2025年設備監(jiān)理師之設備監(jiān)理合同自我提分評估(附答案)

單選題（共700題）1、某建設項目設計合同的價格為500萬元，設計單位已接受委托方支付合同價的20%的定金，無正當理由拒不履行合同義務，則委托方有權要求設計單位返還()萬元。A.100B.150C.200D.400【答案】C2、被代理人取消委托或者代理人辭去委托后，下列說法正確的是()。A.法定代理終止B.委托代理終止C.指定代理終止D.無權代理終止【答案】B3、根據(jù)《物權法》的規(guī)定，下列關于建設用地使用權的說法，正確的是()。A.建設用地使用權是建設用地使用權人對土地享有占有、使用和收益的權利B.建設用地使用權可以在土地的地表、地上或者地下分別設立C.設立建設用地使用權，應當采取招標、拍賣等公開競價的方式出讓D.建設用地使用權期間屆滿前，國家不得收回該土地【答案】B4、2006年10月20日甲與某農(nóng)村小學簽訂一份贈與合同，內(nèi)容是將其父親的一輛汽車贈予小學。12月4日甲的父親死亡，無其他法定繼承人。根據(jù)題義，下列表述正確的是()。A.贈與合同無效B.贈與合同可撤銷C.贈與合同效力待定D.贈與合同有效【答案】D5、我國解決合同爭議采取“或裁或?qū)彙敝贫?，如果當事人就合同爭議的解決方法未訂立有效的仲裁協(xié)議時，只能通過()方式最終解決合同爭議。A.和解B.調(diào)解C.行政復議D.訴訟【答案】D6、某文藝團體于1970年集體創(chuàng)作了一部作品，該作品于1971年5月4日首次公開發(fā)表。1982年對該作品進行了修改，于1984年3月8日再度公開發(fā)表。根據(jù)我國《著作權法》規(guī)定，該作品著作權的財產(chǎn)權保護期限至()。A.2021年5月4日B.2034年3月8日C.2021年12月31日D.2034年12月31日【答案】C7、投標邀請書，是指招標人向()個以上具備承擔招標項目的能力、資信良好的特定法人或者其他組織發(fā)出的投標邀請通知。A.3B.5C.7D.9【答案】A8、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，如果工程師指示的工程暫停時間已經(jīng)超過合同規(guī)定的期限，在收到承包商申請復工的通知后，工程師在()天內(nèi)沒有給出許可，承包商即可采取相應的行動。A.14B.28C.56D.84【答案】B9、某住宅工程竣工1年后，房地產(chǎn)開發(fā)商尚欠施工企業(yè)一筆工程款，并以資金緊張為由拒不付款。同時，購房者也拖欠房地產(chǎn)開發(fā)商的購房款，且已到該支付的時間。此時，施工企業(yè)應()。A.以自己的名義向人民法院主張該購房款B.以房地產(chǎn)開發(fā)商名義向人民法院主張該購房款C.以自己的名義直接向購房者主張該購房款D.以房地產(chǎn)開發(fā)商名義直接向購房者主張該購房款【答案】A10、承包商編制的質(zhì)量管理計劃，在得到()的批準后，將此類文件提交給工程師參考。A.業(yè)主B.承包商項目經(jīng)理C.承包商D.工程師代表【答案】B11、FIDIC合同條件規(guī)定，最終解決爭端的方法是()。A.DAB決定B.友好協(xié)商C.仲裁D.訴訟【答案】C12、代理是代理人在代理權限內(nèi)，以()的名義實施的、其民事責任由被代理人承擔的法律行為。A.代理人和被代理人B.被代理人C.第三人D.自己【答案】B13、代理是指代理人以被代理人的名義在代理的權限內(nèi)向第三人作出的意思表示，所產(chǎn)生的權利和義務直接由被代理人享有和承擔的()行為。A.法律B.代理C.行政D.執(zhí)法【答案】A14、與邀請招標相比，公開招標的特有程序有()。A.資格預審B.資格后審C.特別審查D.現(xiàn)場踏勘【答案】A15、設備工程安裝合同中的性能驗收()。A.由采購方負責，供貨方參加B.由供貨方負責，采購方參加C.由采購方會同監(jiān)理人員一并參加D.由供貨方會同監(jiān)理人員一并參加【答案】A16、承包商應從現(xiàn)場撤走所有屬于承包商的貨物的時限是()。A.工程通過竣工試驗后B.業(yè)主接收工程前C.承包商收到履約證書后D.缺陷通知期屆滿前【答案】C17、根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》，下列選項中，屬于施工單位應采取的安全措施的是()。A.建設工程施工前，組織設計單位與施工班組進行技術交底B.不得在尚未竣工的建筑物內(nèi)設置員工集體宿舍C.實施爆破作業(yè)前，向公安機關申請領取《爆破物品使用許可證》D.向建設行政主管部門報送安全施工措施的資料【答案】B18、在保證合同的一般保證中，保證人依法享有先訴抗辯權的情形是()。A.債務人住所變更，致使債權人要求其履行債務發(fā)生重大困難的B.人民法院受理債務入破產(chǎn)案件，中止執(zhí)行程序的C.主合同爭議未經(jīng)審判的D.債務人無償轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)的【答案】C19、甲廠業(yè)務員范某一直負責與乙廠的購銷業(yè)務，后因故被甲廠開除。此后，范某用蓋有甲廠公章的空白合同書與乙廠訂立了一份購銷合同，乙廠對范某被開除并不知情，按時將貨送至甲廠，甲廠拒絕收貨而引起糾紛。此案中，范某的行為是()。A.無權代理B.表見代理C.越權代理D.委托代理【答案】B20、施工單位對建設行政管理部門的下列行為提起行政訴訟，人民法院應當受理的是()。A.對施工現(xiàn)場侵權賠償糾紛進行的調(diào)解B.撤銷施工單位資質(zhì)證書的決定C.因工作人員違法頒發(fā)資質(zhì)證書而給與的行政處分D.關于資質(zhì)證書頒發(fā)的條件不符合法律規(guī)定【答案】B21、按照《安全生產(chǎn)法》規(guī)定：特別重大事故是指造成()的事故。A.30人以上死亡，或者50人以上重傷，或者5000萬元以上直接經(jīng)濟損失B.20人以上死亡，或者100人以上重傷，或者1億元以上直接經(jīng)濟損失C.30人以上死亡，或者100人以上重傷，或者1億元以上直接經(jīng)濟損失D.20人以上死亡，或者50人以上重傷，或者5000萬元以上直接經(jīng)濟損失【答案】C22、生產(chǎn)設備在運輸過程中涉及的各類保險，應由()負責辦理投保手續(xù)。A.承包商B.業(yè)主C.承運人D.設備供應商【答案】A23、根據(jù)《民法通則》的規(guī)定，出售質(zhì)量不合格的商品未聲明的，應承擔產(chǎn)品合同責任的訴訟時效期間為()年。A.lB.2C.4D.10【答案】A24、承包商編制的質(zhì)量管理計劃，在得到()的批準后，將此類文件提交給工程師參考。A.業(yè)主B.承包商項目經(jīng)理C.承包商D.工程師代表【答案】B25、設備工程合同履行中，承包商提交的進度計劃如與()不相符，工程師可隨時通知承包商修改進度計劃。A.實際進度B.進度計劃前鋒線C.承包商經(jīng)營計劃D.承包商人員培訓安排【答案】A26、設備工程合同履行期間，承包商要求索賠時，應在()內(nèi)，及時提交索賠報告。A.已經(jīng)察覺索賠事由后28天B.理應察覺索賠事由后28天C.取得現(xiàn)場資料后28天D.發(fā)出索賠通知后28天或設備監(jiān)理工程師指定的期間【答案】D27、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，承包商按照合同提交索賠報告后的()天內(nèi)，工程師應當作出處理決定。A.14B.28C.35D.42【答案】D28、合同法律關系的內(nèi)容是()。A.權利和義務B.權利和責任C.法律事實D.法律行為【答案】A29、FIDIC“新黃皮書”中，，業(yè)主和承包商在簽訂合同時，中標函和協(xié)議書中對實施、完成和修補設備工程所列明的金額是()。A.中標合同金額B.合同價格C.承包商的報價金額D.評標價格【答案】A30、質(zhì)量技術監(jiān)督部門對許可證獲準企業(yè)進行監(jiān)督檢查的方式不包括()。A.日常監(jiān)督檢查B.定期監(jiān)督檢查C.產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查D.產(chǎn)品自查自檢【答案】D31、依據(jù)《合同法》的規(guī)定，出現(xiàn)()訂立的合同時，當事人可以向仲裁機構(gòu)請求撤銷合同。A.違反法律法規(guī)規(guī)定B.當事人惡意串通損害第三人利益C.以合法形式掩蓋非法目的D.對方當事人采用欺詐手段【答案】D32、下列關于行政復議和行政訴訟的表述，正確的是()。A.當事人對行政訴訟的判決不服，可以申請行政復議B.當事人對行政復議的決定不服，可以提起行政訴訟C.行政復議決定書一經(jīng)送達，即發(fā)生法律效力D.行政訴訟一審終結(jié)【答案】B33、業(yè)主可以使用某部分工程的條件是()。A.工程師為該部分工程簽發(fā)了接收證書B.承包商完成了該部分工程的全部施工C.已經(jīng)對該部分工程進行了竣工試驗D.業(yè)主已對該部分工程支付了工程款【答案】A34、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設備和設計一施工合同條件》，在投標函附錄中規(guī)定的保留金扣除限額的比例是()。A.中標合同金額的5%B.中標合同金額的10%C.合同價格的5%D.合同價格的10%【答案】A35、勞動爭議仲裁時效期間為()。A.60天B.6個月C.1年D.2年【答案】C36、根據(jù)我國《合同法》，合同解除的方式包括()。A.法定解除和約定解除B.違法解除和合法解除C.不安抗辯解除和同時履行抗辯解除D.行政解除和司法解除【答案】A37、根據(jù)《合同法》規(guī)定，下列表述正確的是()。A.承攬合同、設備工程合同必須采用書面形式B.未經(jīng)定做人同意，承攬人不得把任何工作交由第三人完成C.承攬合同生效后，對于當事人均有法律約束力，任何一方不得隨時解除合同D.承攬合同中的定做人可以隨時解除合同，造成承攬人損失的，應當予以賠償【答案】D38、FIDIC新黃皮書對業(yè)主最終付款的支付時間的規(guī)定是，()后的56天內(nèi)支付。A.工程師收到最終報表B.業(yè)主收到結(jié)清證明C.工程師收到結(jié)清證明D.業(yè)主收到工程師發(fā)出的付款證書【答案】D39、對于下列無效的施工合同，人民法院可以收繳當事人已經(jīng)取得的非法所得的是()。A.承包人越級承攬工程B.承包人超越范圍承攬工程C.承包人向評標委員行賄中標D.承包人將主體結(jié)構(gòu)的施工進行分包【答案】D40、某工程公司使用變造的資質(zhì)證書參與某工程項目的投標，這一不正當競爭行為屬于()。A.投標人相互串通投標B.投標人與招標人串通招標投標C.投標人以行賄手段謀取中標D.投標人以弄虛作假方式騙取中標【答案】D41、設備監(jiān)理工程師進行索賠審核時，其主要工作之一是()。A.提出索賠事由B.核定實際損失C.提出索賠依據(jù)D.提出賠償金額【答案】B42、業(yè)主可以使用某部分工程的條件是()。A.工程師為該部分工程簽發(fā)了接收證書B.承包商完成了該部分工程的全部施工C.已經(jīng)對該部分工程進行了竣工試驗D.業(yè)主已對該部分工程支付了工程款【答案】A43、設備工程的竣工試驗，通常包括啟動前試驗、啟動試驗和()。A.混凝土試塊檢驗B.鋼筋強度檢驗C.工程材料試驗D.試運行【答案】D44、FIDIC合同條件規(guī)定，最終解決爭端的方法是()。A.DAB決定B.友好協(xié)商C.仲裁D.訴訟【答案】C45、經(jīng)濟生活中，最為常見的債權債務關系的產(chǎn)生原因是()。A.侵權B.合同C.無因管理D.不當?shù)美敬鸢浮緽46、隱蔽工程在隱蔽前，施工單位應當通知建設單位和()。A.監(jiān)理單位B.設計單位C.建設工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)D.建設行政主管部門【答案】C47、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，雙方應在仲裁前盡力友好解決爭議，仲裁可在不滿意通知發(fā)出第()天后開始。A.14B.28C.56D.84【答案】C48、按照《招標投標法實施條例》的規(guī)定，投標人認為招標活動不符合法律規(guī)定進行投訴的，應當在自知道或者應當知道之日起10日內(nèi)，向()投訴。A.有關行政監(jiān)督部門B.仲裁機構(gòu)C.人民法院D.行業(yè)協(xié)會【答案】A49、按照《招標投標法實施條例》的規(guī)定，招標人在招標文件中載明的投標有效期，起算時間是()之日。A.投標人發(fā)出投標文件B.招標人收到投標文件C.提交投標文件截止D.提交投標保證【答案】C50、由于業(yè)主原因造成竣工試驗的延誤，承包商有權獲得的補償是()。A.竣工時間B.費用C.費用和利潤D.竣工時間、費用和利潤【答案】C51、FIDIC合同條件規(guī)定，如果業(yè)主在()天內(nèi)未支付進度款，則應對延遲付款金額支付融資成本。A.工程師收到承包商申請付款的月報表后28B.工程師開出付款證書后28C.工程師收到承包商申請付款的月報表后56D.工程師開出付款證書后56【答案】C52、某住宅工程竣工1年后，房地產(chǎn)開發(fā)商尚欠施工企業(yè)一筆工程款，并以資金緊張為由拒不付款。同時，購房者也拖欠房地產(chǎn)開發(fā)商的購房款，且已到該支付的時間。此時，施工企業(yè)應()。A.以自己的名義向人民法院主張該購房款B.以房地產(chǎn)開發(fā)商名義向人民法院主張該購房款C.以自己的名義直接向購房者主張該購房款D.以房地產(chǎn)開發(fā)商名義直接向購房者主張該購房款【答案】A53、如果業(yè)主打算更換工程師，應提前()天向承包商通知有關擬替換的工程師信息。A.14B.28C.35D.42【答案】D54、根據(jù)我國招標投標法律、行政法規(guī)的規(guī)定，招標方式不包括()。A.議標B.公開招標C.邀請招標D.分兩階段進行招標【答案】A55、某工程雙方按口頭協(xié)議委托的施工任務，但雙方一直沒有簽訂書面合同。在施工任務完成后由于發(fā)包人拖欠工程款而發(fā)生糾紛，此時應當認定()。A.尚無合同關系B.合同沒有成立C.合同已經(jīng)成立D.由于法律規(guī)定建設工程合同應當采用書面形式，故發(fā)包人不承擔責任【答案】C56、根據(jù)《勞動法》，用人單位在法定休假日安排勞動者工作的，應當按照不低于工資的()支付勞動者工資報酬。A.100%B.150%C.200%D.300%【答案】D57、根據(jù)《民法通則》的規(guī)定，下列情形中，訴訟時效期間為4年的是()。A.張某因工傷要求損害賠償B.某設備廠商因租用倉庫而拒付租金C.甲廠購買的機床存在質(zhì)量缺陷D.某項目部進口日本的數(shù)控設備與合同不符，提起仲裁【答案】D58、根據(jù)《專利法》，發(fā)明專利權的期限為()年。A.10B.15C.20D.50【答案】C59、根據(jù)《合同法》規(guī)定，甲方違約，乙方采取適當措施減少了損失，為此多支出了合理費用，該費用應當由()承擔。A.乙B.甲C.甲、乙共同D.甲、乙按比例【答案】B60、根據(jù)《合同法》規(guī)定，按合同的約定，應當先履行義務的一方當事人有確切證據(jù)證明對方經(jīng)營狀況嚴重惡化時，可以()。A.行使同時履行抗辯權B.變更合同C.行使撤銷權D.中止履行合同【答案】D61、如果業(yè)主不合理地拖延竣工后試驗，由此產(chǎn)生的損失，承包商有權索賠()。A.竣工時間及相關費用B.相關費用并加合理利潤C.竣工時間、相關費用并加合理利潤D.缺陷通知期及相關費用【答案】B62、甲乙在其訂立的設備買賣合同中約定：甲向乙支付貨款100萬元；一方不履行合同，應向?qū)Ψ街Ц哆`約金30萬元；甲向乙支付定金20萬元。后乙不交貨，給甲造成了30萬元的損失。如甲向法院起訴，能最大限度保護自己合法權益又能得到法院支持的訴求是()。A.請求乙雙倍返還定金40萬元B.請求乙支付違約金30萬元C.請求乙支付違約金30萬元，并雙倍返還定金40萬元D.請求乙支付違約金30萬元，并返還定金20萬元【答案】D63、躍興工程公司與建設單位簽訂了工程施工承包合同，建設單位的下列行為中，屬于違法行為的是()。A.委托與建設單位同屬于一個集團的具有監(jiān)理該項目資質(zhì)的某監(jiān)理公司實施工程施工監(jiān)理B.為早日實現(xiàn)投資效益，書面通知躍興公司將合同約定的13個月工期壓縮為12個月C.向工地派駐1名建設單位的代表D.所有取樣的試塊、試件送由建設單位委托具有相應資質(zhì)的檢測機構(gòu)進行檢測【答案】B64、在設備采購合同中，設備所有權自()時起轉(zhuǎn)移。A.支付定金B(yǎng).支付價款C.交付設備所有權憑證D.交付設備【答案】D65、國內(nèi)設備工程合同的生效時間是()。A.經(jīng)公證B.經(jīng)批準C.雙方對合同條款取得一致意見D.雙方簽署【答案】D66、在設備工程合同中，承包商擬雇傭的設計分包商應獲得()的同意。A.業(yè)主B.項目經(jīng)理C.工程師D.工程師代表【答案】C67、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，對承包商的設備進行投保時，保險金額應為()。A.設備的購買價格B.設備的殘值C.設備的全部重置成本D.設備的制造成本【答案】C68、設備工程項目合同體系分析的重點在于()。A.不同合同間的工作協(xié)調(diào)B.檢核合同成立所必備的條款C.均衡雙方當事人的權利和義務D.設計特殊事件的處理機制【答案】A69、對于無權代理行為，被代理人可以根據(jù)無權代理行為的后果，對自己有利或者不利的原則，行使()。A.追認權或者拒絕權B.催告權或者撤銷權C.追認權或者撤銷權D.同意權或者拒絕權【答案】A70、當事人依法經(jīng)過協(xié)商，可以變更合同，當事人對合同變更的內(nèi)容約定不明確的()。A.按變更的內(nèi)容確定B.由仲裁機構(gòu)裁決決定合同內(nèi)容C.推定為未變更D.重新確定合同內(nèi)容【答案】C71、如果由于非承包商原因?qū)е驴⒐ず笤囼炍茨茉谌毕萃ㄖ?或雙方商定的其他期限)內(nèi)完成，則()。A.承包商另行選擇日期進行竣工后試驗B.此設備工程或單位工程應被認為已通過了竣工后試驗C.缺陷通知期后，工程師再安排竣工后試驗D.雙方商定其他期限，完成竣工后試驗【答案】B72、李某于2004年2月5日在馬路上正常行走，被張某騎自行車撞倒，李某起來覺得無事沒說什么就走了，2月7日李某覺得頭痛，懷疑是張某撞的，2月9日到醫(yī)院檢查發(fā)現(xiàn)車撞部位有內(nèi)傷，李某2月10日找張某要求支付治療費，張某不同意，根據(jù)訴訟時效規(guī)定，此案的訴訟時效應從()起算。A.2月5日B.2月7日C.2月9日D.2月10日【答案】C73、根據(jù)《侵權責任法》，生產(chǎn)者采取召回措施責任的起始時間為產(chǎn)品“投入流通后”，該時間從()時起算。A.產(chǎn)品離開生產(chǎn)者的成品倉庫B.發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題C.產(chǎn)品造成人身傷害D.受害人投訴【答案】A74、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設備和設計一施工合同條件》的規(guī)定，工程師應在收到承包商要求索賠的最終詳細報告后()內(nèi)作出回應，表示批準或不批準并附具體意見。A.14天B.21天C.28天D.42天【答案】D75、根據(jù)《仲裁法》，一方當事人向人民法院申請執(zhí)行仲裁裁決，另一方當事人向人民法院申請撤銷仲裁裁決的，人民法院應當裁定()裁決。A.執(zhí)行B.撤銷C.中止執(zhí)行D.不予執(zhí)行【答案】C76、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設備和設計一施工合同條件》，下列關于費用的解釋，正確的是()。A.費用是指承包商在現(xiàn)場內(nèi)或現(xiàn)場外發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開支，包括管理費，但不包括利潤B.費用是指承包商在現(xiàn)場內(nèi)發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開支，不包括管理費和利潤C.費用是指承包商在現(xiàn)場內(nèi)或現(xiàn)場外發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開支，包括管理費和利潤D.費用是指承包商在現(xiàn)場內(nèi)發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開支，包括管理費和利潤【答案】A77、合同當事人約定了違約金，也約定了定金。合同履行過程中發(fā)生違約后，()。A.未違約一方可以選擇定金或違約金要求對方賠償B.違約一方可以選擇定金或違約金承擔賠償責任C.未違約一方可以同時采用定金和違約金要求對方賠償D.違約金和定金的約定同時無效，需采用其他方式追究違約責任【答案】A78、某工程施工合同爭議經(jīng)一審人民法院審理作出判決后，建設單位不服，提起上訴，二審人民法院經(jīng)審理，認為一審判決認定事實清楚，適用法律錯誤，應作出的判決為()。A.駁回上訴，維持原判決B.撤銷原判決，發(fā)回重審C.裁定一審人民法院再審D.依法改判【答案】A79、某廠開發(fā)出一種新型爐具，先后制造出10件樣品，后有1件被盜。2011年，一居民家爐具因缺陷導致爆炸。經(jīng)查，爆炸爐具是該廠丟失的爐具樣品。居民向該廠提出索賠。該廠拒賠的下列事由中，能得到法院認可的是()。A.該爐具尚未投入流通B.該居民獲得爐具的途徑不清C.該居民應當向提供爐具的人索賠D.對該居民的損失，該廠主觀上無過錯【答案】A80、根據(jù)《物權法》的規(guī)定，下列關于質(zhì)權的說法，正確的是()。A.質(zhì)物可以是正在建造的建筑物B.質(zhì)權分為動產(chǎn)質(zhì)權和不動產(chǎn)質(zhì)權C.質(zhì)權人對質(zhì)物孳息享有收取權D.質(zhì)權人有權使用質(zhì)物【答案】C81、業(yè)主退還履約保證給承包商的期限是()天內(nèi)。A.工程師簽發(fā)接收證書后的14B.業(yè)主接收工程后的21C.缺陷通知期屆滿后的14D.業(yè)主收到工程師簽發(fā)的履約證書副本后的21【答案】D82、設備采購合同中，因出賣人原因?qū)е虏荒苋炕虿糠纸回洠瑧勒?)的違約金數(shù)額支付違約金。A.法律規(guī)定B.合同約定C.買受人要求D.出賣人接受【答案】B83、根據(jù)《招標投標法》，評標委員會經(jīng)過評審，認為所有投標都不符合招標文件要求的，可以()。A.與投標人分別談判，重新確定合同條件B.降低評標標準，宣布綜合得分最高者中標C.向招標人建議中標候選人，由招標人酌情決定D.否決所有投標【答案】D84、在買賣合同中，當事人約定檢驗期間的，買方應當在檢驗期間內(nèi)將標的物不符合約定的情形通知賣方。買方怠于通知的，()。A.視為數(shù)量和質(zhì)量符合約定B.視為數(shù)量和質(zhì)量不符合約定C.賣方可以行使催告權D.視為賣方違約，追究違約責任【答案】A85、根據(jù)《侵權責任法》，生產(chǎn)者采取召回措施責任的起始時間為產(chǎn)品“投入流通后”，該時間從()時起算。A.產(chǎn)品離開生產(chǎn)者的成品倉庫B.發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題C.產(chǎn)品造成人身傷害D.受害人投訴【答案】A86、FIDIC新黃皮書對扣除保留金的規(guī)定是()。A.保留金的限額為中標合同金額的10%，每次支付時應扣除的保留金為當期支付金額的5%B.保留金的限額為中標合同金額的5%，每次支付時應扣除的保留金為當期支付金額的10%C.保留金的限額為中標合同金額的10%，每次支付時應扣除的保留金為當期支付金額的10c%D.保留金的限額為中標合同金額的5%，每次支付時應扣除的保留金為當期支付金額的5%【答案】B87、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設備和設計一施工合同條件》的規(guī)定，工程師應在收到承包商要求索賠的最終詳細報告后()內(nèi)作出回應，表示批準或不批準并附具體意見。A.14天B.21天C.28天D.42天【答案】D88、承包商向工程師提交承包商在履行合同過程中的各類人員的數(shù)量以及每類施工設備的數(shù)量的時間周期是()。A.1周B.2周C.1個月D.2個月【答案】C89、基于安全施工的保障，在()前，承包商應提供圍欄、照明設施、保衛(wèi)器材等安全保障設施。A.進入施工現(xiàn)場B.工程開工C.工程竣工移交D.獲得履約證書【答案】C90、承包商提交履約保證的期限是()。A.收到中標函后的28天內(nèi)B.簽訂合同后的28天內(nèi)C.收到開工通知后的28天內(nèi)D.設備工程合同生效前【答案】A91、下列關于設備工程設計合同委托人違約責任的敘述，錯誤的是()。A.委托人不履行合同，無權請求返還定金B(yǎng).因委托人變更制造要求而造成設計修改，應依照設計人實際消耗的工作量增付費用C.委托人超過合同約定的日期付費時應向設計人償付逾期違約金D.政府主管部門對設計文件不審批，委托人也應支付設計費【答案】D92、在FIDIC合同條件關于解決爭端的工作流程中，當事人將爭端提交爭端評判委員會后，爭端評判委員會應在()天內(nèi)作出決定。A.21B.28C.56D.84【答案】D93、根據(jù)我國《合同法》，要約的生效時間為()。A.要約人發(fā)出要約時B.要約到達受要約人時C.要約人通知受要約人時D.受要約人作出承諾時【答案】B94、承包商應在設備工程或單位工程的()之前，按照業(yè)主要求完成所有的缺陷或損壞部分的修補。A.竣工時間B.缺陷通知期期滿C.頒發(fā)接收證書D.保留金返還【答案】B95、設備工程項目合同體系分析的重點在于()。A.不同合同間的工作協(xié)調(diào)B.檢核合同成立所必備的條款C.均衡雙方當事人的權利和義務D.設計特殊事件的處理機制【答案】A96、如果業(yè)主未能按合同約定的時間和方式給予承包商進入和占用現(xiàn)場的權利，承包商有權獲得()的補償。A.工期延長B.相應費用C.合理利潤D.工期延長和相應費用加合理利潤【答案】D97、組建編制設備工程合同的團隊時，團隊人員的知識構(gòu)成至少應包括()。A.設備工程技術知識、商務知識和法律知識B.設備工程技術知識、商務知識和管理知識C.商務知識、管理知識和法律知識D.管理知識、法律知識和設備工程技術知識【答案】A98、經(jīng)濟生活中，最為常見的債權債務關系的產(chǎn)生原因是()。A.侵權B.合同C.無因管理D.不當?shù)美敬鸢浮緽99、根據(jù)《合同法》的規(guī)定，下列關于代位權行使的表述，錯誤的是()。A.債權人可以向人民法院請求以自己的名義代為行使債務人的債權B.專屬于債務人自身的債權，債權人不得行使代位權C.代位權的行使范圍以債務人的債權為限D(zhuǎn).債權人行使代位權的必要費用，由債務人承擔【答案】C100、合同履行中行使先履行抗辯權的方式是()。A.不履行合同B.終止履行合同C.中止履行合同D.要求對方履行合同【答案】C101、勞動爭議仲裁時效期間為()。A.60天B.6個月C.1年D.2年【答案】C102、下列產(chǎn)品中需要依照《產(chǎn)品質(zhì)量法》予以規(guī)范的是()。A.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量B.建筑工程質(zhì)量C.建筑材料質(zhì)量D.軍工產(chǎn)品質(zhì)量【答案】C103、業(yè)主有權延長缺陷通知期的最長期限不得超過()。A.6個月B.1年C.2年D.3年【答案】C104、根據(jù)索賠依據(jù)不同劃分索賠，當事人按照合同條款進行的索賠是()。A.按約索賠B.依法索賠C.項目索賠D.費用索賠【答案】A105、如果業(yè)主打算更換工程師，應提前()天向承包商通知有關擬替換的工程師信息。A.14B.28C.35D.42【答案】D106、某廠開發(fā)出一種新型爐具，先后制造出10件樣品，后有1件被盜。2011年，一居民家爐具因缺陷導致爆炸。經(jīng)查，爆炸爐具是該廠丟失的爐具樣品。居民向該廠提出索賠。該廠拒賠的下列事由中，能得到法院認可的是()。A.該爐具尚未投入流通B.該居民獲得爐具的途徑不清C.該居民應當向提供爐具的人索賠D.對該居民的損失，該廠主觀上無過錯【答案】A107、《安全生產(chǎn)法》規(guī)定，礦山、建筑施工單位和危險物品的()單位，應當設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員。A.生產(chǎn)、運輸、儲存B.生產(chǎn)、使用、儲存C.生產(chǎn)、運輸、使用D.生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存【答案】D108、我國解決合同爭議采取“或裁或?qū)彙敝贫?，如果當事人就合同爭議的解決方法未訂立有效的仲裁協(xié)議時，只能通過()方式最終解決合同爭議。A.和解B.調(diào)解C.行政復議D.訴訟【答案】D109、某設備工程合同履行期間，業(yè)主基于自身利益的考慮而終止合同。業(yè)主3月1日發(fā)出的終止合同通知于次日到達承包商、業(yè)主于3月10日退還履約保證，則該合同終止生效的時間是()。A.3月2日B.3月10日C.3月30日D.4月7日【答案】D110、按照我國《合同法》關于合同一般條款的規(guī)定，下列不屬于合同內(nèi)容的是()。A.當事人的名稱或者姓名和住所B.標的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或者報酬C.履行期限、地點和方式D.”一裁二審“條款【答案】D111、依據(jù)《合同法》的規(guī)定，出現(xiàn)()訂立的合同時，當事人可以向仲裁機構(gòu)請求撤銷合同。A.違反法律法規(guī)規(guī)定B.當事人惡意串通損害第三人利益C.以合法形式掩蓋非法目的D.對方當事人采用欺詐手段【答案】D112、在市場經(jīng)濟條件下，()是民法的主要調(diào)整對象。A.財產(chǎn)關系B.人身關系C.支配關系D.生產(chǎn)關系【答案】A113、《合同法》規(guī)定，商業(yè)廣告的內(nèi)容()，視為要約。A.包含價格內(nèi)容的B.符合要約規(guī)定的C.詳細介紹商品的D.附加了期限的【答案】B114、檢核表的核心思想是()。A.確定事件的邏輯關系B.持續(xù)改進C.分析事件的合理性D.完整描述事件的全過程【答案】B115、根據(jù)業(yè)主要求中的規(guī)定，對業(yè)主的人員進行工程操作和維修方面培訓的當事人是()。A.工程師B.工程師的助理C.承包商D.分包商【答案】C116、根據(jù)《合同法》規(guī)定，下列關于撤銷權消滅的表述，正確的是()。A.撤銷事由發(fā)生之日起1年內(nèi)沒有行使B.撤銷事由發(fā)生之日起2年內(nèi)沒有行使C.知道撤銷事由發(fā)生之日起1年內(nèi)沒有行使D.知道撤銷事由發(fā)生之日起6個月內(nèi)沒有行使【答案】C117、資金安排證明的應當由()出具。A.工程師B.業(yè)主C.業(yè)主開戶銀行D.保險公司【答案】C118、投標人參加投標的，應當在()送達投標文件。A.投標有效期內(nèi)B.評標開始之前C.開標時間之前D.中標通知書發(fā)出之前【答案】C119、某建設項目設計合同的價格為500萬元，設計單位已接受委托方支付合同價的20%的定金，無正當理由拒不履行合同義務，則委托方有權要求設計單位返還()萬元。A.100B.150C.200D.400【答案】C120、設備工程完工后，()應組織對設備工程項目進行驗收。A.業(yè)主B.設備監(jiān)理工程師C.設計人D.承包人【答案】A121、根據(jù)我國《招標投標法》規(guī)定，開標由()主持，邀請所有投標人參加。A.招標地建設主管部門B.工程項目所在地建設主管部門C.招標人D.招標代理機構(gòu)【答案】C122、某工程雙方按口頭協(xié)議委托的施工任務，但雙方一直沒有簽訂書面合同。在施工任務完成后由于發(fā)包人拖欠工程款而發(fā)生糾紛，此時應當認定()。A.尚無合同關系B.合同沒有成立C.合同已經(jīng)成立D.由于法律規(guī)定建設工程合同應當采用書面形式，故發(fā)包人不承擔責任【答案】C123、質(zhì)量技術監(jiān)督部門對許可證獲準企業(yè)進行監(jiān)督檢查的方式不包括()。A.日常監(jiān)督檢查B.定期監(jiān)督檢查C.產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查D.產(chǎn)品自查自檢【答案】D124、每個設備工程合同簽訂后，合同正本應由()保管。A.合同管理部門B.財務管理部門C.合同執(zhí)行部門D.技術管理部門【答案】A125、某施工合同履行中，發(fā)包人派駐施工現(xiàn)場的代表甲平時很少參與管理，都由發(fā)包人的員工乙對承包人完成的工程量確認并以甲的名義簽字后支付工程款，但乙并未獲得發(fā)包人法定代表人的書面授權。工程竣工結(jié)算時，甲對乙確認的其中幾項進度款提出異議。此時，對已支付的工程款()。A.經(jīng)乙簽字的均無效，全部由甲重新確認B.經(jīng)甲確認的有效，甲不予確認的無效C.經(jīng)乙簽字的全部有效D.合同約定的全部設計費【答案】C126、下列關于投標保證金的說法，符合《招標投標法實施條例》規(guī)定的是()。A.投標保證金不得超過投標總價的2%B.招標人不得挪用投標保證金C.投標保證金不得以支票形式提交D.投標保證金有效期應超出投標有效期15天【答案】B127、甲、乙兩企業(yè)欲進行零配件的交易，為了規(guī)避稅收，雙方將買賣合同簽訂為加工承攬合同，該加工承攬合同的效力為()。A.無效B.可撤銷C.可變更D.效力待定【答案】A128、某工程施工階段，安裝在電梯井口的護欄被撞落后長時間未予安裝，施工人員發(fā)現(xiàn)后，應立即報告給的管理人員是()。A.班組長B.監(jiān)理工程師C.本單位負責人D.總監(jiān)理工程師【答案】C129、代理是指代理人以被代理人的名義在代理的權限內(nèi)向第三人作出的意思表示，所產(chǎn)生的權利和義務直接由被代理人享有和承擔的()行為。A.法律B.代理C.行政D.執(zhí)法【答案】A130、承包商按照工程師的指示更新了進度計劃，并按照新的進度計劃實施設備工程。承擔由此帶來的風險和費用的是()。A.工程師承擔風險，承包商承擔費用B.工程師承擔風險，業(yè)主承擔費用C.承包商承擔風險和費用D.業(yè)主承擔風險和費用【答案】C131、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，承包商應提前()天，通知工程師可以開始竣工試驗的日期。A.7B.14C.21D.28【答案】C132、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》，下列產(chǎn)品中，屬于該法所稱“產(chǎn)品”的是()。A.鍋爐輔機B.天然氣C.軍工產(chǎn)品D.鐵礦石【答案】A133、依據(jù)有關勞動法律的規(guī)定，下列選項中，屬于用人單位不得解除勞動合同的情形是()。A.勞動者嚴重違反用人單位規(guī)章制度的B.勞動者患職業(yè)病或者因工負傷并被確認喪失部分勞動能力的C.勞動者在試用期內(nèi)被證明不符合錄用條件的D.勞動者營私舞弊對用人單位利益造成重大損失的【答案】B134、如果工程師的指示導致承包商因提供合作發(fā)生了某些不可預見費用，則該項指示應構(gòu)成()。A.合同文件B.索賠C.爭議D.變更【答案】D135、對于業(yè)主按照合同規(guī)定免費提供的材料，承包商在接收時，應進行()，并將結(jié)果通知工程師。A.目視檢查B.化學試驗C.物理實驗D.性能檢查【答案】A136、根據(jù)《民法通則》的規(guī)定，出售質(zhì)量不合格的商品未聲明的，應承擔產(chǎn)品合同責任的訴訟時效期間為()年。A.lB.2C.4D.10【答案】A137、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，承包商因不可抗力索賠工期的，應在不可抗力發(fā)生后的()天，向工程師發(fā)出通知。A.7B.14C.28D.42【答案】C138、如果承包商需要另外臨時征地作為附加工作區(qū)域，應當征得()同意。A.業(yè)主B.工程師C.工程師代表D.政府主管部門【答案】B139、收到承包商的履約保函并簽署合同協(xié)議書后，()應盡快將投標保函退還承包商和其他未中標的投標者。A.業(yè)主B.評標委員會C.監(jiān)理工程師D.監(jiān)理工程師代表【答案】A140、《安全生產(chǎn)法》規(guī)定，礦山、建筑施工單位和危險物品的()單位，應當設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員。A.生產(chǎn)、運輸、儲存B.生產(chǎn)、使用、儲存C.生產(chǎn)、運輸、使用D.生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存【答案】D141、采用數(shù)據(jù)電文形式訂立合同的，合同成立的地點是()。A.發(fā)件人的主營業(yè)地B.發(fā)件人的經(jīng)常居住地C.收件人的主營業(yè)地D.收件人的經(jīng)常居住地【答案】C142、下列關于設備采購合同中出賣人義務的陳述，錯誤的是()。A.交付設備B.交付設備所有權憑證和其他憑證C.移交設備中體現(xiàn)的知識產(chǎn)權D.接受設備檢驗【答案】C143、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，承包商對業(yè)主的全部責任，除合同另有規(guī)定外，不應超過專用條件中規(guī)定的總額，如果專用條件中沒有規(guī)定該總額，則不應超過()。A.合同價格B.最終付款證書中確認的金額C.竣工結(jié)算總額D.中標合同金額【答案】D144、生產(chǎn)設備在運輸過程中涉及的各類保險，應由()負責辦理投保手續(xù)。A.承包商B.業(yè)主C.承運人D.設備供應商【答案】A145、設備工程合同履行期間，承包商要求索賠時，應在()內(nèi)，及時提交索賠報告。A.已經(jīng)察覺索賠事由后28天B.理應察覺索賠事由后28天C.取得現(xiàn)場資料后28天D.發(fā)出索賠通知后28天或設備監(jiān)理工程師指定的期間【答案】D146、買受人在合同內(nèi)錯填到貨地點或接貨人，導致出賣人送貨或代運過程中不能順利交接貨物，所產(chǎn)生的后果由()承擔。A.出賣人B.承運人C.買受人D.出賣人與買受人【答案】C147、根據(jù)我國《合同法》的規(guī)定，合同當事人承擔違約責任適用()責任原則。A.無過錯B.過錯C.推定過錯D.混合【答案】A148、《合同法》賦予設備工程承包人的工程款享有法定優(yōu)先權，下列“優(yōu)先權”表述正確的是()。A.設備工程承包人工程款債權優(yōu)先于其他民事主體的權利，但不優(yōu)先于其他民事主體在設備工程上設定的抵押權B.具有法定優(yōu)先權的設備工程價款包括承包人為設備工程應當支付的工作人員報酬等實際支出的費用，也包括承包人因發(fā)包人違約所造成的損失C.消費者交付購買商品房的全部或者大部分款項后，承包人的法定優(yōu)先權不得對抗買受人D.承包人行使優(yōu)先權的期限為12個月【答案】C149、由于業(yè)主原因造成竣工試驗的延誤，承包商有權獲得的補償是()。A.竣工時間B.費用C.費用和利潤D.竣工時間、費用和利潤【答案】C150、下列關于留置擔保的說法中，正確的是()。A.定做人未向承攬人支付報酬，承攬人可以對工作成果實施留置B.可以留置的財產(chǎn)包括不動產(chǎn)C.定做人只是未向承攬人支付材料款，承攬人不可以對工作成果實施留置D.承攬合同、設備工程合同都屬于法定可以采用留置擔保形式的合同【答案】A151、根據(jù)《民法通則》的規(guī)定，下列情形中，訴訟時效期間為4年的是()。A.張某因工傷要求損害賠償B.某設備廠商因租用倉庫而拒付租金C.甲廠購買的機床存在質(zhì)量缺陷D.某項目部進口日本的數(shù)控設備與合同不符，提起仲裁【答案】D152、出賣人出賣交由承運人運輸?shù)脑谕局械脑O備，毀損、滅失的風險自()起由買受人承擔。A.自該設備運抵目的地時B.自該設備買賣合同生效時C.自該設備買賣合同成立時D.自該設備交付買受人時【答案】C153、設備采購合同中，因出賣人原因?qū)е虏荒苋炕虿糠纸回?，應依?)的違約金數(shù)額支付違約金。A.法律規(guī)定B.合同約定C.買受人要求D.出賣人接受【答案】B154、承包商未遵守對履約保證的相關要求而導致業(yè)主終止合同的，業(yè)主應提前()天通知承包商。A.10B.14C.20D.28【答案】B155、根據(jù)《招標投標法》，投標人少于()個時，招標人應當依法重新招標。A.2B.3C.4D.5【答案】B156、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》，下列產(chǎn)品中，屬于該法所稱“產(chǎn)品”的是()。A.鍋爐輔機B.天然氣C.軍工產(chǎn)品D.鐵礦石【答案】A157、承包商支付給員工的工資水平和提供的勞動條件不得()。A.低于當?shù)赝袠I(yè)的標準B.高于當?shù)赝袠I(yè)的標準C.低于本國同行業(yè)的標準D.高于本國同行業(yè)的標準【答案】A158、在設備工程合同的索賠爭議提起仲裁或訴訟時，設備監(jiān)理工程師處于()地位。A.原告B.第三人C.證人D.被告【答案】C159、下列關于設備承攬合同的說法，正確的是()。A.設備承攬合同的標的是特定的工作成果B.設備承攬合同是要式合同C.一旦承攬人開始工作，定作人不得解除合同D.共同承攬的，定作人應當分別與各承攬人簽訂承攬合同【答案】A160、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，開工日期應在()的42天內(nèi)。A.承包商提交履約擔保后B.承包商收到中標函后C.工程師發(fā)出開工通知后D.雙方簽訂合同后【答案】B161、大中型工程從發(fā)出中標通知書后的()天內(nèi)，雙方應按照招投標文件訂立書面合同。A.30B.28C.20D.15【答案】A162、根據(jù)《勞動法》，用人單位在法定休假日安排勞動者工作的，應當按照不低于工資的()支付勞動者工資報酬。A.100%B.150%C.200%D.300%【答案】D163、某建設工程施工總承包單位經(jīng)建設單位認可，將電氣線路安裝進行了分包。工程竣工驗收中，發(fā)現(xiàn)電氣線路安裝質(zhì)量不符合工程設計要求，存在安全隱患，導致工程未能通過竣工驗收。對此，下列說法正確的是()。A.建設單位認可了總承包單位的分包，總承包單位對電氣線路安裝質(zhì)量不承擔責任B.電氣線路安裝不符合工程設計要求導致工程竣工延誤，應由分包人向建設單位承擔工程竣工延誤的責任C.分包人應當向建設單位承擔電氣線路安裝的返修、保修責任D.總承包單位不僅對電氣線路承擔維修責任，還應承擔由此導致的工期延誤的責任【答案】D164、若由于業(yè)主原因使竣工試驗無法按預定的時間和地點進行，則承包商有權索賠因此造成的()。A.缺陷通知期延長損失B.費用支出，且含合理利潤C.直接損失D.費用支出，但不含合理利潤【答案】B165、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，仲裁解決合同爭議的，除非雙方另有商定，否則，應當適用()的仲裁規(guī)則。A.國際商會B.中國商會C.中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會D.FIDIC【答案】A166、某水泥廠因技術問題致使生產(chǎn)的水泥達不到國家規(guī)定的標準，該廠用其他廠家的水泥換上自己的包裝后作為樣品與采購方簽訂水泥供應合同。則該合同屬于()簽訂的合同。A.采取欺詐手段B.采取脅迫手段C.因重大誤解D.超越代理權限【答案】A167、甲因需資金，將手中一張匯票質(zhì)押給乙。根據(jù)《物權法》，乙對該匯票的質(zhì)權自+()時成立。A.甲將匯票交付于乙B.匯票登記C.甲將匯票提存于公證處D.質(zhì)押合同簽字【答案】A168、合同履行中行使先履行抗辯權的方式是()。A.不履行合同B.終止履行合同C.中止履行合同D.要求對方履行合同【答案】C169、大中型工程從發(fā)出中標通知書后的()天內(nèi)，雙方應按照招投標文件訂立書面合同。A.30B.28C.20D.15【答案】A170、行政糾紛的處理方式不包括()。A.聽證B.復議C.和解D.訴訟【答案】C171、承包商應從現(xiàn)場撤走所有屬于承包商的貨物的時限是()。A.工程通過竣工試驗后B.業(yè)主接收工程前C.承包商收到履約證書后D.缺陷通知期屆滿前【答案】C172、按照《招標投標法實施條例》的規(guī)定，投標人對開標有異議的，應當在()提出。A.開標前B.提交投標書時C.開標現(xiàn)場D.確定招標人前【答案】C173、甲超越代理權使用乙公司的合同專用章、營業(yè)執(zhí)照副本等證明材料，在乙不知情的情況下，以乙的名義與丙訂立合同。以上情況丙并不知情，則甲代理行為的效力為()。A.有效B.無效C.乙追認后有效D.乙拒絕后無效【答案】A174、某工程公司使用變造的資質(zhì)證書參與某工程項目的投標，這一不正當競爭行為屬于()。A.投標人相互串通投標B.投標人與招標人串通招標投標C.投標人以行賄手段謀取中標D.投標人以弄虛作假方式騙取中標【答案】D175、合同法律關系，是指由合同法律規(guī)范調(diào)整的在民事流轉(zhuǎn)過程中形成的()關系。A.社會B.權利義務C.道德D.人際【答案】B176、一般情況下，設備采購合同中設備毀損、滅失風險的承擔原則是()。A.由出賣人負責B.由買受人承擔C.約定不明確時，由出賣人與買受人共同承擔D.設備交付之前由出賣人承擔，交付之后由買受人承擔【答案】D177、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，雙方應在仲裁前盡力友好解決爭議，仲裁可在不滿意通知發(fā)出第()天后開始。A.14B.28C.56D.84【答案】C178、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，確定竣工試驗的具體日期并發(fā)出指示的是()。A.業(yè)主B.工程師C.工程師代表D.承包商【答案】B179、下列文件中，屬于工程師監(jiān)督承包商實施過程和實施方法的重要依據(jù)的是()。A.設計文件B.業(yè)主要求C.承包商建議書D.中標通知書【答案】C180、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，承包商按照合同提交索賠報告后的()天內(nèi)，工程師應當作出處理決定。A.14B.28C.35D.42【答案】D181、設備工程合同談判的議程，一般由()提出。A.工程師B.業(yè)主C.投標人D.中標人【答案】B182、甲乙雙方于2009年6月1日簽訂了一份設備租賃合同，約定：承租方于2009年6月15日至6月17日支付租金。但承租方直到2009年6月30日也未支付租金。據(jù)此，出租方要求支付租金的訴訟時效起算的時間是()。A.2009年6月1日B.2009年6月15日C.2009年6月17日D.2009年6月30日【答案】C183、施工單位與建材公司訂立一份鋼材采購合同，履行期限內(nèi)鋼材市場價格發(fā)生波動，根據(jù)《合同法》的規(guī)定，下列關于該鋼材采購合同計價的說法，正確的是()。A.雙方按期履行合同的，按照交付時的市場價格計價B.雙方按期履行合同的，按照合同約定的價格計價C.賣方逾期交付標的物的，遇價格下降時，按新的價格計價D.買方逾期付款的，遇價格下降時，按新的價格計價【答案】B184、在加工承攬合同中，定作人未按合同約定支付報酬的，承攬人對承攬物享有()。A.扣押權B.留置權C.處置權D.抵押權【答案】B185、根據(jù)《招標投標法》及《招標投標法實施條例》，下列投標文件中，開標時應當作為廢標處理的是()。A.逾期送達的投標文件B.沒有送到指定地點的投標文件C.關鍵內(nèi)容字跡模糊、無法辨認的投標文件D.未通過資格預審的申請人提交的投標文件【答案】C186、國內(nèi)設備工程合同的生效時間是()。A.經(jīng)公證B.經(jīng)批準C.雙方對合同條款取得一致意見D.雙方簽署【答案】D187、下列文件均屬于設備工程監(jiān)理服務合同的組成部分，如果在運用時發(fā)生矛盾，應優(yōu)先適用()。A.監(jiān)理投標書B.中標通知書C.專用條件D.協(xié)議書及附件【答案】D188、按照《招標投標法實施條例》的規(guī)定，投標人撤回投標文件的，招標人退還其已收取的投標保證金的期限是()。A.投標截止時間前B.收到投標人書面撤回通知時C.收到投標人書面撤回通知之日起5日內(nèi)D.開標之日起15日內(nèi)【答案】C189、甲企業(yè)與乙企業(yè)相毗鄰，雙方約定，甲企業(yè)穿越乙企業(yè)的廠區(qū)運輸材料，期限為10年，為此，甲企業(yè)每年支付給乙企業(yè)30萬元。在該法律關系中，甲企業(yè)享有的權利是()。A.抵押權B.土地承包經(jīng)營權C.地役權D.建設用地使用權【答案】C190、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設備和設計一施工合同條件》，承包商應提前21天發(fā)出其可進行每項竣工試驗的日期通知。該通知應發(fā)給()。A.工程師B.監(jiān)理公司C.業(yè)主D.安全生產(chǎn)主管部門【答案】A191、下列關于民事訴訟的表述，正確的是()。A.原告是與訴訟案件有直接或間接利害關系的公民、法人或其他組織B.被告不提出答辯將敗訴C.被告不到庭案件將無法審理D.人民法院在判決前可以進行調(diào)解【答案】D192、FIDIC新黃皮書規(guī)定，業(yè)主應向承包商支付期中付款證書確認的款額，付款時間在()天內(nèi)。A.工程師簽發(fā)期中付款證書后的28B.工程師完成工程量計量后的56C.工程師收到報表和證明文件后的56D.工程師簽發(fā)期中付款證書后的56【答案】C193、在間接代理，也稱“未披露委托人的代理”的合同中，如第三人拒絕履行合同義務，受托人應向委托人提供第三人與受托人簽訂的合同的情況，委托人可以直接追究第三人的法律責任。委托人的這一權利為()。A.代理權B.介入權C.追認權D.代位權【答案】B194、根據(jù)世界銀行的《生產(chǎn)設備設計、供應和安裝采購標準招標文件》(2008年版，2010年修訂)，設備工程的招標文件包括()。A.投標邀請函、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式B.招標程序、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式C.招標程序、設備工程要求以及合同條件和合同格式D.投標人須知、設備工程要求以及合同條件和合同格式【答案】B195、根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》，施工單位應當在施工現(xiàn)場的樓梯口、電梯井口，設置明顯的()。A.安全設施B.安全警示標志C.安全疏散標志D.安全報警裝置【答案】B196、按照FIDIC《生產(chǎn)設備和設計一施工合同條件》的規(guī)定，()是工程師可以行使的權力之一。A.修改施工計劃B.解除承包商根據(jù)合同應承擔的責任C.在工程進行中向承包商發(fā)布信息和指示D.解除雇主根據(jù)合同應承擔的責任【答案】C197、某建設工程施工總承包單位經(jīng)建設單位認可，將電氣線路安裝進行了分包。工程竣工驗收中，發(fā)現(xiàn)電氣線路安裝質(zhì)量不符合工程設計要求，存在安全隱患，導致工程未能通過竣工驗收。對此，下列說法正確的是()。A.建設單位認可了總承包單位的分包，總承包單位對電氣線路安裝質(zhì)量不承擔責任B.電氣線路安裝不符合工程設計要求導致工程竣工延誤，應由分包人向建設單位承擔工程竣工延誤的責任C.分包人應當向建設單位承擔電氣線路安裝的返修、保修責任D.總承包單位不僅對電氣線路承擔維修責任，還應承擔由此導致的工期延誤的責任【答案】D198、根據(jù)《行政訴訟法》，復議機關應當在收到復議申請書之日起()個月內(nèi)作出復議決定，申請人不服復議決定的，可以在收到復議決定之日起15日內(nèi)向人民法院提起訴訟。A.1B.2C.3D.6【答案】B199、按照FIDIC《生產(chǎn)設備和設計一施工合同條件》規(guī)定，竣工時間是指()中寫明的，從開工日期算起至工程或者某分項工程根據(jù)合同規(guī)定的要求竣工的全部時間。A.投標書附錄B.中標函C.合同協(xié)議書D.承包商建議書【答案】A200、某建設項目在施工招標中，投標人按照招標文件的要求提交了投標保證金。招標人最遲在()日內(nèi)，予以退還投標保證金。A.開標后30B.完成評標后15C.發(fā)出中標通知書30D.簽訂施工合同5【答案】D201、根據(jù)我國招標投標法律、行政法規(guī)的規(guī)定，招標方式不包括()。A.議標B.公開招標C.邀請招標D.分兩階段進行招標【答案】A202、設備采購評標結(jié)束后，由評標委員會編寫評標報告。評標報告的內(nèi)容不應當包括()。A.爭議的解決方式B.評標委員會的人員組成C.主要技術性能數(shù)據(jù)D.推薦的中標候選人【答案】A203、按照國際慣例，如果承包商沒有在合同規(guī)定的支付時間內(nèi)收到付款，有權向業(yè)主收取延誤期的融資費用，計算融資費用的費率是()。A.以銀行貸款年利率計算B.以高出銀行貸款利率的1個百分點的年利率計算C.以高出銀行貸款利率的2～3個百分點的年利率計算D.以高出銀行貸款利率的5個百分點的年利率計算【答案】C204、承包商應將準備運往現(xiàn)場的任何生產(chǎn)設備和其他重要物品的名稱、日期，至少提前()天，通知工程師。A.7B.14C.21D.28【答案】C205、設備工程的竣工試驗，通常包括啟動前試驗、啟動試驗和()。A.混凝土試塊檢驗B.鋼筋強度檢驗C.工程材料試驗D.試運行【答案】D206、我國《合同法》規(guī)定，當事人在合同中既約定違約金，又約定定金的，當違約發(fā)生時，()。A.違約方可以選擇適用違約金或者定金B(yǎng).守約方可以選擇適用違約金或者定金C.雙方可以協(xié)商選擇適用違約金或者定金D.違約金和定金可以同時并用【答案】B207、根據(jù)《合同法》，除當事人另有約定外，書面合同的成立時間是()。A.標的物交付時B.雙方當事人簽字或者蓋章時C.定金支付時D.承諾到達時【答案】B208、招標文件要求招標人提交履約保證金的，履約保證金不得超過()。A.招標項目估算價的10%B.中標合同金額的10%C.招標項目估算價的5%D.中標合同金額的2%【答案】B209、暫定金額雖然包括在合同中并列入工程量清單，屬于合同價格的一部分，但使用權歸()。A.業(yè)主B.工程師C.承包商D.指定分包商【答案】A210、甲公司與乙公司在合同中約定，乙公司向甲公司購買5臺設備，貨款由乙公司分別支付給丙公司和甲公司。現(xiàn)乙公司未按約定向丙公司支付貨款，導致丙公司遭受損失。乙公司應承擔的責任是()。A.向丙公司承擔違約責任B.向甲公司承擔違約責任C.向丙公司承擔賠償責任D.與甲公司共同向丙公司承擔違約責任【答案】B211、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，仲裁解決合同爭議的，除非雙方另有商定，否則，應當適用()的仲裁規(guī)則。A.國際商會B.中國商會C.中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會D.FIDIC【答案】A212、買賣合同中標的物毀損、滅失的風險，不屬于買受人承擔的是()。A.因買受人的原因致使標的物不能按照約定的期限交付的B.交由承運人運輸?shù)脑谕緲说奈顲.因標的物質(zhì)量不符合要求，買受人拒受或解除合同的D.出賣人完成了標的物交付，但未按約定交付有關單證資料的【答案】C213、在買賣合同中，買受人的義務有()。A.對標的物提供質(zhì)量保證B.受領標的物C.對標的物提供權利擔保D.提供有關單證和資料【答案】B214、如果一方因不可抗力事件將或已經(jīng)使其履行合同義務受阻，通知另一方其受阻不能履行的具體合同義務的期限是，()。A.覺察到該不可抗力事件的14天內(nèi)B.該不可抗力事件發(fā)生的14天內(nèi)C.覺察到該不可抗力事件的28天內(nèi)D.該不可抗力事件發(fā)生的28天內(nèi)【答案】A215、下列關于解決合同糾紛方式的說法中，正確的是()。A.對仲裁裁決不服可以再向人民法院起訴B.協(xié)商是解決糾紛的重要方式，和解協(xié)議是具有強制執(zhí)行的效力C.當事人可以通過調(diào)解程序解決合同爭議D.對法院一審判決不服，可以向仲裁機構(gòu)申請仲裁【答案】C216、根據(jù)《建設工程質(zhì)量管理條例》的規(guī)定，施工人員對鋼筋混凝土梁中用到的鋼筋取樣時，應當在()。A.建設單位的監(jiān)督下取樣，并送交監(jiān)理人員檢測B.監(jiān)理人員的監(jiān)督下取樣，并送交建設單位檢測C.設計單位的監(jiān)督下現(xiàn)場取樣，并送具有相應資質(zhì)等級的質(zhì)量檢測單位進行檢測D.建設單位或者監(jiān)理單位監(jiān)督下現(xiàn)場取樣，并送具有相應資質(zhì)等級的質(zhì)量檢測單位進行檢測【答案】D217、按照《擔保法》的規(guī)定，下列財產(chǎn)中可以作為抵押物的是()。A.抵押人依法有權處分的國有土地使用權B.抵押人的宅基地使用權C.抵押人擁有的股票D.學校設施【答案】A218、根據(jù)《合同法》，因技術進口合同爭議提起訴訟的期限為()年。A.4B.3C.2D.1【答案】A219、法定代理終止條件是()A.代理期限屆滿B.被代理人取消委托C.代理人辭去委托D.代理人喪失行為能力【答案】D220、暫定金額雖然包括在合同中并列入工程量清單，屬于合同價格的一部分，但使用權歸()。A.業(yè)主B.工程師C.承包商D.指定分包商【答案】A221、下列文件中，屬于確認承包商的工作成果是否符合合同的重要依據(jù)的是()。A.設計文件B.業(yè)主要求C.承包商文件D.投標書【答案】B222、承包商出現(xiàn)的下列情況中，業(yè)主有權立即終止合同的是()。A.收到違約通知不改正B.企業(yè)破產(chǎn)C.放棄工程D.不按合同規(guī)定實施工程【答案】B223、基準點、基準線和基準標高等原始數(shù)據(jù)使用前，應當采取合理措施驗證其準確性的責任方是()。A.工程師B.業(yè)主C.承包商D.分包商【答案】C224、乙施工企業(yè)承包的由甲投資建設的某工程項目，合同約定，竣工驗收合格后15日內(nèi)甲支付工程尾款。2012年3月1日工程竣工驗收合格，3月3日乙向甲提交工程結(jié)算文件，3月20日乙向甲交付工程，后甲遲遲未能結(jié)算工程款，乙于6月10日向法院起訴，關于延期結(jié)算利息的計付日的確定，()是正確的。A.2012年3月3日B.2012年3月16日C.2012年3月20日D.2012年6月10日【答案】B225、債務人將合同的部分義務轉(zhuǎn)讓給第三人的，應當()。A.通知債權人B.經(jīng)債權人同意C.與第三人約定且經(jīng)主管部門批準D.通知債權人并在合同管理機關備案【答案】B226、發(fā)包方與承包方簽訂設備工程合同后，發(fā)包方與承包方形成的法律關系是()。A.物權關系B.雇傭關系C.債權關系D.產(chǎn)權關系【答案】C227、代理人在代理權限內(nèi)作出的意思表示應該是()。A.被代理人的意思表示B.和第三人協(xié)商后的意思表示C.代理人獨立的意思表示D.代理人和被代理人的共同意思表示【答案】C228、設備監(jiān)理工程師的合同管理對象是()。A.合同內(nèi)容B.設備工程C.監(jiān)理合同D.設備合同【答案】D229、設備工程完工后，()應組織對設備工程項目進行驗收。A.業(yè)主B.設備監(jiān)理工程師C.設計人D.承包人【答案】A230、如果承包商因工程師未能及時簽發(fā)付款證書而終止合同，則應提前()天通知業(yè)主終止合同。A.7B.14C.21D.28【答案】B231、設備工程合同履行過程中合同偏差分析的主要內(nèi)容不包括()。A.合同偏差原因分析B.合同偏差責任分析C.合同偏差后果分析D.合同偏差處理結(jié)果分析【答案】D232、下列關于設備工程合同溝通相關內(nèi)容的說法，正確的是()。A.為合同各方建立相關術語的統(tǒng)一解釋有利于提高溝通效率B.書面溝通方式與口頭溝通方式相比，約束力較差C.統(tǒng)一文件格式的規(guī)定不利于合同各方對信息的理解D.沖突會對履行合同產(chǎn)生破壞作用，工程師應依據(jù)經(jīng)驗確定沖突解決方式【答案】A233、按照國際慣例，如果承包商沒有在合同規(guī)定的支付時間內(nèi)收到付款，有權向業(yè)主收取延誤期的融資費用，計算融資費用的費率是()。A.以銀行貸款年利率計算B.以高出銀行貸款利率的1個百分點的年利率計算C.以高出銀行貸款利率的2～3個百分點的年利率計算D.以高出銀行貸款利率的5個百分點的年利率計算【答案】C234、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，對承包商的設備進行投保時，保險有效期限是()。A.設備起運日起，至設備離開現(xiàn)場B.設備運抵現(xiàn)場起，至使用該設備的工程竣工C.開工之日起，至頒發(fā)接收證書D.開工之日起，至竣工時間屆滿【答案】A235、對招標文件的響應存在細微偏差的投標書，()。A.不予淘汰，在訂立合同前予以澄清、補正即可B.不予淘汰，在評標結(jié)束前予以澄清、補正即可C.不予淘汰，允許投標人重新報價D.初評階段予以淘汰【答案】B236、甲給乙發(fā)的要約中表明：“本要約9月10日前答復有效”，乙在9月5日以電報的方式作出承諾，但由于郵局的原因，直到9月13日甲才收到電報，甲立即給乙打電話稱不接受該承諾。根據(jù)題義，下列表述正確的是()。A.承諾遲延但有效B.承諾遲延且無效C.承諾超期但有效D.承諾超期且無效【答案】B237、按照FIDIC新黃皮書的規(guī)定，如果在業(yè)主接收整個設備工程或單位工程后進行竣工后試驗，確定可以開始試驗日期的是()。A.工程師B.工程師代表C.承包商D.業(yè)主【答案】D238、與指定分包商簽訂分包合同的當事人是()。A.業(yè)主B.工程師C.工程師代表D.承包商【答案】D239、地處北京的甲公司就購買某一專用設備于2010年4月1日向地處廣州的乙公司發(fā)出要求，要約書規(guī)定乙公司承諾的截止日期為4月30日，22日乙公司發(fā)出承諾書，通?？梢杂?月27日前到達甲公司，但4月23日京廣線突遇洪水，承諾于5月5日到達，甲公司也未通知乙公司該承諾因遲到無效。乙公司于6月15日將該設備托運給甲公司，甲拒收，為此給乙造成損失，訴至法院，法院判決應由()承擔該損失。A.乙公司B.甲公司C.郵電部門D.雙方各一半【答案】B240、在買賣合同中，當事人約定檢驗期間的，買方應當在檢驗期間內(nèi)將標的物不符合約定的情形通知賣方。買方怠于通知的，()。A.視為數(shù)量和質(zhì)量符合約定B.視為數(shù)量和質(zhì)量不符合約定C.賣方可以行使催告權D.視為賣方違約，追究違約責任【答案】A241、如果因供貨方原因?qū)е虏荒苋炕虿糠纸回洠瑧勒蘸贤s定的()支付違約金。A.違約金比例B.違約金的比例乘以不能交貨的部分貨款計算C.違約金加采購方的損失計算D.供貨方實際違約情況【答案】B242、某一必須招標的施工項目，采用綜合評估法評標。評標委員會經(jīng)評審，推薦的3名中標候選人：甲報價1000萬元，評標得分96；乙報價980萬元，評標得分90，丙報價950萬元，評標得分95。下列關于中標人的確定和合同金額的說法，正確的是()。A.中標人為甲，合同價為950萬元B.中標人為甲，合同價為1000萬元C.中標人為丙，合同價為950萬元D.中標人為乙，合同價為980萬元【答案】B243、根據(jù)《民法通則》，下列責任形式中，屬于民事責任形式的是()。A.賠禮道歉B.責令停業(yè)C.罰款D.具結(jié)悔過【答案】A244、若由于業(yè)主原因使竣工試驗無法按預定的時間和地點進行，則承包商有權索賠因此造成的()。A.缺陷通知期延長損失B.費用支出，且含合理利潤C.直接損失D.費用支出，但不含合理利潤【答案】B245、根據(jù)《建筑法》，除國務院建設行政主管部門確定的限額以下的小型工程外，建筑工程開工前，建設單位應當依法向()申請領取施工許可證。A.建設單位所在地縣級以上人民政府建設行政主管部門B.工程所在地縣級以上人民政府建設行政主管部門C.建設單位所在地省級以上人民政府建設行政主管部門D.工程所在地省級以上人民政府建設行政主管部門【答案】B246、如果業(yè)主基于自身利益的考慮而提出終止合同，則承包商獲得相應付款的根據(jù)是()條款。A.不可抗力B.索賠C.風險與保險D.竣工結(jié)算【答案】A247、與邀請招標相比，公開招標的特有程序是()。A.開標B.組織現(xiàn)場踏勘C.發(fā)出投標邀請書D.發(fā)布招標公告【答案】D248、在下列各項中，符合代理特征的是()。A.代理人不應僅限于代理權限內(nèi)實施代理行為(濫用代理權)B.代理人以自己的名義實施代理行為C.代理人在授權范圍內(nèi)獨立地表現(xiàn)自己的意思D.代理結(jié)果歸屬代理人【答案】C249、FIDIC新黃皮書規(guī)定，如果修補任何缺陷或損害的工作可能影響工程的性能時，工程師可在修補缺陷或損害后()天內(nèi)要求重新進行合同中提出的任何試驗，包括竣工試驗和(或)竣工后試驗。A.7B.14C.21D.28【答案】D250、根據(jù)業(yè)主要求中的規(guī)定，對業(yè)主的人員進行工程操作和維修方面培訓的當事人是()。A.工程師B.工程師的助理C.承包商D.分包商【答案】C251、隱蔽工程在隱蔽前，施工單位應當通知建設單位和()。A.監(jiān)理單位B.設計單位C.建設工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)D.建設行政主管部門【答案】C252、根據(jù)《行政訴訟法》，復議機關應當在收到復議申請書之日起()內(nèi)作出復議決定，申請人不服復議決定的，可以在收到復議決定之日起15日內(nèi)向人民法院提起訴訟。A.15日B.2個月C.3個月D.6個月【答案】B253、按照《招標投標法實施條例》的規(guī)定，投標人撤回投標文件的，招標人退還其已收取的投標保證金的期限是()。A.投標截止時間前B.收到投標人書面撤回通知時C.收到投標人書面撤回通知之日起5日內(nèi)D.開標之日起15日內(nèi)【答案】C254、一般情況下，設備工程在試運行期間生產(chǎn)的產(chǎn)品都屬于()的財產(chǎn)。A.業(yè)主B.承包商C.工程師D.指定分包商【答案】A255、某廠開發(fā)一種新型節(jié)能爐具，先后制造出10件樣品，后來樣品有6件丟失。1996年某戶居民的燃氣罐發(fā)生爆炸，查明原因是使用了某廠丟失的6件樣品爐具中的一件，而該爐具存在重大缺陷。該戶居民要求某廠賠償損失，某廠不同意賠償，下列理由中哪一個最能支持某廠立場()。A.該爐具尚未投入流通B.該戶居民如何得到爐具的事實不清C.該戶居民偷盜樣品，由此造成的損失應由其自負D.該戶居民應向提供給其爐具的人索賠【答案】A256、《合同法》中規(guī)定的“締約過失責任”是指()。A.訂立合同時，由于本方對合同風險估計不足，履行過程中受到的損失應由自己負責B.委托代理人訂立合同，由于條款約定不明確導致的損失，應由委托人承擔C.由于本方授權簽訂合同代表的失誤而受到的損失，追究代表人締約的過失責任D.因訂立合同時對方提供虛假情況而使本方受到損失，要求對方承擔賠償責任【答案】D257、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》，除從事礦山開采、建筑施工和危險品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存活動的生產(chǎn)經(jīng)營單位外，從業(yè)人員超過()人的，應當設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員。A.50B.100C.200D.300【答案】D258、交付設備的規(guī)格、質(zhì)量等不符合合同規(guī)定，當采購方不同意接收時，由供貨方負責()。A.包換B.保修C.包修D(zhuǎn).包修或包換【答案】D259、當工程師動用暫定金額指示承包商從指定渠道購買生產(chǎn)設備、材料或服務時，承包商應得到款項是()。A.承包商為此工作實際支付的成本B.承包商為此工作實際支付的成本以及按一定比例收取的管理費C.承包商為此工作實際支付的成本以及按一定比例收取的利潤D.承包商為此工作實際支付的成本以及按一定比例收取的管理費和利潤【答案】D260、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設備和設計一施工合同條件》，工程的照管責任由承包商轉(zhuǎn)移至業(yè)主的時間是()之日。A.進行工程竣工試驗B.簽發(fā)接收證書C.接收工程D.工程竣工【答案】B261、下列文件如果出現(xiàn)矛盾，應當優(yōu)先適用的是()。A.合同條件B.承包商建議書C.業(yè)主要求D.投標函【答案】D262、下列()財產(chǎn)可以抵押。A.土地所有權B.抵押人依法承包但未經(jīng)發(fā)包人同意的荒山的土地使用權C.以公開協(xié)商方式取得的土地承包經(jīng)營權D.有爭議的財產(chǎn)【答案】C263、債務人將合同的部分義務轉(zhuǎn)讓給第三人的，應當()。A.通知債權人B.經(jīng)債權人同意C.與第三人約定且經(jīng)主管部門批準D.通知債權人并在合同管理機關備案【答案】B264、對于無權代理行為，被代理人可以根據(jù)無權代理行為的后果，對自己有利或者不利的原則，行使()。A.追認權或者拒絕權B.催告權或者撤銷權C.追認權或者撤銷權D.同意權或者拒絕權【答案】