標準大型施工安裝工程合同書5篇篇1合同編號：XXXX甲方（發(fā)包方）：XXXX乙方（承包方）：XXXX根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方承包乙方的標準大型施工安裝工程，經友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：XXXX2.工程地點：XXXX3.工程內容：XXXX4.工程規(guī)模：XXXX二、工期1.開工日期：XXXX年XX月XX日2.竣工日期：XXXX年XX月XX日3.工期延誤：如因乙方原因造成工期延誤，每延誤一天，乙方需向甲方支付違約金，違約金為合同總金額的千分之一。三、質量與驗收1.工程質量：乙方需按照國家標準和甲方要求進行施工，確保工程質量達到優(yōu)良水平。2.驗收標準：工程完工后，乙方需提交詳細的驗收申請，甲方按照合同條款和國家標準進行驗收。3.驗收程序：驗收時，乙方需提供完整的施工記錄、材料檢驗報告等技術資料，甲方組織專業(yè)人員進行現場驗收。4.驗收時間：驗收應在工程竣工后盡快進行，具體時間由甲方確定。四、合同價款與支付1.合同價款：本合同總金額為人民幣（大寫）XXXX元整。2.支付方式：甲方應按照合同約定向乙方支付款項。具體支付節(jié)點如下：合同簽訂后，甲方應向乙方支付合同總金額的XX%作為預付款。工程過半時，甲方應向乙方支付合同總金額的XX%。工程竣工并驗收合格后，甲方應向乙方支付合同總金額的XX%。剩余XX%的款項作為質保金，自驗收之日起一年后無質量問題時返還給乙方。3.稅務發(fā)票：乙方在收取款項時，應向甲方提供合法有效的稅務發(fā)票。五、違約責任1.甲方違約：如甲方未按照合同約定支付款項或未履行其他義務，乙方有權要求甲方承擔相應的違約責任。2.乙方違約：如乙方未按照合同約定完成施工任務或施工質量未達到標準，甲方有權要求乙方承擔相應的違約責任。六、爭議解決1.合同爭議：甲乙雙方在履行合同過程中如發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。2.適用法律：本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。七、合同生效與終止1.合同生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.合同終止：本合同在以下情況下終止：工程竣工驗收合格并結算完畢后。雙方協(xié)商一致解除本合同。出現不可抗力導致合同無法繼續(xù)履行的情況。3.合同終止后，雙方應友好協(xié)商解決相關事宜。如因乙方原因造成合同提前終止，乙方應退還甲方已支付但未完成施工部分的款項。如因甲方原因造成合同提前終止，甲方應賠償乙方因此造成的損失。具體損失賠償金額由雙方協(xié)商確定。4.合同終止后，乙方應將所有未使用的材料和設備退還給甲方，并清理現場。如因乙方原因造成材料和設備損失或丟失，乙方應負責賠償。具體賠償金額由雙方協(xié)商確定。篇2甲方（發(fā)包方）：_________乙方（承包方）：_________根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)規(guī)定，結合本工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程承包方式：_________4.工程范圍和內容：_________第二條工程期限1.本工程合同總工期為_________天，自_________年_________月_________日開始施工，至_________年_________月_________日竣工驗收。2.如有下列情況，工期可相應順延：因人力不可抗拒的因素而延誤工期。因甲方原因未能及時提供施工條件而影響開工。工程變更或設計凍結。因材料供應不及時而影響施工進度。第三條工程價款及支付方式1.本工程合同總造價為人民幣_________元整（￥_________元）。2.支付方式：_________3.支付時間：_________第四條工程質量與驗收1.工程質量必須達到國家施工驗收規(guī)范規(guī)定的質量標準。2.乙方應在竣工驗收前向甲方提交竣工資料和驗收申請報告。甲方自收到驗收申請報告之日起，在約定時間內組織驗收。驗收合格后，雙方簽署竣工驗收報告。3.甲方在竣工驗收過程中，如發(fā)現工程質量存在嚴重缺陷，達不到竣工驗收標準的，應書面通知乙方，并有權要求乙方立即停工整改。乙方應按規(guī)定立即停工整改。因停工整改所造成的損失，由乙方承擔。4.甲方在竣工驗收過程中，如發(fā)現工程質量存在嚴重缺陷，達不到竣工驗收標準的，應書面通知乙方，并有權要求乙方立即停工整改。乙方如拒絕停工整改或整改后仍達不到竣工驗收標準的，甲方有權解除施工合同，并追究乙方的違約責任。5.甲方在竣工驗收過程中，如發(fā)現工程質量存在嚴重缺陷，達不到竣工驗收標準的，應書面通知乙方，并有權要求乙方立即停工整改。乙方如拒絕停工整改或整改后仍達不到竣工驗收標準的，甲方有權解除施工合同，并追究乙方的違約責任。同時，甲方有權要求乙方賠償因違約所造成的損失。6.甲方在竣工驗收過程中，如發(fā)現工程質量存在嚴重缺陷，達不到竣工驗收標準的，應書面通知乙方，并有權要求乙方立即停工整改。乙方如拒絕停工整改或整改后仍達不到竣工驗收標準的，甲方有權解除施工合同，并追究乙方的違約責任。同時，甲方有權要求乙方賠償因違約所造成的損失。在賠償損失后，甲方仍有權要求乙方繼續(xù)履行合同或解除合同。7.甲方在竣工驗收過程中，如發(fā)現工程質量存在嚴重缺陷，達不到竣工驗收標準的，應書面通知乙方，并有權要求乙方立即停工整改。乙方如拒絕停工整改或整改后仍達不到竣工驗收標準的，甲方有權解除施工合同，并追究乙方的違約責任。同時，甲方有權要求乙方賠償因違約所造成的損失。在賠償損失后，甲方仍有權要求乙方繼續(xù)履行合同或解除合同。但甲方應在書面通知中明確告知乙方其享有的權利。8.甲方在竣工驗收過程中，如發(fā)現工程質量存在嚴重缺陷，達不到竣工驗收標準的，應書面通知乙方，并有權要求乙方立即停工整改。乙方如拒絕停工整改或整改后仍達不到竣工驗收標準的，甲方有權解除施工合同，并追究乙方的違約責任。同時，甲方有權要求乙方賠償因違約所造成的損失。在賠償損失后，甲方仍有權要求乙方繼續(xù)履行合同或解除合同。但甲方應在書面通知中明確告知乙方其享有的權利。此外，甲方應在書面通知中明確告知乙方其違約責任的承擔方式及賠償金額的計算方法。9.甲方在竣工驗收過程中，如發(fā)現工程質量存在嚴重缺陷，達不到竣工驗收標準的，應書面通知乙方，并有權要求乙方立即停工整改。乙方如拒絕停工整改或整改后仍達不到竣工驗收標準的，甲方有權解除施工合同，并追究乙方的違約責任。同時，甲方有權要求乙方賠償因違約所造成的損失。在賠償損失后，甲方仍有權要求乙方繼續(xù)履行合同或解除合同。但甲方應在書面通知中明確告知乙方其享有的權利。此外，甲方應在書面通知中明確告知乙方其違約責任的承擔方式及賠償金額的計算方法。同時，甲方應在書面通知中明確告知乙方其違約責任的承擔方式及賠償金額的計算方法。篇3合同編號：[合同編號]甲方（發(fā)包方）：[甲方名稱]乙方（承包方）：[乙方名稱]根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方承包乙方的[工程名稱]工程，經友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點：[工程地點]3.工程規(guī)模：[工程規(guī)模]4.工程內容：[工程內容]二、工期1.開工日期：[開工日期]2.竣工日期：[竣工日期]3.工期順延：若因不可抗力因素導致工期延誤，乙方應及時向甲方提交工期順延申請，甲方在收到申請后，應及時予以審批。三、質量與驗收1.工程質量：乙方應確保工程質量符合相關法律法規(guī)及規(guī)范的要求。2.驗收標準：雙方應明確驗收標準，并按照該標準進行驗收。3.驗收流程：乙方應在工程竣工后，按照驗收流程向甲方提交驗收申請，甲方在收到申請后，應及時組織驗收。四、價款與支付1.工程價款：[工程價款]2.支付方式：甲方應按照合同約定向乙方支付款項。具體支付方式及時間如下：預付款：[預付款金額]中期款：[中期款金額]尾款：[尾款金額]3.稅務處理：乙方應按照國家法律法規(guī)的規(guī)定，向甲方提供合法有效的發(fā)票。甲方應按照國家法律法規(guī)的規(guī)定，代扣代繳相關稅款。五、違約責任1.甲方違約：若甲方未按照合同約定向乙方支付款項，應承擔違約責任。具體違約責任如下：逾期付款違約金：按日計收，每日收取未付款項的萬分之五作為違約金。利息損失：按銀行同期貸款利率計算利息損失。2.乙方違約：若乙方未按照合同約定履行義務，應承擔違約責任。具體違約責任如下：工程質量不符合要求：乙方應無償返修或重做，并承擔由此造成的全部損失。工期延誤違約金：按日計收，每日收取合同總金額的萬分之五作為違約金。利息損失：按銀行同期貸款利率計算利息損失。六、不可抗力因素1.定義：不可抗力因素是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如戰(zhàn)爭、嚴重自然災害等。2.處理方式：若因不可抗力因素導致合同無法繼續(xù)履行，雙方應友好協(xié)商解決方案。若協(xié)商不成，可依法解除合同。七、爭議解決與管轄法院1.爭議解決方式：若雙方因合同產生爭議，應首先嘗試友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可提交仲裁機構仲裁或向人民法院提起訴訟。具體解決方式如下：仲裁解決：提交至[仲裁委員會名稱]進行仲裁。仲裁裁決具有法律效力，雙方應履行裁決結果。訴訟解決：向有管轄權的人民法院提起訴訟。法院判決具有法律效力，雙方應履行判決結果。2.管轄法院：若雙方選擇仲裁解決爭議，管轄法院為仲裁委員會所在地的人民法院。若雙方選擇訴訟解決爭議，管轄法院為合同簽訂地或合同履行地的人民法院。具體管轄法院由雙方協(xié)商確定。八、合同生效與終止條件1.合同生效條件：合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。具體生效條件如下：甲方已按照合同約定支付預付款。乙方已按照合同約定提交履約保證金。2.合同終止條件：合同在以下情況下終止：雙方協(xié)商一致解除合同。因不可抗力因素導致合同無法繼續(xù)履行。法院判決或仲裁裁決解除合同。具體終止條件由雙方協(xié)商確定。合同終止后，雙方應友好協(xié)商處理合同終止后的相關事宜。若協(xié)商不成，可依法向法院提起訴訟或申請仲裁機構仲裁解決爭議。篇4合同編號：XXXX甲方（發(fā)包方）：XXXX乙方（承包方）：XXXX根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方發(fā)包給乙方的標準大型施工安裝工程項目，經友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：XXXX2.工程地點：XXXX3.工程內容：XXXX4.工程造價：XXXX二、工期及進度1.工程開工日期：XXXX年XX月XX日2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日3.乙方需按照甲方要求的施工進度進行，確保工程按時完成。三、質量及驗收1.乙方需按照國家標準及甲方要求進行施工，確保工程質量符合要求。2.工程竣工后，乙方需提交相關驗收資料，甲方將按照合同約定進行驗收。3.如工程存在質量問題，乙方需負責整改，直至驗收合格。四、付款方式及期限1.甲方需按照合同約定向乙方支付工程款。具體付款時間及金額如下：合同簽訂后，甲方需向乙方支付工程總價的XX%作為預付款。工程進展至XX%時，甲方需向乙方支付工程總價的XX%。工程竣工并驗收合格后，甲方需向乙方支付工程總價的XX%。2.乙方需向甲方提供合法有效的發(fā)票及收據。五、違約責任及賠償1.乙方如未能按照合同約定完成施工任務，需向甲方支付違約金，并賠償甲方因此造成的損失。2.甲方如未能按照合同約定向乙方支付工程款，需向乙方支付違約金，并賠償乙方因此造成的損失。3.違約金的計算方式及賠償標準，按照《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。六、爭議解決及法律適用1.甲乙雙方在履行合同過程中如發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。2.本合同的訂立、效力、履行、修改及終止等，均適用中華人民共和國法律。七、合同生效及變更1.本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同未盡事宜，可由雙方協(xié)商后簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。3.本合同的修改及終止，需經雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。修改或終止協(xié)議生效前，原合同仍有效。甲方（簽字或蓋章）：XXXX日期：XXXX年XX月XX日乙方（簽字或蓋章）：XXXX日期：XXXX年XX月XX日篇5甲方（發(fā)包方）：_________乙方（承包方）：_________根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)規(guī)定，結合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程承包方式：_________4.工程范圍和內容：_________第二條工程期限1.本工程合同總工期為_________天，自_________年_________月_________日開始，至_________年_________月_________日結束。2.甲方書面通知乙方進場施工，乙方應在接到甲方通知后_________天內進場施工。如乙方未按時進場施工，則工期不順延。第三條工程價款及支付方式1.本工程合同總造價為人民幣_________元整（￥_________元）。本合同價款為固定價格，不因市場變化、材料變化、可調整因素等任何因素而變化。2.甲方在簽訂合同后_________天內向乙方支付預付款，預付款金額為合同總金額的_________%，即人民幣_________元整（￥_________元）。預付款在最后一次結算時扣除。3.乙方每月向甲方提交進度報告，甲方在收到進度報告后_________天內向乙方支付進度款。進度款金額為每月完成工程量的_________%。4.乙方完成全部工程并驗收合格后，甲方向乙方支付尾款。尾款金額為合同總金額的_________%，即人民幣_________元整（￥_________元）。第四條施工圖紙及設計變更1.甲方在簽訂合同后向乙方提供施工圖紙。乙方應在簽訂合同后仔細審查施工圖紙，并書面確認。如乙方對圖紙有異議，應及時向甲方提出。甲方應及時處理并修改圖紙。2.在施工過程中，如甲方需要對施工圖紙進行修改或變更，應及時書面通知乙方。乙方應在接到甲方通知后盡快修改施工