2025年法律職業(yè)資格(主觀題)模擬題帶答案案情：2023年3月，甲建筑工程有限公司（以下簡稱“甲公司”）通過公開投標，中標A市B區(qū)“光明路市政道路改造工程”（以下簡稱“光明路工程”），中標價5000萬元，工期12個月。甲公司與發(fā)包人A市B區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（以下簡稱“B區(qū)住建局”）簽訂《建設(shè)工程施工合同》，約定“因承包人原因?qū)е鹿て谘诱`的，每逾期一日按合同總價0.1%支付違約金；逾期超過30日的，發(fā)包人有權(quán)解除合同并要求賠償實際損失”。2023年4月，甲公司與乙建材有限公司（以下簡稱“乙公司”）簽訂《建材采購合同》，約定甲公司向乙公司采購螺紋鋼、水泥等建材，總價款1200萬元，交貨時間為2023年5月1日至2023年10月31日，每月25日前乙公司按甲公司書面訂單供貨，甲公司收到貨物后10日內(nèi)支付當月貨款。合同第7條約定：“甲公司指定丙（身份證號：××××）為對接人，負責訂單簽署、貨物驗收及結(jié)算確認；丙的簽字行為視為甲公司對相關(guān)事項的確認?！北导坠竟饷髀饭こ添椖拷?jīng)理，與甲公司簽訂有《勞動合同》，但甲公司章程規(guī)定“單筆100萬元以上的采購合同需經(jīng)董事會決議”。2023年5月，丙以甲公司名義與乙公司簽署首月訂單（貨款200萬元），乙公司按約供貨后，甲公司未按期付款。乙公司多次催討，丙稱“公司資金緊張，待業(yè)主方支付首筆進度款后即支付”。2023年6月，甲公司收到B區(qū)住建局支付的首筆進度款800萬元，但丙擅自將其中300萬元轉(zhuǎn)入其個人賬戶，用于投資某虛擬貨幣項目（后該項目崩盤，資金無法收回），僅將500萬元轉(zhuǎn)入甲公司賬戶。甲公司因資金不足，未向乙公司支付5月貨款。2023年7月，乙公司停止向甲公司供貨，導致光明路工程因建材短缺停工15日。甲公司向B區(qū)住建局提交《工期順延申請》，稱“因乙公司供貨違約導致停工，申請順延工期15日”。B區(qū)住建局未予批準，要求甲公司按合同約定承擔違約責任。2023年8月，甲公司為趕工期，在未設(shè)置明顯警示標志和安全防護設(shè)施的情況下，占用道路右側(cè)施工。8月15日晚，村民丁騎電動車經(jīng)過施工路段時，因路面坑洼摔倒，造成左脛骨骨折（經(jīng)鑒定為十級傷殘）。丁住院治療花費醫(yī)療費3.2萬元，誤工費1.5萬元，護理費0.8萬元，交通費0.2萬元。2023年10月，甲公司因資金鏈斷裂，無法繼續(xù)施工，光明路工程全面停工。B區(qū)住建局經(jīng)催告無果后，于2023年11月1日向甲公司發(fā)送《解除合同通知書》，要求甲公司賠償因工期延誤造成的損失（含重新招標費用50萬元、臨時交通疏導費用30萬元、工程逾期導致的周邊商戶經(jīng)營損失20萬元）。經(jīng)查：1.甲公司股東為張某（持股60%）、李某（持股40%）。2023年9月，張某將其持有的甲公司50%股權(quán)以1元價格轉(zhuǎn)讓給其表弟王某（無實際支付能力），并辦理了工商變更登記；李某于2023年7月將其對甲公司的100萬元出資款轉(zhuǎn)回自己賬戶（甲公司成立時注冊資本為500萬元，已實繳）。2.甲公司2023年度財務(wù)報表顯示“其他應(yīng)收款——丙”科目掛賬300萬元，但未計提壞賬準備。3.丁摔倒路段的施工許可由A市行政審批局于2023年4月核發(fā)，審批時甲公司提交的《安全施工方案》系偽造（丙通過偽造監(jiān)理單位公章制作），A市行政審批局工作人員戊（負責該項目審批）明知方案可能造假，但因收受甲公司5萬元好處費，仍予以批準。問題：1.甲公司與乙公司簽訂的《建材采購合同》是否有效？乙公司未按約供貨是否構(gòu)成違約？請說明理由。2.丙挪用300萬元進度款的行為，甲公司能否要求丙返還？丙的行為是否構(gòu)成刑事犯罪？請結(jié)合《民法典》《刑法》相關(guān)規(guī)定分析。3.B區(qū)住建局未批準甲公司工期順延申請是否合法？甲公司應(yīng)否向B區(qū)住建局承擔違約責任？損失賠償范圍如何確定？4.丁的損害賠償責任應(yīng)由誰承擔？賠償項目及金額應(yīng)如何計算？請依據(jù)《民法典》侵權(quán)責任編分析。5.張某轉(zhuǎn)讓股權(quán)、李某抽逃出資的行為對甲公司債權(quán)人（如乙公司、B區(qū)住建局、?。┯泻斡绊?？債權(quán)人可主張哪些權(quán)利？6.A市行政審批局核發(fā)的施工許可是否合法？丁能否就施工許可違法提起行政訴訟？戊的行為應(yīng)如何定性？答案：1.甲公司與乙公司簽訂的《建材采購合同》有效；乙公司未按約供貨不構(gòu)成違約。（1）合同效力：根據(jù)《民法典》第170條，執(zhí)行法人工作任務(wù)的人員，就其職權(quán)范圍內(nèi)的事項，以法人名義實施的民事法律行為，對法人發(fā)生效力。丙作為甲公司光明路工程項目經(jīng)理，負責該項目的建材采購系其職權(quán)范圍，雖甲公司章程規(guī)定“單筆100萬元以上采購需董事會決議”，但該規(guī)定屬于內(nèi)部管理規(guī)范，不得對抗善意相對人乙公司（《民法典》第61條第3款）。因此，丙代表甲公司簽訂《建材采購合同》的行為構(gòu)成職務(wù)代理，合同有效。（2）乙公司未供貨不構(gòu)成違約：根據(jù)《民法典》第526條，當事人互負債務(wù)，有先后履行順序，應(yīng)當先履行債務(wù)一方未履行的，后履行一方有權(quán)拒絕其履行請求。甲公司作為先履行方（應(yīng)在收貨后10日內(nèi)支付貨款），未按約支付5月貨款，乙公司有權(quán)行使先履行抗辯權(quán)，停止供貨。因此，乙公司未供貨系合法行使抗辯權(quán)，不構(gòu)成違約。2.甲公司有權(quán)要求丙返還300萬元；丙的行為構(gòu)成挪用資金罪。（1）民事責任：丙作為甲公司員工，利用職務(wù)便利將公司資金300萬元轉(zhuǎn)入個人賬戶，屬于擅自占用公司財產(chǎn)，根據(jù)《民法典》第1165條，丙的行為構(gòu)成侵權(quán)，甲公司有權(quán)要求其返還300萬元及資金占用期間的利息（參照LPR計算）。此外，甲公司財務(wù)報表中“其他應(yīng)收款——丙”掛賬300萬元，可視為對丙占用資金的確認，但不影響甲公司主張返還。（2）刑事責任：根據(jù)《刑法》第272條，公司、企業(yè)或其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或借貸給他人，數(shù)額較大、超過3個月未還的，構(gòu)成挪用資金罪。本案中，丙作為甲公司項目經(jīng)理，利用管理進度款的職務(wù)便利，將300萬元轉(zhuǎn)入個人賬戶用于投資（營利活動），數(shù)額較大（超過300萬元屬于“數(shù)額巨大”標準），且至2023年11月（超過3個月）未歸還，符合挪用資金罪構(gòu)成要件，應(yīng)處3年以上7年以下有期徒刑。3.B區(qū)住建局未批準工期順延申請合法；甲公司應(yīng)承擔違約責任，損失賠償范圍限于實際損失。（1）工期順延：根據(jù)《建設(shè)工程施工合同》約定，“因承包人原因?qū)е鹿て谘诱`的，需自行承擔責任”。本案中，甲公司停工系因未按約向乙公司支付貨款導致乙公司行使抗辯權(quán)停止供貨，屬于甲公司自身履約不當（未及時支付貨款）引發(fā)的停工，而非乙公司違約（乙公司停止供貨合法）。因此，工期延誤系甲公司原因?qū)е?，B區(qū)住建局有權(quán)不批準順延申請（《民法典》第593條：當事人一方因第三人原因造成違約的，仍應(yīng)向?qū)Ψ匠袚`約責任）。（2）違約責任及損失賠償：甲公司因自身原因?qū)е鹿て谘诱`超過30日（2023年7月停工15日+10月全面停工至11月解除合同，累計超過30日），B區(qū)住建局有權(quán)解除合同并要求賠償損失（《民法典》第563條第1款第（三）項、第584條）。損失賠償范圍應(yīng)限于實際損失：-重新招標費用50萬元（直接損失）；-臨時交通疏導費用30萬元（為減少工程逾期影響的必要支出）；-周邊商戶經(jīng)營損失20萬元需舉證證明與工程逾期存在直接因果關(guān)系（如商戶能證明因道路封閉導致客流量減少的具體損失），否則可能不被支持（《民法典》第584條：損失限于違約方可預(yù)見的合理范圍）。4.丁的損害賠償責任由甲公司承擔；賠償項目包括醫(yī)療費、誤工費、護理費、交通費，共計5.7萬元。根據(jù)《民法典》第1258條，在公共場所或道路上挖掘、修繕安裝地下設(shè)施等，沒有設(shè)置明顯標志和采取安全措施造成他人損害的，施工人應(yīng)承擔侵權(quán)責任。甲公司作為光明路工程的施工人，未設(shè)置明顯警示標志和安全防護設(shè)施，直接導致丁摔倒受傷，應(yīng)承擔無過錯責任。賠償項目及金額：-醫(yī)療費3.2萬元（憑票據(jù)）；-誤工費1.5萬元（丁提供收入證明或按當?shù)厣夏甓嚷毠て骄べY計算）；-護理費0.8萬元（按護理人員實際支出或當?shù)刈o工標準）；-交通費0.2萬元（憑交通票據(jù)）；合計5.7萬元（十級傷殘賠償金需根據(jù)丁的戶籍、年齡等因素計算，題目未明確，故暫不列入）。5.張某轉(zhuǎn)讓股權(quán)、李某抽逃出資的行為導致債權(quán)人可主張股東對公司債務(wù)承擔補充賠償責任。（1）張某轉(zhuǎn)讓股權(quán)：張某將50%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給無支付能力的王某，屬于惡意轉(zhuǎn)移財產(chǎn)逃避債務(wù)（《民法典》第538條：債務(wù)人以明顯不合理低價轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)，影響債權(quán)人債權(quán)實現(xiàn)，債權(quán)人可撤銷）。乙公司、B區(qū)住建局、丁作為甲公司債權(quán)人，可向法院申請撤銷該股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為，恢復張某的股東身份。（2）李某抽逃出資：根據(jù)《公司法》第35條，股東不得抽逃出資；《最高人民法院關(guān)于適用〈公司法〉若干問題的規(guī)定（三）》第14條，股東抽逃出資，公司債權(quán)人可要求其在抽逃出資本息范圍內(nèi)對公司債務(wù)不能清償?shù)牟糠殖袚a充賠償責任。李某抽逃100萬元出資，應(yīng)對甲公司不能清償?shù)膫鶆?wù)（如欠乙公司的貨款、欠B區(qū)住建局的賠償金、欠丁的賠償款）在100萬元本息范圍內(nèi)承擔補充責任。（3）債權(quán)人權(quán)利：債權(quán)人可通過訴訟主張撤銷張某的股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為，并要求李某在抽逃出資本息范圍內(nèi)承擔補充賠償責任；若甲公司已具備破產(chǎn)原因但不申請破產(chǎn)，債權(quán)人可依據(jù)《九民紀要》主張股東加速出資（但本案中甲公司注冊資本已實繳，不適用加速出資）。6.施工許可違法；丁可提起行政訴訟；戊的行為構(gòu)成受賄罪與濫用職權(quán)罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。（1）施工許可合法性：根據(jù)《行政許可法》第34條，行政機關(guān)應(yīng)審查申請人提交的材料是否真實、合法。甲公司提交的《安全施工方案》系偽造，A市行政審批局工作人員戊明知可能造假仍予批準，屬于“對不符合法定條件的申請人準予行政許可”（《行政許可法》第69條第1款第（三）項），該施工許可應(yīng)予以撤銷。（2）丁的行政訴訟資格：丁因