濕地公園建設(shè)合同范本1.甲方（買方/出租方/委托方）：

甲方名稱：XX市XX濕地公園投資發(fā)展有限公司。

甲方地址：XX省XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)。

甲方法定代表人/負(fù)責(zé)人：張三。

甲方聯(lián)系方式

2.乙方（賣方/承租方/服務(wù)提供方）：

乙方名稱：XX生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司。

乙方地址：XX省XX市XX區(qū)XX大道XX號(hào)。

乙方法定代表人/負(fù)責(zé)人：李四。

乙方聯(lián)系方式

###合同簡(jiǎn)介

本合同由甲方與乙方于XXXX年XX月XX日在XX市簽訂，旨在明確雙方在XX濕地公園建設(shè)項(xiàng)目中的權(quán)利與義務(wù)。甲方作為XX濕地公園的投資方與委托方，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及XX市城市發(fā)展規(guī)劃，擬對(duì)XX濕地公園進(jìn)行整體開(kāi)發(fā)與建設(shè)，并委托乙方承擔(dān)濕地公園核心區(qū)域的建設(shè)工程。乙方作為具備相應(yīng)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)的生態(tài)建設(shè)專業(yè)企業(yè)，同意接受甲方的委托，按照本合同約定的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)間要求完成濕地公園的建設(shè)任務(wù)。雙方基于平等、自愿、公平的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議。

本項(xiàng)目的建設(shè)背景為XX市為響應(yīng)國(guó)家生態(tài)文明建設(shè)戰(zhàn)略，結(jié)合地方資源優(yōu)勢(shì)，計(jì)劃將XX區(qū)域打造成為集生態(tài)保護(hù)、科普教育、休閑旅游于一體的綜合性濕地公園。甲方作為項(xiàng)目投資主體，負(fù)責(zé)提供項(xiàng)目建設(shè)所需的資金、土地及政策支持，同時(shí)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目審批及監(jiān)管工作；乙方則負(fù)責(zé)按照設(shè)計(jì)方案和技術(shù)規(guī)范，完成濕地公園的土建工程、景觀工程、生態(tài)修復(fù)工程等建設(shè)內(nèi)容。雙方的合作前提是乙方必須具備國(guó)家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部核發(fā)的相應(yīng)資質(zhì)證書，且在類似項(xiàng)目中有成功經(jīng)驗(yàn)，并保證項(xiàng)目建設(shè)符合《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》《中華人民共和國(guó)城鄉(xiāng)規(guī)劃法》及XX市相關(guān)地方性法規(guī)的要求。

本合同范本的簽訂，既是雙方合作的基礎(chǔ)，也是明確各自責(zé)任、保障項(xiàng)目順利實(shí)施的重要法律依據(jù)。甲方通過(guò)本合同確保乙方的建設(shè)行為符合項(xiàng)目整體規(guī)劃，乙方則通過(guò)本合同獲得合法的建設(shè)授權(quán)和經(jīng)濟(jì)回報(bào)。雙方均承諾嚴(yán)格遵守合同約定，任何一方違約均需承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。本合同范本的條款設(shè)計(jì)充分考慮了濕地公園建設(shè)的特殊性，包括生態(tài)保護(hù)要求、工期控制、質(zhì)量控制、資金支付等關(guān)鍵要素，旨在為項(xiàng)目的順利推進(jìn)提供全面的法律保障。

第一條合同目的與范圍

本合同的主要目的在于明確甲方委托乙方承擔(dān)XX濕地公園建設(shè)項(xiàng)目的具體內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)，確保項(xiàng)目按照國(guó)家及地方相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)劃設(shè)計(jì)要求及環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)順利實(shí)施。合同范圍包括但不限于以下內(nèi)容：1.XX濕地公園核心區(qū)域的道路系統(tǒng)建設(shè)；2.濕地生態(tài)修復(fù)與水體凈化工程；3.景觀節(jié)點(diǎn)與公共設(shè)施（如觀鳥(niǎo)亭、游客中心、科普館等）的施工建設(shè)；4.相關(guān)配套基礎(chǔ)設(shè)施（如給排水系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)等）的建設(shè)與安裝；5.工程質(zhì)量檢測(cè)、竣工驗(yàn)收及資料整理等全過(guò)程服務(wù)。乙方須在合同約定的工期內(nèi)，按照國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)紙及甲方提供的其他技術(shù)文件完成上述全部建設(shè)內(nèi)容，并確保最終成果符合環(huán)保、安全及景觀要求，滿足濕地公園的運(yùn)營(yíng)使用標(biāo)準(zhǔn)。

第二條定義

1.“濕地公園”：指經(jīng)XX市規(guī)劃部門批準(zhǔn)，以XX區(qū)域?yàn)榛A(chǔ)，具備生態(tài)保育、科普教育、休閑游憩等功能的綜合性濕地生態(tài)系統(tǒng)。

2.“設(shè)計(jì)紙”：指甲方提供或批準(zhǔn)的關(guān)于XX濕地公園建設(shè)項(xiàng)目的所有施工紙、技術(shù)規(guī)格書及設(shè)計(jì)變更文件。

3.“竣工驗(yàn)收”：指工程完成后，由甲方相關(guān)單位依據(jù)設(shè)計(jì)文件、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及合同約定對(duì)工程進(jìn)行的最終檢查與評(píng)定，并形成書面驗(yàn)收結(jié)論的過(guò)程。

4.“不可抗力”：指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于地震、洪水、戰(zhàn)爭(zhēng)等。

5.“工期”：指自合同生效之日起至乙方完成合同約定的全部建設(shè)內(nèi)容并通過(guò)竣工驗(yàn)收之日止的期限。

第三條雙方權(quán)利與義務(wù)

1.甲方的權(quán)力和義務(wù)：

(1)甲方有權(quán)對(duì)乙方的建設(shè)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，確保工程符合設(shè)計(jì)要求及合同約定，并有權(quán)要求乙方糾正不符合要求的施工行為。甲方有權(quán)審查乙方的施工設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案及質(zhì)量安全保證體系。

(2)甲方應(yīng)按照合同約定及時(shí)向乙方提供項(xiàng)目建設(shè)所需的基礎(chǔ)資料，包括但不限于地質(zhì)勘察報(bào)告、規(guī)劃紅線、用地紅線及環(huán)境評(píng)估報(bào)告等，并保證資料的真實(shí)性、完整性。甲方需協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目建設(shè)所涉及的與周邊單位或個(gè)人的糾紛，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。

(3)甲方應(yīng)按合同約定向乙方支付工程款項(xiàng)，并負(fù)責(zé)辦理項(xiàng)目報(bào)建、施工許可等行政審批手續(xù)，確保乙方順利開(kāi)工。甲方有權(quán)參與工程變更的決策，但需承擔(dān)因變更產(chǎn)生的費(fèi)用增加或工期延誤責(zé)任。

(4)甲方應(yīng)或委托具備資質(zhì)的第三方對(duì)工程進(jìn)行竣工驗(yàn)收，并依據(jù)驗(yàn)收結(jié)果支付最終款項(xiàng)。竣工驗(yàn)收合格的，甲方應(yīng)在收到乙方提交的完整資料后30日內(nèi)完成結(jié)算支付。

(5)甲方應(yīng)提供必要的場(chǎng)地條件，包括施工用水、用電接入點(diǎn)及臨時(shí)設(shè)施用地，并承擔(dān)場(chǎng)地平整及紅線外道路接駁費(fèi)用。

2.乙方的權(quán)力和義務(wù)：

(1)乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定提供設(shè)計(jì)紙、技術(shù)文件及工程款項(xiàng)，并有權(quán)拒絕施工條件不具備或資料不全的情況開(kāi)工。乙方在施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)文件存在缺陷或不符合實(shí)際條件的，應(yīng)及時(shí)書面通知甲方，并提供建設(shè)性解決方案。

(2)乙方應(yīng)組建專業(yè)的項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)，嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)紙、技術(shù)規(guī)范及施工設(shè)計(jì)開(kāi)展建設(shè)工作，確保工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家及行業(yè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。乙方需建立完善的質(zhì)量管理體系，并定期向甲方提交施工進(jìn)度報(bào)告、質(zhì)量安全檢查記錄及隱蔽工程驗(yàn)收記錄。

(3)乙方應(yīng)采取有效措施保護(hù)施工現(xiàn)場(chǎng)周邊環(huán)境，特別是濕地生態(tài)敏感區(qū)域，禁止隨意破壞植被、污染水體或影響周邊居民正常生活。乙方需自行承擔(dān)因施工造成的場(chǎng)地恢復(fù)及環(huán)保處理費(fèi)用。

(4)乙方應(yīng)配備符合要求的施工設(shè)備、安全防護(hù)用品及環(huán)保設(shè)施，并嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)法規(guī)，承擔(dān)施工期間的所有安全責(zé)任。發(fā)生安全事故的，乙方應(yīng)立即停工、報(bào)告并采取補(bǔ)救措施，甲方應(yīng)在合理范圍內(nèi)提供協(xié)助。

(5)乙方應(yīng)妥善保管工程資料，并在竣工驗(yàn)收合格后30日內(nèi)提交完整的竣工紙、試驗(yàn)報(bào)告、驗(yàn)收文件及質(zhì)量保修書等資料一套給甲方存檔。乙方承諾提供至少五年的質(zhì)量保修服務(wù)，保修期內(nèi)修復(fù)非乙方原因造成的質(zhì)量缺陷。

(6)乙方應(yīng)配合甲方的竣工驗(yàn)收工作，對(duì)提出的問(wèn)題及時(shí)整改，直至通過(guò)最終驗(yàn)收。因乙方原因?qū)е买?yàn)收不合格的，乙方需承擔(dān)全部整改費(fèi)用及工期延誤責(zé)任。

第四條價(jià)格與支付條件

1.本合同項(xiàng)下XX濕地公園建設(shè)項(xiàng)目的總價(jià)款為人民幣XXXXX元（大寫：XXXXX元整），該價(jià)格包含乙方完成合同約定全部建設(shè)內(nèi)容所需的人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、措施費(fèi)、管理費(fèi)、利潤(rùn)、稅金及設(shè)計(jì)、驗(yàn)收、保修等全部費(fèi)用，為固定總價(jià)。

2.甲方應(yīng)按照以下方式分期支付合同款項(xiàng)：

（1）合同生效后10日內(nèi)，甲方向乙方支付合同總價(jià)款的10%，即人民幣XXXXX元，作為預(yù)付款；

（2）乙方完成濕地生態(tài)修復(fù)工程并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后30日內(nèi)，甲方向乙方支付合同總價(jià)款的30%，即人民幣XXXXX元；

（3）乙方完成景觀工程及公共設(shè)施建設(shè)并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后30日內(nèi)，甲方向乙方支付合同總價(jià)款的40%，即人民幣XXXXX元；

（4）乙方提交全部竣工資料并通過(guò)最終竣工驗(yàn)收合格后30日內(nèi)，甲方向乙方支付至合同總價(jià)款扣除質(zhì)保金后的95%，即人民幣XXXXX元；

（5）質(zhì)保期滿且乙方無(wú)任何違約行為的情況下，甲方應(yīng)在質(zhì)保期滿后30日內(nèi)向乙方支付剩余的5%質(zhì)保金，即人民幣XXXXX元。

3.支付方式：甲方應(yīng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式將每期應(yīng)付款項(xiàng)支付至乙方在合同附件中指定的銀行賬戶，賬戶信息如下：

開(kāi)戶名稱：XX生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司

開(kāi)戶銀行：XX銀行XX支行

銀行賬號(hào)：XXXXX

4.乙方應(yīng)在收到每期款項(xiàng)后5日內(nèi)向甲方開(kāi)具等額發(fā)票，甲方憑發(fā)票核對(duì)無(wú)誤后辦理支付手續(xù)。若乙方延遲開(kāi)具發(fā)票超過(guò)30日，甲方有權(quán)從應(yīng)付款項(xiàng)中扣減相應(yīng)金額。

5.任何價(jià)格調(diào)整均需經(jīng)雙方書面協(xié)商一致，不得單方變更。乙方因非甲方原因?qū)е碌某杀驹黾樱ㄈ绮牧蟽r(jià)格異常上漲超過(guò)5%）可提供有效憑證申請(qǐng)調(diào)價(jià)，甲方應(yīng)在收到申請(qǐng)后15日內(nèi)予以確認(rèn)。

第五條履行期限

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至乙方完成XX濕地公園建設(shè)并通過(guò)最終竣工驗(yàn)收、甲方支付全部合同款項(xiàng)之日止，合同關(guān)系終止。

2.乙方的整體施工工期為XX個(gè)月，自XXXX年XX月XX日（以甲方發(fā)出開(kāi)工通知為準(zhǔn)）起至XXXX年XX月XX日止。若遇不可抗力或甲方原因?qū)е碌墓て谘诱`，經(jīng)雙方確認(rèn)后工期可相應(yīng)順延。

3.關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)：

（1）XXXX年XX月XX日前，乙方完成施工設(shè)計(jì)及專項(xiàng)方案報(bào)審；

（2）XXXX年XX月XX日前，完成全部土建工程主體施工；

（3）XXXX年XX月XX日前，完成景觀綠化及水體凈化工程；

（4）XXXX年XX月XX日前，通過(guò)初步驗(yàn)收；

（5）XXXX年XX月XX日前，通過(guò)最終竣工驗(yàn)收。

4.乙方應(yīng)于每期付款節(jié)點(diǎn)前5日內(nèi)向甲方提交進(jìn)度計(jì)劃及已完工程量報(bào)告，甲方應(yīng)在收到后10日內(nèi)予以確認(rèn)。若乙方未按計(jì)劃推進(jìn)且無(wú)正當(dāng)理由，甲方有權(quán)要求其限期整改，整改期間可能產(chǎn)生的額外費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

第六條違約責(zé)任

1.甲方違約責(zé)任：

（1）若甲方未按本合同第四條約定支付任何一期款項(xiàng)，每逾期一日，應(yīng)按逾期支付金額的萬(wàn)分之五向乙方支付違約金。逾期超過(guò)30日，乙方有權(quán)暫停施工或解除合同，甲方應(yīng)賠償由此給乙方造成的全部損失，包括已投入成本、預(yù)期利潤(rùn)及合同解除后的場(chǎng)地清理費(fèi)用。

（2）若因甲方原因（如未及時(shí)提供施工場(chǎng)地、審批手續(xù)延誤等）導(dǎo)致乙方工期延誤，每延誤一日，甲方應(yīng)按合同總價(jià)款的萬(wàn)分之三向乙方支付工期延誤補(bǔ)償金，但累計(jì)補(bǔ)償金不超過(guò)合同總價(jià)款的3%。乙方因甲方原因延誤工期超過(guò)30日的，有權(quán)解除合同并要求甲方支付合同總價(jià)款20%的違約金。

（3）甲方提供的資料錯(cuò)誤或存在重大缺陷導(dǎo)致乙方返工或損失，甲方應(yīng)承擔(dān)全部返工費(fèi)用及損失賠償，并支付合同總價(jià)款10%的違約金。

2.乙方違約責(zé)任：

（1）若乙方未按合同約定工期竣工，每逾期一日，應(yīng)按合同總價(jià)款的萬(wàn)分之五向甲方支付工期延誤違約金，但累計(jì)違約金不超過(guò)合同總價(jià)款的5%。逾期超過(guò)60日仍未完工的，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)支付合同總價(jià)款30%的違約金，并承擔(dān)甲方因此尋求第三方完成工程的額外費(fèi)用。

（2）工程質(zhì)量不符合設(shè)計(jì)文件及國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，乙方應(yīng)無(wú)條件返工直至合格，所有返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，且甲方有權(quán)從應(yīng)付工程款中直接扣除。若返工后仍不合格，甲方有權(quán)解除合同并要求乙方支付合同總價(jià)款50%的違約金。

（3）乙方擅自使用不合格材料、違反環(huán)保規(guī)定或發(fā)生重大安全事故的，除承擔(dān)全部整改費(fèi)用及賠償責(zé)任外，還應(yīng)支付合同總價(jià)款20%的違約金。甲方有權(quán)單方解除合同，且乙方不得要求支付任何工程款項(xiàng)。

（4）乙方未按時(shí)提交竣工資料或拒絕配合竣工驗(yàn)收的，每逾期一日，應(yīng)向甲方支付合同總價(jià)款千分之五的滯納金，逾期超過(guò)30日，甲方有權(quán)自行驗(yàn)收或委托第三方評(píng)估，評(píng)估結(jié)果作為結(jié)算依據(jù)，乙方不得異議。

3.質(zhì)保責(zé)任：質(zhì)保期內(nèi)，非因乙方原因出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，乙方應(yīng)在收到甲方通知后15日內(nèi)修復(fù)，若乙方拒絕或拖延修復(fù)，甲方有權(quán)自行或委托第三方修復(fù)，費(fèi)用由乙方承擔(dān)，且甲方有權(quán)從未支付質(zhì)保金中直接扣除。質(zhì)保期滿后1年內(nèi)，乙方仍需對(duì)因設(shè)計(jì)缺陷導(dǎo)致的質(zhì)量問(wèn)題承擔(dān)保修責(zé)任。

4.違約金與賠償?shù)倪m用：雙方約定的違約金不足以彌補(bǔ)實(shí)際損失的，守約方有權(quán)要求違約方賠償全部損失，包括直接損失與可預(yù)期利益損失。若一方違約導(dǎo)致合同解除，違約方還應(yīng)賠償對(duì)方為履行合同已投入的全部成本及管理費(fèi)。

5.不可抗力導(dǎo)致的違約：因不可抗力事件導(dǎo)致合同無(wú)法履行的，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方并提供證明文件，協(xié)商調(diào)整工期或解除合同。不可抗力影響消除后，應(yīng)在合理期限內(nèi)恢復(fù)履行。

第七條不可抗力

1.本合同所稱“不可抗力”是指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于地震、臺(tái)風(fēng)、洪水、暴雨、泥石流、戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、政府行為（如征收、征用決定、政策調(diào)整）、法律變化等。

2.任何一方因不可抗力事件導(dǎo)致無(wú)法履行或無(wú)法完全履行本合同義務(wù)的，應(yīng)在不可抗力事件發(fā)生后7日內(nèi)書面通知對(duì)方，并提供相關(guān)機(jī)構(gòu)出具的證明文件。雙方應(yīng)根據(jù)不可抗力的影響，協(xié)商決定延期履行、部分履行或解除合同。

3.因不可抗力造成的損失，雙方各自承擔(dān)。若不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行，雙方應(yīng)在不可抗力影響消除后30日內(nèi)協(xié)商解除合同，彼此互不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)妥善處理已完成的工程及財(cái)產(chǎn)，費(fèi)用按實(shí)際發(fā)生情況分?jǐn)偂?/p>

4.若不可抗力影響持續(xù)超過(guò)60日，雙方仍未就合同解除達(dá)成一致，任何一方均有權(quán)單方解除合同，并通知對(duì)方。解除合同后，乙方應(yīng)將已完成工程及財(cái)產(chǎn)返還甲方或按甲方指示處置，甲方應(yīng)退還乙方已收但尚未用于項(xiàng)目建設(shè)的款項(xiàng)，雙方結(jié)算工程款并扣除已發(fā)生費(fèi)用后多退少補(bǔ)。

5.因不可抗力導(dǎo)致的工期延誤，乙方無(wú)需承擔(dān)延期責(zé)任，甲方應(yīng)在收到乙方通知及證明后，根據(jù)不可抗力持續(xù)時(shí)間合理順延工期。雙方另有約定的除外。

第八條爭(zhēng)議解決

1.本合同履行過(guò)程中發(fā)生的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向XX市有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

2.訴訟期間，除爭(zhēng)議事項(xiàng)外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同其他條款，非爭(zhēng)議事項(xiàng)的履行不應(yīng)受訴訟影響。

3.若爭(zhēng)議涉及工程款結(jié)算、質(zhì)量糾紛等專業(yè)技術(shù)問(wèn)題，雙方可委托具有相應(yīng)資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定，鑒定結(jié)論可作為法院判決的參考依據(jù)。

4.在訴訟期間，雙方應(yīng)將爭(zhēng)議事項(xiàng)與其他非爭(zhēng)議事項(xiàng)分開(kāi)處理，非爭(zhēng)議事項(xiàng)的解決不應(yīng)因訴訟程序而中斷。

5.訴訟費(fèi)用（包括訴訟費(fèi)、鑒定費(fèi)、律師費(fèi)等）由敗訴方承擔(dān)；若雙方均有責(zé)任，則按責(zé)任比例分擔(dān)。雙方應(yīng)積極配合法院查明事實(shí)，及時(shí)提供證據(jù)材料，法院應(yīng)根據(jù)事實(shí)、法律及合同約定作出公正判決。

第九條其他條款

1.通知方式：雙方在本合同首部載明的地址、聯(lián)系方式為有效聯(lián)系方式。任何書面通知應(yīng)以專人送達(dá)、掛號(hào)信、傳真或電子郵件等方式進(jìn)行，并要求在送達(dá)時(shí)獲得對(duì)方簽收確認(rèn)。若一方變更聯(lián)系方式，應(yīng)提前7日書面通知對(duì)方。通過(guò)電子郵件發(fā)送的通知，發(fā)出時(shí)視為送達(dá)。

2.合同變更：對(duì)本合同的任何修改或補(bǔ)充，均須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出，作為合同不可分割的一部分。口頭承諾或約定不作為合同有效變更依據(jù)。任何未經(jīng)授權(quán)的變更均無(wú)效。

3.分包與轉(zhuǎn)包：乙方不得將本合同項(xiàng)下的任何工程轉(zhuǎn)包給第三方，但可經(jīng)甲方書面同意后，將非核心或?qū)I(yè)性極強(qiáng)的部分工作分包給具備相應(yīng)資質(zhì)的單位，分包單位對(duì)工程質(zhì)量承擔(dān)連帶責(zé)任，乙方仍負(fù)總責(zé)。未經(jīng)甲方書面同意的分包行為無(wú)效，由此產(chǎn)生的一切后果由乙方承擔(dān)。

4.保密義務(wù)：雙方應(yīng)對(duì)在合作過(guò)程中獲知的對(duì)方商業(yè)秘密（包括技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息、客戶資料等）承擔(dān)保密義務(wù)，非經(jīng)對(duì)方