電梯設備搭建承攬協(xié)議協(xié)議編號：[填寫協(xié)議編號]甲方：[填寫甲方公司名稱]地址：[填寫甲方地址]法定代表人：[填寫甲方法定代表人姓名]乙方：[填寫乙方公司名稱]地址：[填寫乙方地址]法定代表人：[填寫乙方法定代表人姓名]鑒于甲乙雙方在平等、自愿、公平和誠實信用的基礎上，就電梯設備搭建工程相關事宜達成一致，特訂立本協(xié)議。第一條工程概況1.1工程名稱：[填寫工程名稱]1.2工程地點：[填寫工程詳細地址]1.3工程內(nèi)容：1.3.1電梯設備采購（如適用）。1.3.2電梯井道檢查與準備。1.3.3電梯設備運輸至現(xiàn)場。1.3.4電梯設備安裝與調(diào)試。1.3.5電梯安全運行測試。1.3.6相關技術指導及培訓。1.3.7完成Authorities（監(jiān)督機構）要求的測試及驗收。第二條工程范圍與工期2.1工程范圍：詳細工程范圍參見附件一《技術規(guī)格書》（如適用）及附件二《工程量清單》（如適用）。2.2開工日期：本協(xié)議生效后[X]日內(nèi)，或[具體日期]，以較早者為準。2.3竣工日期：自開工之日起[X]天內(nèi)完成主要搭建工作。具體日期為：[具體日期]。2.4工期延誤：如遇不可抗力或甲方原因導致延誤，工期相應順延，乙方應及時通知甲方并采取補救措施。第三條合同價款與支付方式3.1合同總價款：1）固定總價：人民幣[填寫金額]元（大寫：[大寫金額]）。2）或單價合同/成本加酬金等，具體明細見附件[附件編號]。3.2支付方式：3.2.1預付款：本協(xié)議簽訂后[X]日內(nèi)，甲方向乙方支付合同總價款的[%]%作為預付款，即人民幣[填寫金額]元。3.2.2進度款：主體工程完成[百分比]%后，甲方支付至合同總價款的[%]%，即人民幣[填寫金額]元。3.2.3竣工款：工程竣工驗收合格，且甲方收到Authorities審批文件后[X]日內(nèi)，甲方向乙方支付至合同總價款的[%]%，即人民幣[填寫金額]元。3.2.4尾款：余款[百分比]%作為質保金，即人民幣[填寫金額]元，在工程質保期滿且無遺留問題后[X]日內(nèi)支付。3.3支付賬戶：甲方指定收款賬戶：開戶行：[填寫開戶銀行]賬戶名稱：[填寫賬戶名稱]賬號：[填寫銀行賬號]乙方指定收款賬戶：開戶行：[填寫開戶銀行]賬戶名稱：[填寫賬戶名稱]賬號：[填寫銀行賬號]第四條雙方責任4.1甲方責任：4.1.1提供符合要求的安裝場地、井道條件及必要的工作環(huán)境。4.1.2負責辦理或協(xié)助辦理工程所需的相關許可、批準文件（如施工許可、電梯安裝告知書等）。4.1.3指派現(xiàn)場代表，負責與乙方溝通協(xié)調(diào)，確認工程進度。4.1.4按照本協(xié)議約定支付合同款項。4.1.5保證提供給乙方的設備技術文件準確、完整（如甲方提供設備）。4.1.6配合乙方進行最終的Authorities驗收測試。4.2乙方責任：4.2.1按照國家及地方相關規(guī)范、標準、廠家安裝要求及本協(xié)議約定的范圍、內(nèi)容和工期完成工程。4.2.2乙方自行負責采購的設備，應保證設備品牌、規(guī)格、質量符合國家及行業(yè)標準及合同約定，并提供出廠合格證、型式試驗報告等相關文件。4.2.3指派項目經(jīng)理負責現(xiàn)場施工管理和協(xié)調(diào)工作，確保施工安全和質量。4.2.4負責現(xiàn)場施工人員的安全管理，辦理工地安全相關手續(xù)，承擔施工期間自身人員的安全責任及保險（如適用）。4.2.5負責現(xiàn)場材料的保管、搬運及安裝過程中的成品保護。4.2.6負責工程竣工驗收前的調(diào)試及測試工作。4.2.7負責向甲方提供必要的操作和維護保養(yǎng)培訓。4.2.8負責處理因乙方施工造成的場地、設施或其他損失的修復。第五條施工安全與保險5.1乙方應遵守國家有關安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)及規(guī)章，制定安全技術措施，確保施工安全。5.2乙方應對其施工人員進行安全教育和培訓，提供必要的安全防護用品。5.3乙方應自行購買與本項目施工相關的保險（如第三方責任險、施工人員意外傷害險等），并向甲方提供保險單復印件。如甲方要求，需將甲方列為保險受益人。第六條質量保證與驗收6.1工程質量：乙方承諾所完成的工程及使用的材料均應符合國家和行業(yè)相關質量標準及合同約定。6.2隱蔽工程驗收：隱蔽工程完成后，乙方應通知甲方及（如需要）相關監(jiān)督人員進行驗收，通過后方可進行下道工序。6.3竣工驗收：工程具備竣工驗收條件時，乙方應書面通知甲方，共同嚴格按照Authorities規(guī)定及相關標準進行竣工驗收。甲方應在收到通知后[X]日內(nèi)組織驗收。驗收合格后，由Authorities出具驗收報告。驗收不合格，乙方應負責返工直至合格，費用由乙方承擔。6.4質保期：本工程質保期為[通常為1年或更長]自工程竣工驗收合格之日起計算。質保期內(nèi)，如非乙方原因造成的損壞，由乙方負責免費維修。乙方應在收到甲方維保通知后[X]小時內(nèi)響應。第七條違約責任7.1甲方違約：若甲方未按時支付合同款項，每逾期一日，應向乙方支付逾期付款部分千分之[百分比]的違約金，但累計違約金不超過合同總價款的[%]。7.2乙方違約：若乙方未能按協(xié)議工期竣工（非甲方原因、不可抗力或Authorities推遲原因），每逾期一日，應向甲方支付合同總價款千分之[百分比]的違約金，但累計違約金不超過合同總價款的[%]。若乙方施工質量不符合要求，甲方有權要求乙方返工、修理，因此產(chǎn)生的費用由乙方承擔，工期不予順延。若返工或修理后仍不符合要求，甲方有權解除合同，乙方需賠償甲方損失。若乙方違反安全規(guī)定發(fā)生事故，造成人員傷亡或財產(chǎn)損失，由乙方承擔全部責任，給甲方造成損失的，應予以賠償。第八條不可抗力8.1不可抗力是指簽約雙方在簽訂合同時不能預見、對其發(fā)生和后果不能避免并不能克服的事件，如地震、洪水、戰(zhàn)爭、政府行為等。8.2遭遇不可抗力的一方應立即通知對方，并在合理期限內(nèi)（通常為[X]日）提供證明文件。雙方應根據(jù)事件影響協(xié)商決定是否延期履行、部分履行或解除合同。第九條保密條款9.1雙方應對在本協(xié)議履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密（包括技術信息、價格等）承擔保密義務，非經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方泄露。9.2本保密義務不因本協(xié)議的終止而失效。第十條爭議解決10.1因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關的任何爭議，雙方應首先通過友好協(xié)商解決。10.2協(xié)商不成的，任何一方均有權向[選擇一項：a)甲方所在地；b)乙方所在地；c)工程所在地]有管轄權的人民法院提起訴訟。第十一條協(xié)議生效及終止11.1本協(xié)議自甲乙雙方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章（或合同專用章）之日起生效。11.2本協(xié)議在工程竣工驗收合格、工程款支付完畢、質保期滿后終止。第十二條其他12.1本協(xié)議未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。12.2本協(xié)議附件是本協(xié)議不可分割的組成部分，與正文具有同等法律效力。12.3本協(xié)議一式[份數(shù)]份，甲方執(zhí)[份數(shù)]份，乙方執(zhí)[份數(shù)]份，具有同等法律效力。甲方法定代表人/授權代表（簽字）：乙方法定代表人/授權代表（簽字）：日期：[年月日]日期：[年月日]附件列表：（如無附件可省略此部分或填寫“無”）技術規(guī)格書（如適用）工程量清單（如適用）設備清單（如適用）其他…電梯設備搭建承攬協(xié)議（1）協(xié)議編號：[協(xié)議編號]簽訂日期：[簽訂日期年月日]甲方（發(fā)包方）：[甲方名稱]法定代表人/負責人：[甲方法定代表人/負責人姓名]地址：[甲方地址]聯(lián)系XX：[甲方聯(lián)系XX]乙方（承包方）：[乙方名稱]法定代表人/負責人：[乙方法定代表人/負責人姓名]地址：[乙方地址]聯(lián)系XX：[乙方聯(lián)系XX]鑒于：甲方擬新建/改造[項目名稱]項目的電梯設備，并委托乙方進行電梯設備的搭建工作。乙方具備相應的資質和能力，愿意承攬本協(xié)議項下的電梯設備搭建工作。甲乙雙方本著平等互利、協(xié)商一致的原則，就甲方向乙方承攬電梯設備搭建事宜，達成如下協(xié)議：第一條工程概況1.1工程名稱：[項目名稱]電梯設備搭建1.2工程地點：[項目地點]1.3工程范圍：包括但不限于[具體工程范圍，例如：電梯井道砌筑、電梯主機安裝、電梯導軌安裝、電梯門安裝、電梯控制系統(tǒng)安裝、電梯調(diào)試等，根據(jù)實際情況填寫]1.4承攬方式：乙方按照甲方的要求及本協(xié)議的約定，完成本協(xié)議約定的電梯設備搭建工作。第二條合同價款2.1本協(xié)議項下電梯設備搭建的總價款為人民幣[合同價款]元（大寫：[合同價款大寫]）。2.2如因設計變更、工程量增減等原因需要調(diào)整合同價款的，雙方應另行協(xié)商并簽訂補充協(xié)議。第三條支付方式3.1預付款：本協(xié)議簽訂后[]日內(nèi)，甲方應向乙方支付合同總價款的[]%作為預付款，即人民幣[預付款金額]元。3.2進度款：第一期進度款：電梯設備搭建完成[]%后，甲方應向乙方支付合同總價款的[]%作為進度款，即人民幣[第一期進度款金額]元。第二期進度款：電梯設備搭建完成[]%后，甲方應向乙方支付合同總價款的[]%作為進度款，即人民幣[第二期進度款金額]元。[根據(jù)實際情況，可增加更多進度款支付節(jié)點]3.3結算款：電梯設備搭建完畢并經(jīng)驗收合格后[]日內(nèi)，甲方應向乙方支付至合同總價款的[]%作為結算款，即人民幣[結算款金額]元。3.4質保金：甲方應按合同總價款的[]%預留質保金，即人民幣[質保金金額]元。質保期滿且無質量問題后，甲方應將質保金一次性返還給乙方。3.5支付方式：甲方應通過銀行轉賬方式將款項支付至乙方指定的銀行賬戶。賬戶名稱：[乙方賬戶名稱]開戶銀行：[開戶銀行]銀行賬號：[銀行賬號]3.6如甲方未按本協(xié)議約定支付款項，每逾期一日，應按逾期金額的[]%向乙方支付逾期違約金。第四條工期4.1本協(xié)議項下電梯設備搭建的工期為[工期]日，自乙方收到甲方支付的預付款之日起計算。4.2如遇不可抗力、設計變更、甲方原因等原因導致工期延誤，經(jīng)雙方協(xié)商一致，工期應予以順延。4.3如乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任，并賠償甲方因此遭受的損失。第五條雙方責任5.1甲方的責任：負責提供必要的施工條件，包括但不限于施工場地、水電等。負責提供與本工程相關的技術資料和圖紙。按照本協(xié)議第三條的約定支付款項。負責組織工程驗收。5.2乙方的責任：嚴格按照國家相關標準和規(guī)范以及甲方的要求進行施工。負責提供符合質量標準的電梯設備。負責電梯設備的安裝、調(diào)試和驗收工作。負責施工過程中的安全生產(chǎn)和環(huán)境保護。負責配備必要的管理人員和技術人員。負責承擔因自身原因造成的質量問題和安全事故的責任。第六條質量標準6.1本工程的施工質量應符合國家現(xiàn)行相關標準和規(guī)范。6.2乙方應確保提供的電梯設備符合國家相關質量標準。6.3乙方應負責對施工過程進行質量控制，并積極配合甲方的質量檢查。第七條驗收7.1電梯設備搭建完畢后，乙方應向甲方提出竣工驗收申請。7.2甲方應組織相關人員進行驗收。驗收合格的，雙方應簽署驗收報告；驗收不合格的，乙方應負責整改，并承擔整改費用。7.3驗收費用由[甲方/乙方]承擔。第八條安全生產(chǎn)8.1乙方應嚴格遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)，落實安全生產(chǎn)責任制，采取有效措施確保施工安全。8.2乙方應向甲方提供安全生產(chǎn)保證書，并對施工過程中發(fā)生的安全事故承擔全部責任。8.3如因乙方原因發(fā)生安全事故，造成的損失由乙方承擔。第九條保修9.1電梯設備搭建完畢并驗收合格后，乙方應向甲方提供書面保修書，承諾對電梯設備進行保修。9.2保修期為[保修期]年，自工程竣工驗收合格之日起計算。9.3在保修期內(nèi)，如電梯設備出現(xiàn)非人為損壞的質量問題，乙方應負責免費維修或更換。9.4保修期外的維修服務，乙方應向甲方提供有償維修服務。第十條違約責任10.1甲方的違約責任：未按本協(xié)議約定支付款項的，應承擔相應的違約責任。無正當理由拒絕驗收或拖延驗收的，應承擔相應的責任。10.2乙方的違約責任：未按本協(xié)議約定工期竣工的，應承擔相應的違約責任。施工質量不符合本協(xié)議約定的，應負責免費維修或更換，并承擔相應的損失。在保修期內(nèi)未按約定履行保修義務的，應承擔相應的違約責任。第十一條不可抗力11.1因不可抗力（如地震、洪水、戰(zhàn)爭等）導致本協(xié)議無法履行或造成損失的，遭遇不可抗力的一方應立即通知對方，并在合理期限內(nèi)提供證明文件。11.2遭遇不可抗力的一方可根據(jù)不可抗力的影響，部分或全部免除責任。第十二條爭議解決12.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。12.2因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關的任何爭議，雙方應首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可向[選擇一種：甲方所在地/乙方所在地/項目所在地]人民法院提起訴訟。第十三條其他約定13.1[可填寫其他約定事項]13.2本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補充協(xié)議。第十四條協(xié)議生效14.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2本協(xié)議一式[]份，甲方執(zhí)[]份，乙方執(zhí)[]份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：法定代表人/負責人（簽字）：日期：乙方（蓋章）：法定代表人/負責人（簽字）：日期：請注意：電梯設備搭建承攬協(xié)議（2）甲方（委托方）：公司名稱：________________________法定代表人：____________________地址：__________________________聯(lián)系方式：______________________乙方（承攬方）：公司名稱：________________________法定代表人：____________________地址：__________________________聯(lián)系方式：______________________甲乙雙方本著平等互利、誠實信用的原則，就甲方委托乙方承攬電梯設備搭建事宜，達成如下協(xié)議：第一條承攬內(nèi)容電梯井道驗收。電梯設備（包括但不限于電梯主機、導向軌、轎廂、門系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等）的安裝。電梯電氣線路的敷設與連接。電梯安全裝置的安裝與調(diào)試。電梯運行測試與初步驗收。相關技術文件的整理與交付。第二條承攬工期2.1乙方應于____年____月____日開工，至____年____月____日竣工，總工期為____天。2.2如遇以下情況，承攬工期可相應順延：工程量變化。不可抗力。甲方原因造成。設計變更。非乙方原因的停工。第三條承攬費用3.1本協(xié)議項下電梯設備搭建承攬費用總計為人民幣______元（大寫：_________________________）。3.2費用構成：設備費：人民幣______元。人工費：人民幣______元。材料費：人民幣______元。其他費用：人民幣______元。3.3付款方式：合同一經(jīng)簽訂，甲方向乙方支付合同總價的____%作為預付款，即人民幣______元。工程進度完成____%時，甲方向乙方支付合同總價的____%作為進度款，即人民幣______元。工程竣工驗收合格后，甲方向乙方支付至合同總價款的____%，即人民幣______元。剩余____%作為質保金，在工程竣工驗收后____個月內(nèi)支付。第四條雙方責任4.1甲方責任：提供并保證電梯井道及相關條件的符合要求。負責協(xié)調(diào)與當?shù)叵嚓P部門的關系，辦理相關施工手續(xù)。指派專門人員配合乙方進行工作。按照協(xié)議約定支付承攬費用。4.2乙方責任：按照協(xié)議約定的內(nèi)容和工期完成電梯設備搭建工作。保證所使用的設備、材料和部件符合國家相關規(guī)定和質量標準。負責施工人員的安全生產(chǎn)教育和管理工作。負責施工期間造成的第三方損失。工程竣工驗收合格后，向甲方交付相關技術文件。第五條竣工驗收5.1乙方應于竣工前____日書面通知甲方進行竣工驗收。5.2驗收標準：符合國家及行業(yè)相關標準和規(guī)范。按照協(xié)議約定的內(nèi)容和要求完成所有工作。5.3驗收程序：乙方提交竣工驗收申請。甲乙雙方共同進行檢查和測試。驗收合格，雙方簽署竣工驗收報告。驗收不合格，乙方應進行整改，直至驗收合格。第六條質保期6.1本協(xié)議項下工程質保期為自竣工驗收合格之日起____年。6.2質保期內(nèi)，如因乙方施工質量問題導致故障，乙方應負責免費維修或更換。第七條違約責任7.1甲方未按協(xié)議約定支付承攬費用的，每逾期一日，應向乙方支付應付未付金額的____%作為違約金。7.2乙方未按協(xié)議約定工期竣工的，每逾期一日，應向甲方支付合同總價款____%作為違約金，但累計違約金不超過合同總價款的____%。7.3因乙方原因造成工程質量和安全問題的，乙方應負責修復并承擔相關費用，甲方有權解除協(xié)議并要求乙方賠償損失。第八條不可抗力第九條爭議解決第十條協(xié)議生效10.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2本協(xié)議一式____份，甲方執(zhí)____份，乙方執(zhí)____份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：_________________________法定代表人（簽字）：___________________日期：____年____月____日乙方（蓋章）：_________________________法定代表人（簽字）：___________________日期：____年____月____日電梯設備搭建承攬協(xié)議（3）協(xié)議編號：[填寫協(xié)議編號]甲方（委托方）：[填寫甲方名稱]地址：[填寫甲方地址]法定代表人/負責人：[填寫法定代表人/負責人姓名]聯(lián)系XX：[填寫甲方聯(lián)系XX]電子郵件：[填寫甲方電子郵件]乙方（承攬方）：[填寫乙方名稱]地址：[填寫乙方地址]法定代表人/負責人：[填寫法定代表人/負責人姓名]聯(lián)系XX：[填寫乙方聯(lián)系XX]電子郵件：[填寫乙方電子郵件]簽訂地點：[填寫簽訂地點]簽訂日期：[填寫簽訂日期]協(xié)議內(nèi)容一、工程概況工程名稱：[填寫工程名稱]工程地點：[填寫工程地點]工程內(nèi)容：電梯設備的搭建，包括但不限于：電梯井道砌筑及改造電梯設備安裝電梯軌道鋪設電梯安全裝置安裝電梯電氣系統(tǒng)連接電梯調(diào)試及驗收二、協(xié)議期限協(xié)議有效期限：自協(xié)議簽訂之日起至工程竣工驗收合格之日止。工程工期：自協(xié)議簽訂之日起[填寫具體工期]日內(nèi)完成。三、工程費用及支付方式工程總費用：人民幣[填寫工程總費用]元（大寫：[填寫大寫金額]）。支付方式：預付款：協(xié)議簽訂后，甲方向乙方支付工程總費用的[填寫百分比]%，即人民幣[填寫預付款金額]元。進度款：工程完成[填寫百分比]%后，甲方向乙方支付工程總費用的[填寫百分比]%，即人民幣[填寫進度款金額]元。竣工款：工程竣工驗收合格后，甲方向乙方支付工程總費用的[填寫百分比]%，即人民幣[填寫竣工款金額]元。質保金：工程總費用的[填寫百分比]%，即人民幣[填寫質保金金額]元，質保期滿且無質量問題后支付。四、雙方責任甲方責任：提供工程所需的相關圖紙及技術資料。協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場的相關事宜。按協(xié)議約定支付工程費用。負責工程竣工驗收及驗收后的相關事宜。乙方責任：按協(xié)議約定的工程內(nèi)容及工期完成工程。嚴格遵守國家及地方的相關法律法規(guī)和安全生產(chǎn)規(guī)范。負責工程質量的保證及施工安全。提供工程竣工驗收所需的資料及文件。五、質量保證及驗收質量標準：本工程必須符合國家及行業(yè)的相關質量標準。驗收標準：按照國家及行業(yè)的相關標準進行驗收。驗收程序：工程完成后，乙方自行初驗合格后，書面通知甲方進行驗收。甲方在收到通知后[填寫時間]日內(nèi)進行驗收。驗收合格后，雙方簽署驗收合格文件。六、違約責任甲方違約：甲方未按協(xié)議約定支付工程費用，每逾期一日，應向乙方支付逾期付款部分千分之[填寫比例]的違約金。乙方違約：乙方未按協(xié)議約定工期完成工程，每逾期一日，應向甲方支付工程總費用千分之[填寫比例]的違約金。逾期超過[填寫時間]日，甲方有權解除協(xié)議并要求乙方賠償損失。七、爭議解決爭議解決方式：本協(xié)議在履行過程中發(fā)生爭議，由雙方友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向[填寫爭議解決機構]依法仲裁或向[填寫法院名稱]依法提起訴訟。八、協(xié)議生效及其他協(xié)議生效：本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。協(xié)議份數(shù)：本協(xié)議一式[填寫份數(shù)]份，甲方執(zhí)[填寫份數(shù)]份，乙方執(zhí)[填寫份數(shù)]份，具有同等法律效力。補充協(xié)議：本協(xié)議的補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。電梯設備搭建承攬協(xié)議（4）協(xié)議編號：[XXXXX-XXXXX-XXXXX]甲方（發(fā)包方）：[公司名稱]法定代表人：[姓名]注冊地址：[地址]聯(lián)系XX：[XX號碼]乙方（承包方）：[公司名稱]法定代表人：[姓名]注冊地址：[地址]聯(lián)系XX：[XX號碼]鑒于甲方需要委托乙方承攬電梯設備的搭建工程，甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商，就電梯設備搭建事宜達成如下協(xié)議：第一條工程概況1.1工程名稱：[具體項目名稱]電梯設備搭建工程1.2工程地點：[具體地點]1.3工程范圍：電梯設備安裝調(diào)試附屬設施安裝系統(tǒng)測試及驗收提供相關技術文件和操作培訓第二條合同工期2.1開工日期：[具體日期]2.2竣工日期：[具體日期]2.3總工期：[具體天數(shù)]2.4如遇不可抗力或非乙方原因導致的延誤，工期可相應順延，并需甲方書面確認。第三條合同價款3.1合同總價款：人民幣[金額]元（大寫：[金額中文表述]）3.2價格構成：設備費用：[金額]元安裝費用：[金額]元其他費用：[金額]元3.3付款方式：預付款：合同簽訂后3日內(nèi)支付合同總價的[百分比]%，即人民幣[金額]元進度款：工程完成[百分比]%后支付合同總價的[百分比]%，即人民幣[金額]元結清款：工程竣工驗收合格后支付合同總價的[百分比]%，即人民幣[金額]元第四條雙方權利與義務4.1甲方權利與義務4.1.1提供工程所需的施工條件，包括水、電、場地等4.1.2負責辦理相關施工許可及協(xié)調(diào)周邊關系4.1.3按合同約定支付款項4.1.4有權對工程進度和質量進行監(jiān)督4.2乙方權利與義務4.2.1按照合同約定及國家相關標準完成工程4.2.2自行負責設備運輸、安裝、調(diào)試及驗收4.2.3提供完整的工程技術文件和操作培訓4.2.4負責施工現(xiàn)場的安全管理，承擔因其過錯導致的事故責任第五條質量與驗收5.1工程質量需符合[相關標準或規(guī)范]，如《電梯安裝安全規(guī)范》GBXXX5.2乙方需自檢合格后報甲方驗收，驗收合格后方可竣工驗收5.3如因質量問題導致返工，費用由乙方承擔第六條違約責任6.1甲方逾期支付款項，每逾期一日，應向乙方支付逾期款項[百分比]的違約金6.2乙方逾期完工，每逾期一日，應向甲方支付合同總價[百分比]的違約金，但最長不超過[金額]元6.3如因乙方原因導致工程存在質量缺陷，乙方需負責免費修復，并承擔相應損失第七條不可抗力7.1不可抗力是指雙方不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如地震、洪水等7.2遭遇不可抗力時，雙方應在第一時間通知對方，并采取措施減少損失第八條爭議解決8.1本協(xié)議簽訂地人民法院管轄8.2雙方應友好協(xié)商解決爭議，協(xié)商不成則依法訴訟第九條其他9.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效9.2本協(xié)議一式[份數(shù)]份，甲乙雙方各執(zhí)[份數(shù)]份，具有同等法律效力9.3本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力甲方（蓋章）：[公司公章]法定代表人（簽字）：[簽字]日期：[年-月-日]乙方（蓋章）：[公司公章]法定代表人（簽字）：[簽字]日期：[年-月-日]電梯設備搭建承攬協(xié)議（5）協(xié)議編號：[協(xié)議編號]甲方（發(fā)包方）：[甲方全稱]地址：[甲方地址]聯(lián)系人：[甲方聯(lián)系人]聯(lián)系XX：[甲方聯(lián)系方式]乙方（承包方）：[乙方全稱]地址：[乙方地址]聯(lián)系人：[乙方聯(lián)系人]聯(lián)系XX：[乙方聯(lián)系方式]鑒于甲方需承攬電梯設備搭建工程，乙方具有相應資質和能力，雙方本著平等互利、誠實信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，達成如下協(xié)議：第一條工程概況1.1工程名稱：[工程名稱]1.2工程地點：[工程地點]1.3工程內(nèi)容：電梯設備安裝。電梯井道整理。電梯設備調(diào)試。電梯安全檢測。相關技術指導及培訓。第二條工程期限2.1工程總工期：自協(xié)議簽訂之日起[工期天數(shù)]個工作日內(nèi)完成。2.2具體開工日期：[開工日期]2.3具體竣工日期：[竣工日期]第三條工程價款3.1工程總價款：人民幣[總價款金額]元（大寫：[大寫金額]）。3.2價款支付方式：合同簽訂后支付總價的[比例]%，即人民幣[支付金額]元。工程進度達到[進度節(jié)點]時支付總價的[比例]%，即人民幣[支付金額]元。工程竣工驗收合格后支付總價的[比例]%，即人民幣[支付金額]元。第四條雙方權利與義務甲方權利與義務：4.1.1負責提供施工所需的相關場地及條件，確保施工安全。4.1.2提供應建材料及設備的清單，并負責材料的采購及運輸。4.1.3監(jiān)督施工進度，確保工程按期完成。4.1.4負責辦理相關施工手續(xù)及報批工作。乙方權利與義務：4.2.1按照合同約定的工期及質量標準完成施工任務。4.2.2負責施工人員的安全生產(chǎn)管理，確保施工安全。4.2.3提供工程進度報告，接受甲方監(jiān)督。4.2.4負責工程竣工驗收及相關的技術指導培訓。第五條質量標準5.1工程質量應達到國家及行業(yè)相關標準，具體標準為：[具體標準編號及名稱]。5.2乙方應提供完整的工程質量保證文件及相關檢測報告。第六條違約責任6.1甲方未按約定支付工程款，應向乙方支付應付工程款的[比例]%的違約金。6.2乙方未按約定工期竣工，應向甲方支付總工程款的[比例]%的違約金，但違約金總額不超過總工程款的[比例]%。6.3如因乙方原因導致工程質量不達標，乙方需負責免費整改，并承擔由此產(chǎn)生的全部費用。第七條爭議解決第八條協(xié)議生效及解除8.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。8.2本協(xié)議在工程竣工驗收合格、工程款支付完畢后自動解除。第九條其他條款9.1本協(xié)議一式[份數(shù)]份，甲方執(zhí)[份數(shù)]份，乙方執(zhí)[份數(shù)]份，具有同等法律效力。9.2本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽署補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。甲方（發(fā)包方）簽字蓋章：簽字：___________________日期：___________________乙方（承包方）簽字蓋章：簽字：___________________日期：___________________電梯設備搭建承攬協(xié)議（6）甲方（發(fā)包方）：[甲方公司名稱]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]乙方（承包方）：[乙方公司名稱]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]鑒于甲乙雙方在平等、自愿、公平和誠實信用的基礎上，就乙方承攬甲方電梯設備搭建工程事宜協(xié)商一致，達成如下協(xié)議：第一條合同內(nèi)容工程名稱：電梯設備搭建工程工程地點：[具體工程地點]工程范圍：電梯設備（包括但不限于電梯主機、曳引機、導向系統(tǒng)、門系統(tǒng)、安全部件等）的安裝與調(diào)試電梯井道內(nèi)相關配套設施的安裝電梯控制系統(tǒng)及配套軟件的調(diào)試電梯安全測試與驗收第二條合同總價款合同總價款：[填寫具體金額]元（大寫：[金額大寫]）支付方式：預付款：合同簽訂后，甲方向乙方支付合同總價款的[百分比]%作為預付款，即[金額]元。進度款：乙方完成[具體階段性工程內(nèi)容]后，甲方向乙方支付合同總價款的[百分比]%作為進度款，即[金額]元。尾款：工程竣工驗收合格后，甲方向乙方支付至合同總價款的[百分比]%作為尾款，即[金額]元。第三條工程工期開工日期：[具體日期]竣工日期：[具體日期]工期延誤：因不可抗力或甲方原因導致的工期延誤，經(jīng)雙方協(xié)商后可順延。第四條雙方權利與義務甲方權利與義務：提供必要的施工條件，確保施工安全及合理進度。按合同約定支付工程款項。負責協(xié)調(diào)工程涉及的周邊關系，配合乙方施工。對乙方施工質量進行監(jiān)督，并負責驗收。乙方權利與義務：按合同約定及進度要求完成工程，確保施工質量符合國家及行業(yè)標準。負責提供電梯設備的全部必要資質及驗收所需文件。負責工程期間的安全施工及人員管理。提供完善的售后服務及保修（保修期為[期限]）。第五條質量標準與驗收質量標準：符合國家現(xiàn)行電梯安裝標準及相關法規(guī)。驗收方式：由甲方組織相關單位（如監(jiān)理、施工單位等）進行驗收，乙方配合提供必要文件及設備操作演示。第六條爭議解決凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向[有管轄權的人民法院]提起訴訟。第七條其他約定本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。本合同一式[份數(shù)]份，甲方執(zhí)[份數(shù)]份，乙方執(zhí)[份數(shù)]份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：法定代表人（簽字）：日期：[具體日期]乙方（蓋章）：法定代表人（簽字）：日期：[具體日期]電梯設備搭建承攬協(xié)議（7）一、協(xié)議概述本協(xié)議旨在明確雙方（即甲方和乙方）在電梯設備搭建過程中的責任、權利和義務。乙方將根據(jù)甲方的需求，為其提供電梯設備的搭建服務。二、甲方職責甲方需提供搭建電梯設備的場所，并確保場所符合相關法規(guī)和標準。甲方應提供必要的電源和水源，并確保其在協(xié)議期間穩(wěn)定供應。甲方需及時向乙方提供相關的設計圖紙、技術要求和施工規(guī)范。三、乙方職責乙方應按照甲方的要求，提供符合質量標準的電梯設備。乙方應根據(jù)相關法規(guī)和標準，進行電梯設備的安裝、調(diào)試和驗收。乙方應確保施工過程中的安全，采取必要的安全措施，防止事故發(fā)生。乙方應提供必要的技術支持和培訓，確保甲方人員能正確操作電梯設備。四、承攬內(nèi)容乙方應按照甲方的要求，提供電梯設備的選型、配置和設計方案。乙方負責電梯設備的采購、運輸和安裝。乙方負責電梯設備的調(diào)試、驗收和質保。乙方提供一年的免費質保服務，質保期內(nèi)因設備質量問題導致的故障，乙方負責免費維修。五、費用與支付甲方應向乙方支付電梯設備的搭建費用，具體金額和支付方式由雙方協(xié)商確定。甲方應在協(xié)議簽訂后支付部分預付款，設備搭建完成后支付尾款。如因甲方原因導致工程延期，乙方有權要求甲方支付額外的費用。六、違約責任若甲方未按協(xié)議約定支付費用，乙方有權停止服務，并追究甲方的違約責任。若乙方未按協(xié)議約定提供優(yōu)質服務，甲方有權要求乙方承擔違約責任。若因不可抗力因素導致協(xié)議無法履行，雙方均不承擔違約責任。七、爭議解決雙方在協(xié)議履行過程中發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。若協(xié)商不成，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他條款本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行協(xié)商補充。甲方（蓋章）：___________________乙方（蓋章）：___________________日期：_______年______月______日日期：_______年______月______日電梯設備搭建承攬協(xié)議（8）甲方（委托方）：_____________________乙方（承攬方）：_____________________鑒于甲方需要安裝電梯設備，乙方具有相關資質和經(jīng)驗，雙方在自愿、平等、協(xié)商一致的基礎上，就電梯設備的搭建工作達成如下協(xié)議：一、工程范圍乙方負責甲方指定地點的電梯設備的搭建工作。乙方應確保電梯設備符合國家相關標準和規(guī)定。二、工期要求乙方應在合同簽訂后XX個工作日內(nèi)完成電梯設備的搭建工作。如遇特殊情況需延期，乙方應提前XX個工作日書面通知甲方，并說明原因。三、工程質量乙方應保證電梯設備的質量符合國家標準和行業(yè)標準。乙方應對電梯設備進行定期檢查和維護，確保其正常運行。四、付款方式甲方應按合同約定向乙方支付電梯設備搭建費用。甲方應在乙方完成電梯設備搭建工作后的XX個工作日內(nèi)支付全部款項。五、違約責任如乙方未按合同約定時間完成電梯設備搭建工作，或電梯設備質量不符合國家標準和行業(yè)標準，甲方有權要求乙方承擔違約責任。如甲方未按合同約定支付款項，乙方有權要求甲方承擔違約責任。六、爭議解決本協(xié)議的解釋、履行及爭議的解決適用中華人民共和國法律。雙方因履行本協(xié)議所發(fā)生的一切爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成時，任何一方均有權向乙方所在地人民法院提起訴訟。七、其他條款本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：_________________法定代表人（簽字）：_________________日期：____年__月__日乙方（蓋章）：_________________法定代表人（簽字）：_________________日期：____年__月__日電梯設備搭建承攬協(xié)議（9）協(xié)議編號：[填寫協(xié)議編號]甲方（發(fā)包方）：[填寫甲方全稱]法定代表人：[填寫法定代表人姓名]注冊地址：[填寫甲方注冊地址]聯(lián)系XX：[填寫甲方聯(lián)系XX]統(tǒng)一社會信用代碼：[填寫甲