準進行驗收。3.如驗收不合格，乙方應按照甲方的要求進行整改或返工，直至驗收合格。整改或返工期間產生的費用由乙方自行承擔，且整改或返工時間計入工期，乙方應承擔因整改或返工導致的工期延誤責任。七、違約責任1.若甲方未按照合同約定的時間支付款項，每逾期一天，應按照未付款項的______%向乙方支付違約金。逾期超過______天的，乙方有權暫停施工，并要求甲方支付已完成工程的款項及相應違約金。2.若乙方未按照合同約定的時間、質量標準完成裝修工程，應承擔違約責任。每逾期一天，按照合同總價款的______%向甲方支付違約金；工程質量不符合合同約定標準的，乙方應負責無償返工直至達到合同要求，如因返工導致工期延誤，乙方應按照上述逾期違約金標準向甲方支付違約金。若乙方拒絕返工或經多次返工仍無法達到合同要求，甲方有權解除合同，并要求乙方返還已支付的款項，同時乙方應按照合同總價款的______%向甲方支付違約金。3.如一方違反本合同約定的其他條款，應承擔因此給對方造成的全部損失。八、爭議解決本合同在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應首先友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。九、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.本合同未盡事