承攬協(xié)議書司法判例1.甲方（買方/出租方/委托方）：

甲方名稱：XX有限責(zé)任公司。

甲方地址：XX省XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)。

甲方法定代表人/負(fù)責(zé)人：張三。

甲方聯(lián)系方式

2.乙方（賣方/承租方/服務(wù)提供方）：

乙方名稱：XX貿(mào)易有限公司。

乙方地址：XX省XX市XX區(qū)XX街XX號(hào)。

乙方法定代表人/負(fù)責(zé)人：李四。

乙方聯(lián)系方式

協(xié)議簡(jiǎn)介：

鑒于甲方為滿足自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，擬委托乙方提供特定的承攬服務(wù)，包括但不限于XX產(chǎn)品的加工、XX設(shè)備的租賃或XX項(xiàng)目的咨詢服務(wù)；乙方具備相應(yīng)的履約能力、技術(shù)資質(zhì)及行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，能夠按照甲方的要求完成約定事項(xiàng)。雙方基于平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就承攬合作事宜達(dá)成一致，特訂立本協(xié)議。本協(xié)議的簽訂及履行，旨在明確雙方的權(quán)利與義務(wù)，確保承攬任務(wù)的順利完成，并為后續(xù)合作奠定法律基礎(chǔ)。協(xié)議內(nèi)容將涵蓋工作范圍、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格條款、履行期限、違約責(zé)任等核心要素，雙方均應(yīng)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。本協(xié)議的達(dá)成，基于雙方對(duì)市場(chǎng)需求的共同認(rèn)知及對(duì)行業(yè)慣例的充分了解，同時(shí)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，具有完整的法律約束力。雙方將通過本協(xié)議的履行，實(shí)現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，共同推動(dòng)合作項(xiàng)目的成功實(shí)施。協(xié)議的背景及前提條件包括但不限于甲方對(duì)乙方的履約能力進(jìn)行的事先評(píng)估、雙方對(duì)合作范圍的初步溝通、以及市場(chǎng)環(huán)境對(duì)本次承攬業(yè)務(wù)的影響等，所有這些因素均已在協(xié)議條款中得到充分考慮和體現(xiàn)。

第一條協(xié)議目的與范圍

本協(xié)議的主要目的是明確甲乙雙方在承攬合作中的權(quán)利與義務(wù)，確保乙方根據(jù)甲方的需求完成特定的承攬任務(wù)。協(xié)議涉及的具體內(nèi)容包括但不限于：工作標(biāo)的的具體描述、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收方式、工作進(jìn)度安排、費(fèi)用結(jié)算與支付條件、違約責(zé)任承擔(dān)以及爭(zhēng)議解決機(jī)制等。具體而言，甲方委托乙方承攬的標(biāo)的物為XX（例如：定制家具、設(shè)備租賃、技術(shù)服務(wù)等），乙方需按照甲方提供的圖紙、規(guī)格、技術(shù)要求等完成生產(chǎn)、租賃或服務(wù)提供，并保證成果符合約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。雙方將圍繞這些核心內(nèi)容展開合作，以實(shí)現(xiàn)甲方對(duì)承攬服務(wù)的預(yù)期目標(biāo)，并保障乙方的合法利益。

第二條定義

本協(xié)議中下列詞語具有以下含義：

（1）“承攬工作”：指乙方根據(jù)甲方要求，完成約定標(biāo)的物的加工、制作、租賃、安裝、調(diào)試、維修、檢測(cè)、檢驗(yàn)、評(píng)估、咨詢或其他類似服務(wù)活動(dòng)。

（2）“工作成果”：指乙方在承攬工作中產(chǎn)生的產(chǎn)品、設(shè)備、報(bào)告、數(shù)據(jù)、方案或其他形式的交付物。

（3）“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”：指本協(xié)議約定的或國(guó)家、行業(yè)規(guī)定的關(guān)于工作成果的合格性要求，包括但不限于性能、外觀、安全、環(huán)保等方面。

（4）“驗(yàn)收”：指甲方依據(jù)本協(xié)議約定對(duì)乙方完成的工作成果進(jìn)行確認(rèn)和接受的過程。

（5）“保密信息”：指一方（包括甲乙雙方）在合作過程中向另一方披露的，未公開的技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息、客戶信息等具有商業(yè)價(jià)值并需保密的數(shù)據(jù)或資料。

（6）“不可抗力”：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府行為、社會(huì)事件等。

第三條雙方權(quán)利與義務(wù)

1.甲方的權(quán)力和義務(wù)：

（1）甲方有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定的工作范圍、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度要求等完成承攬任務(wù)，并有權(quán)對(duì)乙方的工作過程進(jìn)行必要的監(jiān)督和指導(dǎo)。

（2）甲方應(yīng)向乙方提供承攬工作所需的必要資料、圖紙、技術(shù)說明等信息，并保證其真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，以便乙方順利開展工作。

（3）甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定及時(shí)向乙方支付承攬費(fèi)用，并承擔(dān)因甲方原因?qū)е碌难诱`付款責(zé)任。

（4）甲方有權(quán)對(duì)乙方完成的工作成果進(jìn)行驗(yàn)收，并有權(quán)根據(jù)約定提出修改意見。甲方應(yīng)在合理期限內(nèi)完成驗(yàn)收，如無異議，應(yīng)簽署驗(yàn)收確認(rèn)書。

（5）甲方應(yīng)配合乙方解決承攬工作中遇到的問題，并提供必要的協(xié)助，如提供必要的場(chǎng)地、設(shè)備、人員等。

（6）甲方應(yīng)遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，并對(duì)自身提供的資料和要求的合法性負(fù)責(zé)。

（7）甲方有權(quán)要求乙方遵守保密義務(wù)，并對(duì)乙方的保密信息承擔(dān)保密責(zé)任。

（8）甲方應(yīng)承擔(dān)因自身原因?qū)е碌倪`約責(zé)任，如未能按時(shí)提供資料、要求或支付費(fèi)用等。

2.乙方的權(quán)力和義務(wù)：

（1）乙方有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定提供必要的資料、圖紙、技術(shù)說明等信息，并有權(quán)對(duì)甲方提供的信息進(jìn)行必要的核實(shí)和確認(rèn)。

（2）乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的工作范圍、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度要求等，獨(dú)立完成承攬任務(wù)，并保證工作成果符合約定要求。乙方有權(quán)要求甲方提供必要的協(xié)助，如資料提供不及時(shí)、要求不合理等。

（3）乙方應(yīng)建立健全的質(zhì)量管理體系，確保工作成果的質(zhì)量符合約定標(biāo)準(zhǔn)。乙方應(yīng)自行承擔(dān)因質(zhì)量問題導(dǎo)致的修復(fù)、更換等費(fèi)用。

（4）乙方有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定及時(shí)支付承攬費(fèi)用，并有權(quán)對(duì)甲方延期付款提出異議。乙方應(yīng)提供合法的發(fā)票或其他收款憑證。

（5）乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)提交工作成果，并應(yīng)提前通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收。乙方應(yīng)配合甲方完成驗(yàn)收過程，并對(duì)驗(yàn)收過程中提出的問題進(jìn)行及時(shí)整改。

（6）乙方應(yīng)遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，并對(duì)自身履約行為負(fù)責(zé)。乙方應(yīng)自行承擔(dān)因違反法律法規(guī)導(dǎo)致的法律責(zé)任。

（7）乙方應(yīng)建立健全的保密制度，對(duì)甲方的保密信息承擔(dān)保密責(zé)任，未經(jīng)甲方許可，不得向任何第三方披露或使用保密信息。

（8）乙方應(yīng)自行承擔(dān)因自身原因?qū)е碌倪`約責(zé)任，如未能按時(shí)完成工作、質(zhì)量不合格等。

（9）乙方應(yīng)確保其提供的員工、設(shè)備、材料等符合安全標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)因自身原因?qū)е碌陌踩鹿食袚?dān)責(zé)任。

（10）乙方應(yīng)配合甲方進(jìn)行項(xiàng)目相關(guān)的審計(jì)、檢查等，并應(yīng)提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的資料。

（11）乙方應(yīng)遵守行業(yè)規(guī)范和職業(yè)道德，維護(hù)甲方的利益和聲譽(yù)。

（12）乙方應(yīng)妥善保管甲方提供的資料和設(shè)備，并在合作結(jié)束后及時(shí)歸還。

（13）乙方應(yīng)積極解決承攬工作中遇到的問題，并及時(shí)向甲方報(bào)告工作進(jìn)度和可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。

（14）乙方應(yīng)配合甲方進(jìn)行知識(shí)產(chǎn)權(quán)的申請(qǐng)、維護(hù)和保護(hù)工作，并應(yīng)將合作過程中產(chǎn)生的知識(shí)產(chǎn)權(quán)按照約定歸屬甲方或雙方共有。

第四條價(jià)格與支付條件

雙方經(jīng)協(xié)商一致，確定本協(xié)議項(xiàng)下承攬服務(wù)的價(jià)格及支付條件如下：

（1）價(jià)格條款：乙方完成本協(xié)議約定的全部承攬工作后，甲方應(yīng)向乙方支付承攬費(fèi)用總額為人民幣XX元（大寫：XX元整）。該價(jià)格已包含乙方為完成承攬工作所需的一切成本、費(fèi)用、稅費(fèi)（除非另有約定，否則指乙方應(yīng)承擔(dān)的增值稅銷項(xiàng)稅額）及利潤(rùn)。具體費(fèi)用構(gòu)成或計(jì)算方式為：[可在此處簡(jiǎn)述，例如：按項(xiàng)目階段支付、按工作量計(jì)算等，詳細(xì)計(jì)算方式可參見附件]。

（2）支付方式：甲方應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬方式向乙方支付承攬費(fèi)用。乙方應(yīng)向甲方提供符合要求的收款賬戶信息，包括開戶行名稱、賬戶名稱、賬號(hào)。甲方應(yīng)在以下時(shí)間節(jié)點(diǎn)向乙方支付款項(xiàng)：

a.預(yù)付款：在本協(xié)議簽訂后XX日內(nèi)，甲方向乙方支付承攬費(fèi)用總額的XX%（即人民幣XX元），作為預(yù)付款。

b.進(jìn)度款：乙方完成承攬工作的XX%后，向甲方提交符合約定比例的進(jìn)度確認(rèn)文件及發(fā)票，甲方應(yīng)在收到文件及發(fā)票并核對(duì)無誤后的XX日內(nèi)，向乙方支付承攬費(fèi)用總額的XX%（即人民幣XX元）。

c.尾款：乙方提交全部承攬工作成果，并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后XX日內(nèi)，甲方向乙方支付剩余的承攬費(fèi)用總額的XX%（即人民幣XX元）。

（3）支付時(shí)間：上述所有款項(xiàng)的支付時(shí)間均從甲方實(shí)際支付之日起計(jì)算。如遇節(jié)假日或銀行非營(yíng)業(yè)日，支付時(shí)間相應(yīng)順延。

（4）發(fā)票：乙方應(yīng)在收到每筆款項(xiàng)前/后XX日內(nèi)，向甲方開具合法有效的等額發(fā)票。

（5）貨幣：本協(xié)議項(xiàng)下的所有價(jià)格與支付均以人民幣結(jié)算。

第五條履行期限

（1）協(xié)議有效期：本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為XX年，自XX年XX月XX日至XX年XX月XX日止。協(xié)議期滿前XX日，如雙方均有意繼續(xù)合作，可協(xié)商續(xù)簽。

（2）承攬工作期限：乙方應(yīng)在本協(xié)議生效后XX日內(nèi)開始履行承攬工作，并應(yīng)于XX年XX月XX日前完成全部承攬工作，交付最終工作成果。如遇特殊情況需延期，應(yīng)提前XX日書面通知甲方，并說明理由，經(jīng)甲方書面同意后方可延期。

（3）關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)：

a.起始工作日：以本協(xié)議生效之日或雙方書面確認(rèn)的開工通知之日為準(zhǔn)，以較晚者為準(zhǔn)。

b.驗(yàn)收期限：乙方完成階段性工作成果或全部工作成果后，應(yīng)書面通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收。甲方應(yīng)在收到驗(yàn)收通知后XX日內(nèi)驗(yàn)收。如甲方無正當(dāng)理由逾期未驗(yàn)收，視為驗(yàn)收通過。

c.支付節(jié)點(diǎn)：嚴(yán)格按照第四條約定的預(yù)付款、進(jìn)度款、尾款支付時(shí)間執(zhí)行。

雙方均應(yīng)按照本協(xié)議約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)履行各自義務(wù)，確保承攬工作按時(shí)完成并順利交付。

第六條違約責(zé)任

為確保本協(xié)議的順利履行，任何一方違反本協(xié)議約定均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

（1）甲方違約責(zé)任：

a.甲方未按本協(xié)議第四條約定的時(shí)間和金額向乙方支付預(yù)付款、進(jìn)度款或尾款的，每逾期一日，應(yīng)按逾期支付金額的XX‰向乙方支付違約金。逾期超過XX日的，乙方有權(quán)暫停工作或解除協(xié)議，并要求甲方支付已完成工作的相應(yīng)費(fèi)用及違約金。

b.甲方未按約定提供必要資料、信息或協(xié)助，導(dǎo)致乙方工作延誤或無法進(jìn)行的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的延誤責(zé)任或損失，并應(yīng)賠償因此給乙方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失（包括但不限于停工損失、額外成本等）。

c.甲方無正當(dāng)理由拒絕或拖延驗(yàn)收合格的工作成果，自乙方提交驗(yàn)收通知之日起超過XX日未進(jìn)行驗(yàn)收，或驗(yàn)收后XX日內(nèi)未提出書面異議，視為工作成果驗(yàn)收合格。若甲方在驗(yàn)收合格后仍提出異議，經(jīng)核實(shí)確有問題的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)維修或更換，但甲方仍需承擔(dān)由此造成的合理延期責(zé)任及乙方的額外費(fèi)用；若甲方無理拒收，視為違約，甲方應(yīng)承擔(dān)乙方全部已完成工作的費(fèi)用及XX萬元（或協(xié)議總金額XX%）的違約金，并賠償乙方的直接損失。

（2）乙方違約責(zé)任：

a.乙方未能按本協(xié)議第五條約定的期限完成承攬工作，且未在規(guī)定期限內(nèi)獲得甲方書面延期批準(zhǔn)的，每逾期一日，應(yīng)按承攬費(fèi)用總額的XX‰向甲方支付違約金。逾期超過XX日的，甲方有權(quán)解除協(xié)議，乙方應(yīng)退還甲方已支付的全部款項(xiàng)（扣除已完成的合格工作的相應(yīng)價(jià)值后），并支付違約金總額不超過承攬費(fèi)用總額的XX%（或具體金額XX元），同時(shí)賠償甲方的直接損失。

b.乙方完成的工作成果不符合本協(xié)議第二條約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)甲方指出后，乙方未能在合理期限內(nèi)（一般為XX日）修復(fù)至合格或更換的，甲方有權(quán)拒收該部分或全部工作成果，并有權(quán)委托第三方進(jìn)行修復(fù)或重做，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。甲方因此遭受損失的，乙方應(yīng)予以賠償。

c.乙方在承攬工作過程中，使用不當(dāng)材料、設(shè)備或方法，造成甲方財(cái)產(chǎn)損失、人員傷害或環(huán)境污染的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任，包括但不限于直接損失、間接損失、損害賠償金、訴訟費(fèi)、律師費(fèi)等，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

d.乙方未按本協(xié)議第四條約定的發(fā)票開具義務(wù)及時(shí)、足額開具發(fā)票，導(dǎo)致甲方無法按時(shí)支付款項(xiàng)的，每逾期一日，乙方應(yīng)按未開票金額的XX‰向甲方支付違約金，且甲方有權(quán)暫停支付相關(guān)款項(xiàng)直至乙方補(bǔ)開合法發(fā)票。

e.乙方違反本協(xié)議第二條約定的保密義務(wù)，泄露甲方商業(yè)秘密給甲方造成損失的，應(yīng)賠償甲方的全部損失，損失難以計(jì)算的，賠償金額不低于XX萬元人民幣。

（3）關(guān)于違約金的約定：本協(xié)議約定的違約金條款是雙方真實(shí)意思表示，具有法律效力。任何一方違約時(shí)，守約方除有權(quán)要求違約方承擔(dān)違約金外，還有權(quán)要求違約方賠償因其違約行為所造成的全部實(shí)際損失（包括直接損失和合同履行后可獲得的預(yù)期利益損失），違約金不足以彌補(bǔ)實(shí)際損失的，守約方有權(quán)要求補(bǔ)充賠償。若違約金與實(shí)際損失存在差異，雙方可協(xié)商調(diào)整，協(xié)商不成的，可提交爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)或人民法院裁決。

（4）關(guān)于解除協(xié)議的約定：發(fā)生本協(xié)議約定的嚴(yán)重違約情形（如一方根本違約導(dǎo)致協(xié)議目的無法實(shí)現(xiàn)），守約方有權(quán)單方解除協(xié)議，并要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。解除協(xié)議后，已支付的款項(xiàng)應(yīng)根據(jù)實(shí)際履行情況予以返還或抵扣，并按約定承擔(dān)違約后果。

（5）不可抗力導(dǎo)致的違約：若因不可抗力導(dǎo)致一方無法履行或無法完全履行本協(xié)議義務(wù)，該方應(yīng)在不可抗力發(fā)生后XX日內(nèi)書面通知對(duì)方，并提供相關(guān)證明。根據(jù)不可抗力的影響，部分或全部免除責(zé)任，或允許延期履行。不可抗力消除后，應(yīng)盡快恢復(fù)履行。因不可抗力造成的損失，雙方互不承擔(dān)責(zé)任，但應(yīng)及時(shí)采取措施減少損失。

第七條不可抗力

（1）定義：本協(xié)議所稱不可抗力，是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于：地震、臺(tái)風(fēng)、洪水、海嘯、火災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、政府行為（如征收、征用、政策調(diào)整等）、傳染病疫情、以及雙方在簽訂本協(xié)議時(shí)尚無法預(yù)見但后續(xù)發(fā)生的、非由一方原因造成的、導(dǎo)致其無法履行或無法完全履行本協(xié)議義務(wù)的其他類似事件。

（2）通知與證明：任何一方因不可抗力不能履行本協(xié)議義務(wù)時(shí)，應(yīng)在不可抗力事件發(fā)生后XX日內(nèi)，書面通知對(duì)方，說明不可抗力事件的情況及其預(yù)計(jì)影響。通知后XX日內(nèi)，應(yīng)向?qū)Ψ教峁┎豢煽沽κ录l(fā)生及持續(xù)情況的有效證明文件（如政府公告、新聞報(bào)道、公證書等）。

（3）責(zé)任免除：根據(jù)不可抗力事件的影響，受影響方可以部分或全部免除由此造成的違約責(zé)任。不可抗力事件持續(xù)期間，雙方應(yīng)暫停履行受不可抗力影響的義務(wù)，并應(yīng)采取措施減少損失。

（4）協(xié)議解除：若不可抗力事件持續(xù)超過XX日，雙方仍無法履行協(xié)議主要義務(wù)的，受影響方有權(quán)書面通知對(duì)方解除本協(xié)議。解除協(xié)議后，雙方應(yīng)根據(jù)實(shí)際履行情況返還已收取的款項(xiàng)，并互不承擔(dān)違約責(zé)任。因不可抗力造成的損失，雙方互不賠償。

（5）不可預(yù)見性限制：雙方對(duì)于不可抗力的認(rèn)定，應(yīng)基于事件發(fā)生時(shí)雙方所處的認(rèn)知水平和客觀環(huán)境，非任何一方主觀過錯(cuò)或疏忽所致。對(duì)于短期內(nèi)可預(yù)見的、通?？赏ㄟ^合理措施規(guī)避的災(zāi)害性天氣或事件，相關(guān)方應(yīng)采取預(yù)防措施，否則不得援引不可抗力免責(zé)。

第八條爭(zhēng)議解決

（1）協(xié)商：凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商的方式解決。協(xié)商應(yīng)本著公平、合理的原則進(jìn)行，雙方應(yīng)指定專門聯(lián)系人負(fù)責(zé)溝通，力求在XX日內(nèi)達(dá)成一致的解決方案。

（2）調(diào)解：若協(xié)商未能解決爭(zhēng)議，雙方同意在協(xié)商不成后XX日內(nèi)，可選擇向有管轄權(quán)的人民調(diào)解委員會(huì)申請(qǐng)調(diào)解。調(diào)解應(yīng)遵循自愿、平等、公平、保密的原則。經(jīng)調(diào)解達(dá)成協(xié)議的，雙方應(yīng)簽訂調(diào)解協(xié)議書，該協(xié)議書具有法律約束力，雙方應(yīng)共同履行。調(diào)解不成的，任何一方均可依法向爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁或向人民法院提起訴訟。

（3）仲裁：如雙方未能就協(xié)商或調(diào)解達(dá)成一致，且在本協(xié)議簽訂后XX日內(nèi)未就訴訟方式達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至[請(qǐng)?jiān)诖颂幟鞔_具體的仲裁委員會(huì)名稱，例如：中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)（CIETAC）]按照其屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為[請(qǐng)?jiān)诖颂幟鞔_仲裁地點(diǎn)，例如：甲方所在地/乙方所在地/協(xié)議簽訂地]，仲裁語言為中文。仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力，除仲裁規(guī)則另有規(guī)定外，仲裁裁決可在中華人民共和國(guó)境內(nèi)及境外任何法域被強(qiáng)制執(zhí)行。

（4）訴訟：若雙方明確選擇訴訟方式解決爭(zhēng)議，則應(yīng)向[請(qǐng)?jiān)诖颂幟鞔_有管轄權(quán)的人民法院，通常為被告住所地或合同履行地法院，例如：XX省XX市XX區(qū)人民法院]提起訴訟。當(dāng)事人可自行選擇簡(jiǎn)易程序或普通程序。法院的判決具有法律效力，當(dāng)事人應(yīng)自覺履行。若一方不履行判決，另一方可向人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。

（5）法律適用：本協(xié)議爭(zhēng)議解決條款的適用，以及本協(xié)議未作約定的事項(xiàng)，均適用中華人民共和國(guó)法律（為免疑義，不包括香港、澳門、臺(tái)灣地區(qū)法律）的有關(guān)規(guī)定解釋。

第九條其他條款

（1）通知方式：雙方在本協(xié)議首部載明的聯(lián)系方式為有效聯(lián)系方式。任何一方變更聯(lián)系方式，應(yīng)提前XX日書面通知對(duì)方。通過書面、電子郵件、傳真、快遞等方式發(fā)送給本協(xié)議載明的地址、電子郵箱或聯(lián)系人的通知，視為有效送達(dá)。電子郵件通知以進(jìn)入對(duì)方系統(tǒng)為準(zhǔn)，書面通知以簽收或郵寄回執(zhí)為準(zhǔn)。

（2）協(xié)議變更：對(duì)本協(xié)議的任何修改、補(bǔ)充，均須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出，作為本協(xié)議不可分割的一部分。未經(jīng)雙方書面同意，任何一方不得單方變更本協(xié)議內(nèi)容。

（3）完整協(xié)議：本協(xié)議及其附件構(gòu)成雙方就本協(xié)議標(biāo)的事項(xiàng)達(dá)成的完整協(xié)議，取代雙方此前就此達(dá)成的所有口頭或書面協(xié)議、諒解或安排。本協(xié)議條款的任何刪減均需經(jīng)雙方書面確認(rèn)。

（4）可分割性：若本協(xié)議任何條款被有管轄權(quán)的法院或仲裁機(jī)構(gòu)認(rèn)定無效或不可執(zhí)行，不影響其他條款的效力。雙方應(yīng)協(xié)商替換為內(nèi)容最接近、合法有效的條款。

（5）轉(zhuǎn)讓：未經(jīng)對(duì)方事先書面同意，任何一方不得將其在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利或義務(wù)部分或全部轉(zhuǎn)讓給第三方。但根據(jù)法律規(guī)定或雙方另有約定的除外。

（6）獨(dú)立締約方：雙方均為獨(dú)立締約方，本協(xié)議不構(gòu)成雙方之間的合伙、合資、代理或雇傭關(guān)系，任何一方不對(duì)另一方或其關(guān)聯(lián)方的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

（7）知識(shí)產(chǎn)權(quán)：除本協(xié)議另有約定外，乙方在履行本協(xié)議前已擁有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)仍歸乙方所有，甲方使用乙方提供的資料或成果所獲得的衍生知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸甲方所有（或按約定歸雙