建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)試題及答案一、單項(xiàng)選擇題（共20題，每題1分，每題的備選項(xiàng)中，只有1個(gè)最符合題意）1.根據(jù)《建筑工程施工許可管理辦法》，建設(shè)單位申請(qǐng)領(lǐng)取施工許可證時(shí)，建設(shè)工期超過(guò)1年的，到位資金原則上不得少于工程合同價(jià)的（）。A.20%B.30%C.40%D.50%2.某施工項(xiàng)目招標(biāo)文件中規(guī)定投標(biāo)截止時(shí)間為2023年5月10日9時(shí)，甲投標(biāo)人于5月10日8時(shí)30分提交投標(biāo)文件后，又于8時(shí)50分書(shū)面通知招標(biāo)人撤回投標(biāo)文件。根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)（）。A.接收撤回通知，沒(méi)收投標(biāo)保證金B(yǎng).拒絕接收撤回通知，投標(biāo)文件有效C.接收撤回通知，退還投標(biāo)保證金D.拒絕接收撤回通知，沒(méi)收投標(biāo)保證金3.關(guān)于建設(shè)工程合同無(wú)效的法律后果，下列說(shuō)法正確的是（）。A.合同無(wú)效但工程經(jīng)驗(yàn)收合格的，承包人無(wú)權(quán)請(qǐng)求參照合同約定支付工程價(jià)款B.合同無(wú)效且工程驗(yàn)收不合格的，承包人必須承擔(dān)修復(fù)費(fèi)用C.合同無(wú)效后，已完成的工程由發(fā)包人無(wú)償取得D.合同無(wú)效但工程經(jīng)驗(yàn)收合格的，發(fā)包人應(yīng)參照合同約定支付工程價(jià)款4.根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，施工單位的（）應(yīng)當(dāng)經(jīng)建設(shè)行政主管部門(mén)或者其他有關(guān)部門(mén)考核合格后方可任職。A.項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人B.專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員C.班組長(zhǎng)D.材料員5.某建設(shè)工程施工合同約定工程竣工日期為2023年12月31日，但因發(fā)包人未按約定支付進(jìn)度款導(dǎo)致工期延誤至2024年3月15日。在此期間，2024年2月1日起執(zhí)行新的人工單價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，增加了承包人的人工成本。根據(jù)《民法典》，增加的人工成本應(yīng)由（）承擔(dān)。A.發(fā)包人B.承包人C.發(fā)承包雙方各承擔(dān)50%D.政府部門(mén)6.根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，建設(shè)工程的保修期自（）起計(jì)算。A.合同簽訂之日B.工程完工之日C.竣工驗(yàn)收合格之日D.交付使用之日7.某施工企業(yè)因拖欠農(nóng)民工工資被行政機(jī)關(guān)責(zé)令限期支付，但逾期未支付。根據(jù)《保障農(nóng)民工工資支付條例》，除責(zé)令支付工資外，還應(yīng)向農(nóng)民工加付（）的賠償金。A.20%B.30%C.50%D.100%8.關(guān)于投標(biāo)保證金的說(shuō)法，正確的是（）。A.投標(biāo)保證金不得超過(guò)招標(biāo)項(xiàng)目估算價(jià)的5%B.投標(biāo)保證金有效期應(yīng)與投標(biāo)有效期一致C.投標(biāo)保證金只能以現(xiàn)金形式提交D.中標(biāo)人未簽訂合同的，投標(biāo)保證金不予退還9.某建設(shè)單位將工程發(fā)包給不具有相應(yīng)資質(zhì)的施工單位，導(dǎo)致工程質(zhì)量不合格。根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，對(duì)建設(shè)單位的處罰不包括（）。A.責(zé)令改正B.處工程合同價(jià)款2%以上4%以下的罰款C.沒(méi)收違法所得D.降低資質(zhì)等級(jí)10.根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋?zhuān)ㄒ唬罚?dāng)事人對(duì)建設(shè)工程實(shí)際竣工日期有爭(zhēng)議的，下列情形中，以（）為竣工日期。A.建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的，以提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告之日B.承包人已提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，發(fā)包人拖延驗(yàn)收的，以承包人提交報(bào)告之日C.建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用的，以工程完工之日D.建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日11.關(guān)于建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證的說(shuō)法，正確的是（）。A.安全生產(chǎn)許可證有效期為2年B.企業(yè)破產(chǎn)、倒閉、撤銷(xiāo)的，安全生產(chǎn)許可證應(yīng)當(dāng)注銷(xiāo)C.企業(yè)在安全生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)未發(fā)生死亡事故的，有效期屆滿時(shí)自動(dòng)延期D.安全生產(chǎn)許可證由企業(yè)所在地縣級(jí)建設(shè)行政主管部門(mén)頒發(fā)12.某工程設(shè)計(jì)文件中規(guī)定采用的新技術(shù)未經(jīng)國(guó)家認(rèn)可，導(dǎo)致施工中出現(xiàn)質(zhì)量事故。根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，責(zé)任主體是（）。A.建設(shè)單位B.設(shè)計(jì)單位C.施工單位D.監(jiān)理單位13.關(guān)于施工合同解除的說(shuō)法，正確的是（）。A.承包人將承包的工程轉(zhuǎn)包，發(fā)包人可以解除合同B.發(fā)包人未按約定支付工程款，承包人必須催告后才能解除合同C.合同解除后，已經(jīng)完成的工程質(zhì)量不合格的，承包人無(wú)權(quán)請(qǐng)求支付工程款D.因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行的，雙方均不得解除合同14.根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》，國(guó)有資金占控股地位的依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)確定中標(biāo)人為（）。A.排名第一的中標(biāo)候選人B.報(bào)價(jià)最低的投標(biāo)人C.技術(shù)方案最優(yōu)的投標(biāo)人D.聯(lián)合體中資質(zhì)最高的一方15.某施工單位在施工中偷工減料，造成建設(shè)工程質(zhì)量不符合規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)《刑法》，該行為可能構(gòu)成（）。A.重大責(zé)任事故罪B.工程重大安全事故罪C.重大勞動(dòng)安全事故罪D.串通投標(biāo)罪16.關(guān)于建設(shè)工程監(jiān)理的說(shuō)法，正確的是（）。A.監(jiān)理單位可以與施工單位有隸屬關(guān)系B.監(jiān)理單位對(duì)施工質(zhì)量承擔(dān)主要責(zé)任C.未經(jīng)總監(jiān)理工程師簽字，建設(shè)單位不得撥付工程款D.監(jiān)理單位應(yīng)代表政府對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督17.根據(jù)《建設(shè)工程價(jià)款結(jié)算暫行辦法》，發(fā)包人收到竣工結(jié)算報(bào)告及完整的結(jié)算資料后，在56天內(nèi)仍不支付工程竣工結(jié)算價(jià)款的，承包人可以（）。A.與發(fā)包人協(xié)議將該工程折價(jià)B.直接申請(qǐng)法院將該工程依法拍賣(mài)C.要求發(fā)包人支付雙倍利息D.暫停施工并要求賠償損失18.某建設(shè)工程施工合同約定“本合同發(fā)生爭(zhēng)議由合同簽訂地法院管轄”，合同簽訂地為甲市，但工程所在地為乙市。根據(jù)《民事訴訟法》，該爭(zhēng)議應(yīng)由（）法院管轄。A.甲市B.乙市C.甲市或乙市D.最高人民法院19.關(guān)于建筑市場(chǎng)信用體系建設(shè)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.不良信用信息公開(kāi)期限一般為6個(gè)月至3年B.優(yōu)良信用信息公開(kāi)期限一般為3年C.企業(yè)整改后可申請(qǐng)縮短不良信用信息公開(kāi)期限D(zhuǎn).信用信息公開(kāi)期限不得低于相關(guān)行政處罰期限20.根據(jù)《危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全管理規(guī)定》，對(duì)于超過(guò)一定規(guī)模的危大工程，施工單位應(yīng)當(dāng)組織召開(kāi)專(zhuān)家論證會(huì)對(duì)專(zhuān)項(xiàng)施工方案進(jìn)行論證。專(zhuān)家論證會(huì)的參會(huì)人員不包括（）。A.建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人B.設(shè)計(jì)單位項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人C.監(jiān)理單位項(xiàng)目總監(jiān)理工程師D.施工單位專(zhuān)職安全員二、多項(xiàng)選擇題（共10題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意，至少有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選，本題不得分；少選，所選的每個(gè)選項(xiàng)得0.5分）21.根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，必須進(jìn)行招標(biāo)的工程建設(shè)項(xiàng)目包括（）。A.大型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目B.全部使用國(guó)有資金投資的項(xiàng)目C.部分使用國(guó)有資金投資的項(xiàng)目D.使用國(guó)際組織貸款的項(xiàng)目E.施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在200萬(wàn)元以下的項(xiàng)目22.關(guān)于建設(shè)工程合同履行的說(shuō)法，正確的有（）。A.發(fā)包人未按照約定提供原材料，承包人可以順延工期B.承包人未通知監(jiān)理人檢查隱蔽工程即自行覆蓋，監(jiān)理人有權(quán)要求重新檢查C.因承包人原因?qū)е鹿て谘诱`，期間國(guó)家政策調(diào)整增加的成本由發(fā)包人承擔(dān)D.發(fā)包人未支付進(jìn)度款，承包人可停止施工并要求賠償損失E.建設(shè)工程竣工前，承包人已經(jīng)取得質(zhì)權(quán)的，工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)優(yōu)于抵押權(quán)23.根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，施工單位應(yīng)編制專(zhuān)項(xiàng)施工方案并組織專(zhuān)家論證的分部分項(xiàng)工程包括（）。A.開(kāi)挖深度5m的基坑支護(hù)工程B.高度24m的模板支撐工程C.起重量300kN的起重吊裝工程D.跨度36m的鋼結(jié)構(gòu)安裝工程E.地下暗挖工程24.關(guān)于建設(shè)工程質(zhì)量責(zé)任的說(shuō)法，正確的有（）。A.建設(shè)單位不得明示或暗示設(shè)計(jì)單位違反工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)B.施工單位對(duì)施工中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的建設(shè)工程負(fù)責(zé)返修C.監(jiān)理單位發(fā)現(xiàn)施工單位擅自修改設(shè)計(jì)的，應(yīng)及時(shí)向建設(shè)單位報(bào)告D.設(shè)計(jì)單位對(duì)設(shè)計(jì)文件選用的建筑材料質(zhì)量負(fù)責(zé)E.建設(shè)工程竣工經(jīng)驗(yàn)收合格后，方可交付使用25.根據(jù)《保障農(nóng)民工工資支付條例》，農(nóng)民工工資專(zhuān)用賬戶資金和工資保證金不得被（）。A.查封B.凍結(jié)C.劃撥D.強(qiáng)制執(zhí)行E.查詢26.關(guān)于投標(biāo)文件的說(shuō)法，正確的有（）。A.投標(biāo)文件未密封的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)拒收B.投標(biāo)文件逾期送達(dá)的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)拒收C.投標(biāo)文件未加蓋單位公章的，評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)否決其投標(biāo)D.投標(biāo)文件中有兩個(gè)報(bào)價(jià)的，一律視為廢標(biāo)E.投標(biāo)人對(duì)投標(biāo)文件的澄清不得超出投標(biāo)文件的范圍27.關(guān)于建設(shè)工程保修期的說(shuō)法，正確的有（）。A.基礎(chǔ)設(shè)施工程的最低保修期限為設(shè)計(jì)文件規(guī)定的該工程的合理使用年限B.屋面防水工程的最低保修期限為5年C.供熱系統(tǒng)的最低保修期限為2個(gè)采暖期D.電氣管線工程的最低保修期限為2年E.裝修工程的最低保修期限為1年28.根據(jù)《民法典》，建設(shè)工程施工合同無(wú)效的情形包括（）。A.承包人未取得建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)B.承包人超越資質(zhì)等級(jí)許可的業(yè)務(wù)范圍簽訂合同，但竣工前取得相應(yīng)資質(zhì)C.沒(méi)有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義D.建設(shè)工程必須進(jìn)行招標(biāo)而未招標(biāo)E.承包人將主體結(jié)構(gòu)的施工分包給其他單位29.關(guān)于建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查與驗(yàn)收的說(shuō)法，正確的有（）。A.特殊建設(shè)工程未經(jīng)消防設(shè)計(jì)審查或者審查不合格的，建設(shè)單位不得施工B.其他建設(shè)工程實(shí)行消防驗(yàn)收備案抽查制度C.建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在工程竣工驗(yàn)收后7個(gè)工作日內(nèi)申請(qǐng)消防驗(yàn)收D.消防設(shè)計(jì)審查由建設(shè)行政主管部門(mén)負(fù)責(zé)E.施工單位應(yīng)當(dāng)對(duì)消防設(shè)計(jì)的質(zhì)量負(fù)責(zé)30.關(guān)于建設(shè)工程爭(zhēng)議解決的說(shuō)法，正確的有（）。A.和解協(xié)議具有法律強(qiáng)制執(zhí)行力B.調(diào)解協(xié)議經(jīng)司法確認(rèn)后具有強(qiáng)制執(zhí)行力C.仲裁裁決作出后，當(dāng)事人就同一糾紛再申請(qǐng)仲裁的，仲裁委員會(huì)不予受理D.建設(shè)工程施工合同糾紛由工程所在地法院專(zhuān)屬管轄E.當(dāng)事人對(duì)一審判決不服的，可在判決書(shū)送達(dá)之日起15日內(nèi)上訴三、案例分析題（共3題，每題20分）案例一2022年3月，A建設(shè)單位與B施工單位簽訂《建設(shè)工程施工合同》，約定由B施工單位承建某商業(yè)綜合體，合同價(jià)款1.2億元，工期18個(gè)月。合同履行過(guò)程中發(fā)生以下事件：（1）2022年5月，B施工單位將主體結(jié)構(gòu)中的鋼筋綁扎工程分包給無(wú)資質(zhì)的C勞務(wù)公司；（2）2023年1月，因A建設(shè)單位未按約定支付進(jìn)度款（累計(jì)拖欠5000萬(wàn)元），B施工單位暫停施工；（3）2023年6月，工程完工后，A建設(shè)單位以工程存在局部滲漏為由拒絕組織竣工驗(yàn)收，并擅自投入使用；（4）2023年12月，B施工單位起訴要求A建設(shè)單位支付剩余工程款及利息，并主張對(duì)該工程享有優(yōu)先受償權(quán)。問(wèn)題：1.事件（1）中，B施工單位的分包行為是否合法？說(shuō)明理由。2.事件（2）中，B施工單位暫停施工是否合法？說(shuō)明理由。3.事件（3）中，A建設(shè)單位拒絕組織竣工驗(yàn)收并擅自使用工程的行為，對(duì)工程質(zhì)量責(zé)任劃分有何影響？4.事件（4）中，B施工單位的優(yōu)先受償權(quán)是否成立？其行使期限如何計(jì)算？案例二某政府投資的市政道路工程，采用公開(kāi)招標(biāo)方式選擇施工單位。招標(biāo)文件中規(guī)定：（1）投標(biāo)截止時(shí)間為2023年4月30日17時(shí)；（2）投標(biāo)保證金為80萬(wàn)元，投標(biāo)保證金有效期為60天；（3）評(píng)標(biāo)辦法采用綜合評(píng)估法，技術(shù)標(biāo)占40%、商務(wù)標(biāo)占60%；（4）中標(biāo)人須在收到中標(biāo)通知書(shū)后10日內(nèi)簽訂合同。投標(biāo)過(guò)程中發(fā)生以下情況：（1）投標(biāo)人甲于4月30日17時(shí)10分通過(guò)順豐快遞遞交投標(biāo)文件，招標(biāo)人以逾期為由拒收；（2）投標(biāo)人乙的投標(biāo)文件未加蓋單位公章，但有法定代表人簽字；（3）投標(biāo)人丙的投標(biāo)報(bào)價(jià)為5000萬(wàn)元，低于成本價(jià)4800萬(wàn)元；（4）評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦丁為第一中標(biāo)候選人，但丁在收到中標(biāo)通知書(shū)后15日仍未與招標(biāo)人簽訂合同。問(wèn)題：1.招標(biāo)人拒收甲的投標(biāo)文件是否合法？說(shuō)明理由。2.投標(biāo)人乙的投標(biāo)文件是否有效？說(shuō)明理由。3.投標(biāo)人丙的投標(biāo)報(bào)價(jià)是否有效？說(shuō)明理由。4.丁未按期簽訂合同，招標(biāo)人應(yīng)如何處理？案例三2023年5月，某住宅項(xiàng)目發(fā)生一起模板支架坍塌事故，造成3人死亡、5人重傷，直接經(jīng)濟(jì)損失800萬(wàn)元。經(jīng)調(diào)查，事故原因如下：（1）施工單位未編制模板支架專(zhuān)項(xiàng)施工方案，未組織專(zhuān)家論證；（2）現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員未按規(guī)范要求設(shè)置剪刀撐和水平拉桿；（3）監(jiān)理單位未履行監(jiān)理職責(zé)，未對(duì)模板支架驗(yàn)收簽字；（4）建設(shè)單位壓縮合同工期，要求施工單位3個(gè)月完成原計(jì)劃6個(gè)月的主體結(jié)構(gòu)施工。問(wèn)題：1.該事故屬于哪一級(jí)生產(chǎn)安全事故？說(shuō)明依據(jù)。2.施工單位的行為違反了哪些法規(guī)規(guī)定？應(yīng)承擔(dān)哪些法律責(zé)任？3.監(jiān)理單位的行為違反了哪些法規(guī)規(guī)定？應(yīng)承擔(dān)哪些法律責(zé)任？4.建設(shè)單位壓縮工期的行為是否合法？說(shuō)明理由。參考答案一、單項(xiàng)選擇題1.B2.C3.D4.B5.A6.C7.C8.B9.D10.D11.B12.B13.A14.A15.B16.C17.A18.A19.D20.D二、多項(xiàng)選擇題21.ABCD22.ABDE23.ACDE24.ABCE25.ABCD26.ABCE27.ABCD28.ACDE29.ABD30.BCDE三、案例分析題案例一1.不合法。根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，施工單位不得將建設(shè)工程主體結(jié)構(gòu)的施工分包給其他單位。鋼筋綁扎屬于主體結(jié)構(gòu)施工內(nèi)容，B施工單位將其分包給無(wú)資質(zhì)的C勞務(wù)公司，違反了分包主體結(jié)構(gòu)的禁止性規(guī)定。2.合法。根據(jù)《民法典》第803條，發(fā)包人未按照約定支付價(jià)款的，承包人可以催告發(fā)包人在合理期限內(nèi)支付價(jià)款；發(fā)包人逾期不支付的，承包人可以暫停施工。A建設(shè)單位累計(jì)拖欠5000萬(wàn)元進(jìn)度款，B施工單位有權(quán)暫停施工。3.A建設(shè)單位擅自使用未經(jīng)驗(yàn)收的工程，視為工程已竣工驗(yàn)收合格。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋?zhuān)ㄒ唬返?4條，建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用后，又以使用部分質(zhì)量不符合約定為由主張權(quán)利的，人民法院不予支持；但承包人應(yīng)當(dāng)在建設(shè)工程的合理使用壽命內(nèi)對(duì)地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量承擔(dān)民事責(zé)任。局部滲漏屬于使用后出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，A建設(shè)單位不得以此拒絕支付工程款。4.優(yōu)先受償權(quán)成立。根據(jù)《民法典》第807條，承包人享有建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)。行使期限自發(fā)包人應(yīng)當(dāng)給付建設(shè)工程價(jià)款之日起算，最長(zhǎng)不得超過(guò)18個(gè)月。本案中，工程已完工且發(fā)包人擅自使用，應(yīng)付款時(shí)間為轉(zhuǎn)移占有之日（2023年6月），B施工單位于2023年12月起訴，未超過(guò)18個(gè)月的期限。案例二1.合法。根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》第28條，投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件規(guī)定的投標(biāo)截止時(shí)間前送達(dá)投標(biāo)地點(diǎn)；逾期送達(dá)的投標(biāo)文件，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)拒收。甲的投標(biāo)文件于17時(shí)10分送達(dá)，超過(guò)截止時(shí)間，招標(biāo)人有權(quán)拒收。2.無(wú)效。根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第51條，投標(biāo)文件未經(jīng)投標(biāo)單位蓋章和單位負(fù)責(zé)人簽字的，評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)否決其投標(biāo)。乙的投標(biāo)文件未加蓋單位公章，僅法定代表人簽字不符合形式要求，應(yīng)作無(wú)效投標(biāo)處理。3.無(wú)效。根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》第33條，投標(biāo)人不得以低于成本的報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo)。丙的投標(biāo)報(bào)價(jià)5000萬(wàn)元低于成本價(jià)4800萬(wàn)元（此處假設(shè)成本價(jià)為企業(yè)個(gè)別成本），屬于以低于成本報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo)，評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)否決其投標(biāo)。4.招標(biāo)人可取消丁的中標(biāo)資格，沒(méi)收其投標(biāo)保證金；若投標(biāo)保證金不足以彌補(bǔ)損失，可要求丁賠償。根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第74條，中標(biāo)人無(wú)正當(dāng)理由不與招標(biāo)人訂立合同，取消其中標(biāo)資格，投標(biāo)保證金不予退還；給招標(biāo)人造成的損失超過(guò)投