版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
標準建筑工地施工合同樣式5篇篇1甲方(發(fā)包方):____________________乙方(承包方):____________________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上,就甲方委托乙方進行建筑工地施工事宜,達成如下協(xié)議:一、工程概況1.工程名稱:____________________2.工程地點:____________________3.工程內(nèi)容:____________________4.工程規(guī)模:____________________二、工期1.開工日期:自本合同簽訂之日起____天內(nèi)開始施工。2.竣工日期:預計自開工日期起______天內(nèi)完成施工。如遇不可抗力因素導致工程延期,乙方須及時向甲方報告并說明原因。三、合同價款及支付方式1.本工程合同總價為人民幣______元(大寫:______元整)。該價款已包含人工費、材料費、機械使用費等一切費用。2.甲方在合同簽訂后______天內(nèi)支付乙方工程總價的______%作為預付款。3.工程進度達到______%時,甲方支付乙方工程總價的______%。4.工程竣工并經(jīng)甲方驗收合格后,甲方支付乙方剩余的工程款項。5.乙方需提供正規(guī)發(fā)票進行結算。四、工程質(zhì)量及驗收標準1.乙方必須按照施工圖紙、說明文件和國家頒發(fā)的有關規(guī)范、規(guī)程進行施工,并接受甲方代表的監(jiān)督檢查。2.工程竣工后,乙方應通知甲方進行驗收,并提供完整的技術檔案資料。驗收合格后方能交付使用。如工程質(zhì)量不符合合同約定或國家強制性規(guī)定的標準,乙方應負責無償修理并承擔由此造成的經(jīng)濟損失。五、安全施工及文明施工要求1.乙方必須按照安全施工要求進行施工,采取嚴格的安全防護措施。施工中如發(fā)生安全事故,乙方應承擔全部責任。2.乙方必須遵守文明施工的相關規(guī)定,保證施工現(xiàn)場的整潔,減少噪音和污染。施工期間產(chǎn)生的廢棄物需妥善處理。六、違約責任1.若因乙方原因造成工程延期,乙方需支付甲方違約金,每日違約金為合同總價的______%。逾期超過______天,甲方有權解除合同。篇2甲方(發(fā)包方):_________乙方(承包方):_________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)規(guī)定,結合工程實際情況,就工程施工承包給乙方的有關事宜,經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同,以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱:_________2.工程地點:_________3.工程承包方式:_________4.工程范圍和內(nèi)容:_________第二條工程期限1.本工程合同工期為_________天,從_________年_________月_________日開始實施。2.乙方在合同實施期間,如因建設單位或自身原因需對合同工期進行調(diào)整,應書面提交甲方審核。甲方在收到乙方調(diào)整工期的書面申請后,應在_________天內(nèi)予以審核并書面答復。審核通過后,雙方應簽訂《合同工期調(diào)整補充協(xié)議》以確認調(diào)整后的合同工期。第三條工程質(zhì)量1.乙方應確保工程質(zhì)量達到建設單位的要求。如因乙方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量達不到建設單位要求,乙方應負責進行整改,并承擔由此造成的全部損失。2.甲方在檢查過程中,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或隱患,有權要求乙方進行整改或停工。乙方應在接到甲方的整改通知后,按要求進行整改或停工,并承擔由此造成的全部損失。3.甲方對乙方提交的技術方案、技術措施的審核并不免除乙方應承擔的責任。第四條工程價款與支付1.本工程合同價款為人民幣_________元(大寫:_________元)。該價款已包括乙方完成本工程所需的所有費用。除該價款外,甲方無需支付任何其他費用。2.乙方應按合同規(guī)定的工期和質(zhì)量要求完成工程。如因乙方原因?qū)е鹿こ萄悠诨蛸|(zhì)量問題,乙方應承擔相應的違約責任和損失賠償責任。3.甲方在簽訂合同后支付乙方合同總金額的_________%作為預付款。剩余款項按照工程進度和驗收情況分期支付。具體支付時間和金額由雙方協(xié)商確定。第五條雙方權利義務1.甲方有權對乙方的工作進行監(jiān)督、檢查和指導。乙方應接受甲方的監(jiān)督、檢查和指導,并按時向甲方提交工作進度報告和必要的技術資料。2.乙方應遵守甲方的安全、質(zhì)量、環(huán)保等規(guī)章制度和現(xiàn)場管理規(guī)定。如有違反,乙方應承擔相應的責任和處罰。3.甲方應按時向乙方支付工程價款,并提供必要的支持和協(xié)助。如有違約,甲方應承擔相應的違約責任和損失賠償責任。4.乙方應按時向甲方提交結算資料,并配合甲方進行結算審核。甲方應在收到結算資料后盡快完成審核工作,并支付應付的款項。第六條違約責任1.甲方如違反合同約定,未按時支付工程價款或提供必要的支持和協(xié)助,應承擔相應的違約責任和損失賠償責任。2.乙方如違反合同約定,未按時完成工程或質(zhì)量問題嚴重,應承擔相應的違約責任和損失賠償責任。同時,乙方應賠償甲方因違約所造成的全部損失。第七條合同終止與解除1.合同實施期間,如因建設單位或自身原因?qū)е鹿こ虩o法繼續(xù)進行或合同目的無法實現(xiàn),雙方可以協(xié)商終止或解除合同。合同終止或解除后,雙方應就已完成的工作進行結算,并處理相關事宜。2.合同終止或解除時,乙方應按時向甲方提交結算資料并配合甲方進行結算審核。甲方應在收到結算資料后盡快完成審核工作并支付應付的款項。同時,乙方應賠償甲方因合同終止或解除所造成的全部損失。第八條爭議解決與管轄法院1.合同實施期間如發(fā)生爭議,雙方應首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的,任何一方可以向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟解決爭議。在爭議解決期間,雙方應繼續(xù)履行合同中未發(fā)生爭議的其他部分。2.本合同及其補充協(xié)議、相關規(guī)章制度的修改、解釋均適用中華人民共和國法律。雙方同意由甲方所在地有管轄權的人民法院管轄本合同及其補充協(xié)議、相關規(guī)章制度的修改、解釋所引起的爭議。第九條合同生效與終止條款1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同實施期間任何一方不得擅自變更或解除本合同。如需變更或解除本合同需雙方協(xié)商一致并簽訂書面補充協(xié)議。2.本合同在以下情況下可以終止:雙方協(xié)商同意。建設單位要求停工。不可抗力導致合同無法繼續(xù)實施等情形。合同終止后雙方應就已完成的工作進行結算并處理相關事宜。具體結算方式按照合同條款執(zhí)行。篇3甲方(發(fā)包方):_________乙方(承包方):_________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)規(guī)定,結合工程實際情況,就工程施工承包給乙方的有關事宜,經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同,以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱:_________2.工程地點:_________3.工程承包方式:_________4.工程范圍和內(nèi)容:_________第二條合同工期1.本合同簽訂后,乙方應盡快做好開工準備,并會同甲方協(xié)商確定開工日期。2.合同工期:_________第三條工程質(zhì)量與驗收1.乙方必須按照施工設計文件和技術規(guī)范施工,并接受甲方代表的監(jiān)督檢查。2.工程竣工后,乙方應向甲方提供完整的技術資料。3.甲方應在工程竣工驗收后,及時辦理驗收手續(xù)。如因甲方原因造成驗收拖延,則保修期順延。第四條合同價款與支付1.本合同總造價為人民幣_________元整。2.預付款為合同總造價的_________%,即人民幣_________元整。預付款應在合同簽訂后7個工作日內(nèi)支付。3.進度款為合同總造價的_________%,即人民幣_________元整。進度款應在工程進度過半時支付。4.尾款為合同總造價的_________%,即人民幣_________元整。尾款應在工程竣工驗收后7個工作日內(nèi)支付。第五條保修條款1.乙方應在工程竣工驗收后,向甲方提供保修服務。保修期為_________年。在保修期內(nèi),如因乙方原因造成工程質(zhì)量問題,乙方應負責無償維修。如因甲方原因造成工程質(zhì)量問題,乙方應協(xié)助甲方進行維修,維修費用由甲方承擔。2.保修期結束后,如甲方需要繼續(xù)維修服務,應與乙方協(xié)商簽訂后續(xù)維修合同。后續(xù)維修費用由雙方協(xié)商確定。第六條違約責任及賠償金額的計算方法1.甲方若不按合同約定支付預付款、進度款或尾款,每逾期一天,應向乙方支付合同總造價的萬分之五的違約金。如逾期超過30天,乙方有權終止合同,并有權要求甲方賠償因此造成的損失。損失賠償額按照合同約定及實際損失計算。2.乙方若不能按合同約定完成施工任務,每逾期一天,應向甲方支付合同總造價的萬分之五的違約金。如逾期超過30天,甲方有權終止合同,并有權要求乙方賠償因此造成的損失。損失賠償額按照合同約定及實際損失計算。同時,乙方應返還甲方已支付的預付款和進度款。3.如因不可抗力因素導致雙方無法履行合同,雙方應友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成,雙方均可向法院提起訴訟。在訴訟過程中,雙方應積極配合法院進行審理工作,確保案件的順利進行。案件判決結果以法院最終判決為準。如一方不履行判決義務,另一方有權向法院申請強制執(zhí)行。在強制執(zhí)行過程中產(chǎn)生的費用由違約方承擔。第七條合同生效與終止條件及程序約定1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同生效之日起開始計算合同工期。如因甲方原因造成合同無法按時生效的,則開工日期相應順延。如因乙方原因造成合同無法按時生效的,則應承擔相應的違約責任并賠償因此給甲方造成的損失。損失賠償額按照合同約定及實際損失計算。同時,合同生效之日起開始計算保修期。保修期結束后即終止保修服務。如甲方需要繼續(xù)保修服務時,應與乙方協(xié)商簽訂后續(xù)保修合同并支付相應費用。如雙方協(xié)商不成時,則終止后續(xù)保修服務并不再收取后續(xù)保修費用。合同終止時雙方應友好協(xié)商解決相關事宜并辦理完畢結算手續(xù)后本合同正式終止執(zhí)行完畢無任何糾紛及遺留問題存在雙方簽字確認本合同一式四份雙方各執(zhí)兩份具有同等法律效力本合同經(jīng)雙方簽字蓋章之日起生效立據(jù)人:甲方:_________(蓋章)位置:_________電話:_________開戶行及賬號:_________乙方:_________(蓋章)位置:_________電話:_________開戶行及賬號:_________篇4發(fā)包方(簡稱甲方):XXX,位置:XXXX,聯(lián)系電話:XXXX。承包方(簡稱乙方):XXX,位置:XXXX,聯(lián)系電話:XXXX。根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)規(guī)定,結合工程實際情況,就工程施工承包給乙方的有關事宜,經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同,以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱:XXXX2.工程地點:XXXX3.工程承包方式:XXXX4.工程范圍和內(nèi)容:XXXX第二條合同工期1.本合同工期為XX天,從XXXX年XX月XX日開始施工,到XXXX年XX月XX日完工。2.乙方在合同工期內(nèi),要確保按時完成工程建設任務。如因乙方原因造成的工程延誤,乙方要承擔相應的違約責任。第三條工程質(zhì)量1.乙方必須按照甲方提供的設計圖紙和相關技術要求進行施工,確保工程質(zhì)量符合甲方要求。2.在施工過程中,乙方要進行質(zhì)量檢查和控制,確保每一道工序都符合質(zhì)量標準。3.乙方在發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或安全隱患時,要及時向甲方報告,并積極配合甲方進行整改。4.乙方要確保所使用的材料符合工程要求,不得使用假冒偽劣材料或回收材料。如因乙方使用的材料造成工程質(zhì)量問題或安全事故,乙方要承擔相應的法律責任。第四條合同價款及支付方式1.本工程合同價款為XX元(大寫:XXXX元整)。該價款已包含乙方完成本工程所需的所有費用。甲方無需再支付其他費用。2.乙方在簽訂合同后,即可開始施工。甲方將按照合同價款的XX%支付預付款,即XX元(大寫:XXXX元整)。剩余款項將在工程驗收合格后一次性支付。3.如因甲方原因造成工程停工或延期支付款項,甲方應支付相應的違約金。違約金按照每逾期一天支付合同價款的XX%計算。第五條雙方權利義務1.甲方有權對乙方的施工進行監(jiān)督和管理,確保工程質(zhì)量符合甲方要求。甲方可以委托專業(yè)機構對工程質(zhì)量進行檢測。如因乙方原因造成工程質(zhì)量問題或安全隱患,甲方有權要求乙方進行整改或重做。2.乙方在施工過程中要遵守相關法律法規(guī)和甲方的規(guī)章制度,確保安全生產(chǎn)和環(huán)境保護。乙方要積極配合甲方的監(jiān)督和檢查工作,如實反映情況并提供相關資料。如因乙方原因造成安全事故或環(huán)境污染事件,乙方要承擔相應的法律責任。3.乙方要確保施工場地的整潔和衛(wèi)生,避免對周圍環(huán)境造成污染。同時要做好施工過程中的防火、防盜、防觸電等安全工作,確保施工人員的人身安全。在施工中如有意外事故發(fā)生,乙方要及時組織人員搶救傷員并報告甲方及相關部門。4.乙方在施工過程中要節(jié)約材料、降低成本、提高效益。同時要做好施工記錄、技術資料等管理工作,確保工程資料的完整性和準確性。在竣工驗收時,乙方要向甲方提交完整的工程資料和技術資料。5.乙方在簽訂合同后要及時辦理相關手續(xù)并進場施工。如因乙方原因造成開工延誤或中途停工等情形時(非甲方原因),甲方有權解除合同并要求乙方承擔相應的違約責任和賠償責任。6.甲方在簽訂合同后要及時向乙方提供設計圖紙和技術要求等相關資料。協(xié)助乙方辦理相關手續(xù)。協(xié)調(diào)與其他施工單位的關系。確保施工場地的“三通一平”等工作。為乙方的施工提供必要的支持和幫助。如因甲方原因造成開工延誤或中途停工等情形時(非乙方原因),雙方應協(xié)商解決方案或根據(jù)合同條款進行處理。7.在施工過程中如需變更設計或增加工程量時(非甲乙雙方原因),雙方應協(xié)商解決方案或根據(jù)合同條款進行處理。如因變更設計或增加工程量而引起合同價款的調(diào)整時,雙方應簽訂補充協(xié)議予以明確。8.在竣工驗收時如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或安全隱患時(非甲乙雙方原因),雙方應協(xié)商解決方案或根據(jù)合同條款進行處理。如因質(zhì)量問題或安全隱患導致工程無法按時交付使用時(非甲乙雙方原因),雙方應協(xié)商解決方案或根據(jù)合同條款進行處理并承擔相應的違約責任和賠償責任。9.甲乙雙方要相互協(xié)作、密切配合、共同解決問題。遵守國家法律法規(guī)和當?shù)氐囊?guī)章制度。確保工程的順利進行和圓滿完成。如有爭議時應及時溝通協(xié)商解決。協(xié)商不成的可以向當?shù)刂俨脵C構申請仲裁或向人民法院提起訴訟解決爭議問題。10.乙方在簽訂合同后要向甲方提交完整的資質(zhì)證明文件及相關資料。確保具備相應的施工能力和管理水平。按照合同要求完成施工任務并確保工程質(zhì)量符合甲方要求。遵守甲方的規(guī)章制度和現(xiàn)場管理規(guī)定。配合甲方進行竣工驗收并提交完整的工程資料和技術資料等義務和責任。11.甲方在簽訂合同后要向乙方提供必要的設計圖紙和技術要求等相關資料。協(xié)助乙方辦理相關手續(xù)。協(xié)調(diào)與其他施工單位的關系。確保施工場地的“三通一平”等工作。為乙方的施工提供必要的支持和幫助等義務和責任。同時甲方也有權對乙方的施工進行監(jiān)督和管理以確保工程質(zhì)量符合甲方要求。篇5甲方(發(fā)包方):_________乙方(承包方):_________根據(jù)《中華人民共和國合同法》和相關法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上,就甲方發(fā)包給乙方的建筑工地施工事項,達成以下協(xié)議:一、工程概況1.工程名稱:_________2.工程地點:_________3.工程內(nèi)容:_________4.工程規(guī)模:_________二、工期及進度1.施工工期:自合同簽訂之日起,乙方應在甲方要求的工期內(nèi)完成施工任務。2.進度要求:乙方應制定詳細的施工進度計劃,并報甲方備案。乙方應嚴格按照施工進度計劃施工,確保施工進度。三、質(zhì)量與驗收1.工程質(zhì)量:乙方應確保施工質(zhì)量符合相關標準和要求。2.驗收標準:乙方應在施工前與甲方共同確定驗收標準。施工完成后,乙方應向甲方提交驗收申請,甲方應按照驗收標準對乙方施工完成的工程進行驗收。四、合同價款及支付方式1.合同價款:本合同價款為人民幣_________元整(¥_________)。該價款為包干價,包含但不限于施工所需的人工費、材料費、機械使用費等。2.支付方式:甲方應在合同簽訂后支付乙方合同價款的_________%作為預付款。施工完成后,甲方應在驗收合格后支付乙方剩余款項。具體支付時間和方式如下:_________。五、違約責任1.甲方違約責任:若甲方未按照合同約定支付款項或未履行其他合同義務,應承擔相應的違約責任。具體違約責任如下:_________。2.乙方違約責任:若乙方未按照合同約定施工或未履行其他合同義務,應承擔相應的違約責任。具體違約責任如下:_________。六、不可抗力及變更1.不可抗力:若因不可抗力導致合同無法按時履行或無法履行,雙方應協(xié)商解決。具體不可抗力包括但不僅限于自然災害、政府政策調(diào)整等。2.變更約定:若因甲方原因需要變更施工內(nèi)容或要求,應與乙方協(xié)商并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議應明確變更的內(nèi)容、范圍、生效時間等。變更協(xié)議簽訂后,雙方應嚴格按照變更協(xié)議履行義務。七、爭議解決及法律適用1.爭議解決:若雙方因合同履行過程中發(fā)生爭議,應首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的,任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。在爭議解決過程中,雙方應繼續(xù)履行合同中不涉及爭議的其他部分。2.法律適用:本合同的訂立、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。如因法律適用導致雙方權益受到損害
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 品牌用戶反饋處理流程
- 2025年家庭醫(yī)生簽約服務培訓試題及答案
- 2025年檢驗科疾控面試題及答案
- 2025年安全生產(chǎn)風險分級管控考試題庫及答案(安全風險評估題)
- 2025年安全生產(chǎn)事故案例分析模擬試卷及答案(事故原因分析與預防措施)
- 第3課時與圓有關的計算
- 初中英語演講中邏輯思維培養(yǎng)與思維導圖應用課題報告教學研究課題報告
- 物聯(lián)網(wǎng)背景下智慧校園學習環(huán)境動態(tài)構建策略研究與實踐教學研究課題報告
- 人工智能教育微課資源開發(fā)中的知識產(chǎn)權保護問題研究教學研究課題報告
- 大學化學教學中綠色化學理念的融入研究教學研究課題報告
- 2025屆山西省陽泉市陽泉中學高二生物第一學期期末質(zhì)量檢測試題含解析
- 毒理學中的替代測試方法
- DB3502-Z 5026-2017代建工作規(guī)程
- 廣東省大灣區(qū)2023-2024學年高一上學期期末生物試題【含答案解析】
- 第四單元地理信息技術的應用課件 【高效課堂+精研精講】高中地理魯教版(2019)必修第一冊
- 魯科版高中化學必修一教案全冊
- 提高隧道初支平整度合格率
- 2023年版測量結果的計量溯源性要求
- GB 29415-2013耐火電纜槽盒
- 中國古代經(jīng)濟試題
- 軟件定義汽車:產(chǎn)業(yè)生態(tài)創(chuàng)新白皮書
評論
0/150
提交評論