2025年水利工程合同履約保證金合同協(xié)議甲方（發(fā)包人）：[發(fā)包人全稱]法定代表人：[法定代表人姓名]注冊(cè)地址：[發(fā)包人注冊(cè)地址]通訊地址：[發(fā)包人通訊地址]聯(lián)系電話：[發(fā)包人聯(lián)系電話]乙方（承包人）：[承包人全稱]法定代表人：[法定代表人姓名]注冊(cè)地址：[承包人注冊(cè)地址]通訊地址：[承包人通訊地址]聯(lián)系電話：[承包人聯(lián)系電話]根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》及相關(guān)法律法規(guī)，以及甲乙雙方簽訂的《[主合同全稱]》（合同編號(hào)：[主合同編號(hào)]）（以下簡(jiǎn)稱“主合同”），就本工程項(xiàng)目的履約保證金事宜，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條定義除主合同已有定義外，本協(xié)議下列詞語(yǔ)具有以下含義：1.1履約保證金：指乙方為保障其履行主合同約定的義務(wù)，按照本協(xié)議約定向甲方繳納，并在發(fā)生特定違約情形時(shí)用于彌補(bǔ)甲方損失的一定金額。1.2適用情形：指本協(xié)議第五條約定的乙方可能構(gòu)成違約的情形。第二條履約保證金的金額及繳納2.1履約保證金的金額為人民幣[具體金額大寫]元（小寫：[具體金額小寫]元），占主合同估算價(jià)的[百分比]%。2.2乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂之日起[天數(shù)]日內(nèi)，將履約保證金以[具體繳納方式，如：銀行保函、不可撤銷信用證、銀行匯票、現(xiàn)金支票]的形式，提交至甲方指定銀行賬戶：開戶名稱：[甲方開戶名稱]開戶銀行：[甲方開戶銀行全稱]銀行賬號(hào)：[甲方銀行賬號(hào)]2.3乙方提交履約保證金后，應(yīng)向甲方提供保函/信用證/銀行匯票/現(xiàn)金支票復(fù)印件備查。第三條履約保證金的保管3.1履約保證金自甲方實(shí)際收到之日起，由甲方負(fù)責(zé)保管，或根據(jù)乙方提交的銀行保函/不可撤銷信用證，視為由銀行保管。3.2甲方（或銀行）應(yīng)妥善保管履約保證金，不得挪作他用。因甲方（或銀行）保管不善造成的損失，由甲方承擔(dān)賠償責(zé)任。第四條履約保證金的適用情形（索賠條件）4.1發(fā)生下列一種或多種情形時(shí)，甲方有權(quán)依據(jù)主合同及本協(xié)議約定，要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，并動(dòng)用履約保證金：4.1.1乙方未按照主合同約定的工期（經(jīng)甲方書面催告后[天數(shù)]日內(nèi)仍未糾正）完成工程竣工驗(yàn)收合格。4.1.2乙方施工的工程質(zhì)量不符合主合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)甲方書面通知后[天數(shù)]日內(nèi)仍未整改合格，或整改后仍不符合要求。4.1.3乙方擅自暫停施工，且無(wú)正當(dāng)理由持續(xù)超過(guò)主合同約定的工期[天數(shù)]日。4.1.4乙方違反主合同關(guān)于安全文明施工的約定，造成重大安全事故或嚴(yán)重不良社會(huì)影響。4.1.5乙方明確表示或者以行為表明不履行主合同主要義務(wù)，或有其他嚴(yán)重違約行為，致使主合同目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)。4.2甲方根據(jù)本條第四款規(guī)定要求動(dòng)用履約保證金時(shí)，應(yīng)向乙方發(fā)出書面通知，說(shuō)明理由和依據(jù)，并附相關(guān)證據(jù)。乙方應(yīng)在收到通知后[天數(shù)]日內(nèi)進(jìn)行書面申辯，并提供反證。第五條履約保證金的沒收與退還5.1甲方根據(jù)第四條約定，認(rèn)定乙方違約并需沒收履約保證金時(shí)，應(yīng)在發(fā)出書面通知后[天數(shù)]日內(nèi)，根據(jù)違約情節(jié)的嚴(yán)重程度和造成的損失情況，決定沒收部分或全部履約保證金。沒收金額不應(yīng)超過(guò)乙方因違約行為給甲方造成的實(shí)際損失。5.2乙方發(fā)生本協(xié)議第四條所述違約情形之一，但已采取積極有效措施并在合理期限內(nèi)糾正，使工程符合合同要求，經(jīng)甲方書面認(rèn)可后，可向甲方申請(qǐng)返還被沒收的部分履約保證金。5.3履約保證金的沒收應(yīng)符合以下全部條件：5.3.1甲方已按照主合同約定向乙方支付了全部合同價(jià)款（或支付了應(yīng)支付價(jià)款的[百分比]%以上），或雙方已簽署工程結(jié)算確認(rèn)書。5.3.2甲方已按照主合同約定組織完成了竣工驗(yàn)收，并出具了相關(guān)證明文件。5.4下列情況下，乙方有權(quán)要求甲方全額返還履約保證金：5.4.1主合同正常履行完畢，工程竣工驗(yàn)收合格，甲方結(jié)清所有應(yīng)付乙方款項(xiàng)（包括結(jié)算款、質(zhì)保金等）后。5.4.2因甲方原因?qū)е轮骱贤瑹o(wú)法繼續(xù)履行或解除，經(jīng)雙方書面確認(rèn)后。5.4.3甲方違反主合同約定，給乙方造成損失，經(jīng)協(xié)商或裁決/判決由甲方承擔(dān)賠償責(zé)任后。5.5甲方應(yīng)在符合第五條5.3款或5.4款條件，或乙方根據(jù)5.4款申請(qǐng)返還保證金后[天數(shù)]日內(nèi)，將剩余履約保證金（或全部保證金）無(wú)息退還給乙方。如需扣除費(fèi)用，應(yīng)事先書面通知乙方并說(shuō)明理由。5.6若甲方未按本條約定及時(shí)返還履約保證金，則每逾期一日，甲方應(yīng)按未返還金額的[利率]%向乙方支付逾期利息。第六條其他約定6.1履約保證金的擔(dān)保期限自本協(xié)議生效之日起，至主合同約定的工程缺陷責(zé)任期滿且甲方履行完相關(guān)支付義務(wù)后終止。6.2乙方應(yīng)保證提交履約保證金的銀行保函/不可撤銷信用證具有法律效力且在有效期內(nèi)。6.3本協(xié)議是主合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。本協(xié)議未盡事宜，按照主合同約定執(zhí)行。主合同與本協(xié)議有沖突的，以本協(xié)議為準(zhǔn)。6.4發(fā)生爭(zhēng)議，甲乙雙方應(yīng)首先友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向[有管轄權(quán)的人民法院或仲裁委員會(huì)名稱