版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
承攬施工安全協(xié)議書甲方(承攬方):名稱:法定代表人:地址:聯(lián)系方式:乙方(定作方):名稱:法定代表人:地址:聯(lián)系方式:鑒于甲方具備承攬施工的專業(yè)資質(zhì)和能力,乙方有相關(guān)施工項(xiàng)目需要委托甲方進(jìn)行施工,為明確雙方在施工過(guò)程中的權(quán)利義務(wù),確保施工安全,根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:一、標(biāo)的物或服務(wù)具體描述1.施工項(xiàng)目名稱:2.施工地點(diǎn):3.施工內(nèi)容及要求:乙方委托甲方進(jìn)行[具體施工內(nèi)容詳細(xì)說(shuō)明],包括但不限于[列舉主要施工環(huán)節(jié)或任務(wù)]。甲方應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范以及乙方提出的特定要求進(jìn)行施工,確保施工質(zhì)量達(dá)到[具體質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)]。4.施工期限:本工程預(yù)計(jì)開工日期為年月日,預(yù)計(jì)竣工日期為年月日,總工期為天。如遇不可抗力或其他不可預(yù)見、不可避免的因素導(dǎo)致工期延誤,經(jīng)乙方書面同意后,工期相應(yīng)順延。二、雙方權(quán)利義務(wù)(一)甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利:要求乙方按照本協(xié)議約定支付承攬費(fèi)用。在施工過(guò)程中,根據(jù)實(shí)際情況合理調(diào)整施工方案,但應(yīng)提前通知乙方并取得乙方書面同意。2.義務(wù):具備相應(yīng)的施工資質(zhì)和安全生產(chǎn)許可證,并向乙方提供相關(guān)證明文件。按照本協(xié)議約定及國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范組織施工,制定安全施工方案,確保施工安全。負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全管理,配備必要的安全防護(hù)設(shè)施和警示標(biāo)志,對(duì)施工人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn),使其具備必要的安全意識(shí)和操作技能。施工過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)安全隱患,應(yīng)立即采取措施消除,并及時(shí)通知乙方。按照乙方要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和施工期限完成施工任務(wù),施工結(jié)束后,負(fù)責(zé)清理施工現(xiàn)場(chǎng),做到工完場(chǎng)清。接受乙方及相關(guān)部門的監(jiān)督檢查,對(duì)提出的問題及時(shí)整改。(二)乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利:對(duì)甲方的施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查,提出意見和建議。要求甲方按照本協(xié)議約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和施工期限完成施工任務(wù)。2.義務(wù):向甲方提供施工所需的相關(guān)資料和文件,協(xié)助甲方辦理施工過(guò)程中所需的各項(xiàng)手續(xù)。按照本協(xié)議約定向甲方支付承攬費(fèi)用。協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場(chǎng)周邊關(guān)系,為甲方施工創(chuàng)造良好的外部條件。對(duì)甲方提出的合理要求和建議給予積極配合和支持。三、承攬費(fèi)用及支付方式1.承攬費(fèi)用:本工程承攬費(fèi)用總計(jì)為人民幣元(大寫元整)。上述費(fèi)用為固定總價(jià),除本協(xié)議約定的調(diào)整情形外,不因任何因素調(diào)整。2.支付方式:合同簽訂后日內(nèi),乙方向甲方支付承攬費(fèi)用的%作為預(yù)付款,即人民幣元(大寫元整)。工程進(jìn)度達(dá)到[具體進(jìn)度節(jié)點(diǎn)]后,乙方向甲方支付承攬費(fèi)用的%,即人民幣元(大寫元整)。工程竣工驗(yàn)收合格后日內(nèi),乙方向甲方支付剩余承攬費(fèi)用,即人民幣元(大寫元整)。甲方應(yīng)在每次付款前向乙方提供合法有效的發(fā)票,否則乙方有權(quán)拒絕付款且不承擔(dān)任何違約責(zé)任。四、安全責(zé)任1.甲方安全責(zé)任:甲方是施工現(xiàn)場(chǎng)安全責(zé)任的主體,應(yīng)全面負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全管理工作,確保施工安全。遵守國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī),建立健全安全生產(chǎn)管理制度,制定安全操作規(guī)程,落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制。對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行定期檢查和維護(hù),確保其正常運(yùn)行。對(duì)施工人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn),未經(jīng)安全教育培訓(xùn)或培訓(xùn)不合格的人員不得上崗作業(yè)。在施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志,對(duì)危險(xiǎn)區(qū)域進(jìn)行隔離防護(hù)。如發(fā)生安全事故,甲方應(yīng)立即采取措施進(jìn)行救援,保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng),并及時(shí)向乙方及相關(guān)部門報(bào)告。因甲方原因?qū)е碌陌踩鹿?,由甲方承?dān)全部責(zé)任,包括但不限于事故造成的人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失以及因此產(chǎn)生的法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。2.乙方安全責(zé)任:乙方應(yīng)向甲方提供施工現(xiàn)場(chǎng)及周邊環(huán)境的相關(guān)安全信息,協(xié)助甲方做好安全管理工作。對(duì)甲方的安全管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查,提出意見和建議,督促甲方整改安全隱患。因乙方提供的資料不準(zhǔn)確、不完整或未履行協(xié)助義務(wù)導(dǎo)致安全事故的,乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。五、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任:如甲方未按照本協(xié)議約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成施工任務(wù),應(yīng)負(fù)責(zé)無(wú)償返工直至達(dá)到質(zhì)量要求,由此造成的工期延誤和費(fèi)用增加由甲方承擔(dān)。如因返工仍無(wú)法達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方有權(quán)解除本協(xié)議,甲方應(yīng)返還乙方已支付的全部費(fèi)用,并按照承攬費(fèi)用的%向乙方支付違約金。甲方未按照本協(xié)議約定的施工期限完成施工任務(wù),每逾期一天,應(yīng)按照承攬費(fèi)用的%向乙方支付違約金。逾期超過(guò)天的,乙方有權(quán)解除本協(xié)議,甲方應(yīng)返還乙方已支付但未完成對(duì)應(yīng)工作量的費(fèi)用,并按照承攬費(fèi)用的%向乙方支付違約金。甲方違反安全管理規(guī)定,導(dǎo)致發(fā)生安全事故,除承擔(dān)事故的全部責(zé)任外,還應(yīng)按照事故造成損失的%向乙方支付違約金。如因甲方原因給乙方造成其他損失的,甲方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。甲方擅自將承攬的工程轉(zhuǎn)包或分包給第三方的,乙方有權(quán)解除本協(xié)議,甲方應(yīng)返還乙方已支付的全部費(fèi)用,并按照承攬費(fèi)用的%向乙方支付違約金。2.乙方違約責(zé)任:乙方未按照本協(xié)議約定向甲方支付承攬費(fèi)用,每逾期一天,應(yīng)按照未支付金額的%向甲方支付違約金。逾期超過(guò)天的,甲方有權(quán)暫停施工,由此造成的工期延誤和費(fèi)用增加由乙方承擔(dān)。乙方未按照本協(xié)議約定履行協(xié)助義務(wù),導(dǎo)致甲方施工無(wú)法順利進(jìn)行的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任,包括但不限于賠償甲方因此遭受的損失、順延工期等。因乙方原因變更施工內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或施工期限等,導(dǎo)致甲方增加費(fèi)用或延誤工期的,乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。六、爭(zhēng)議解決本協(xié)議在履行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議,雙方應(yīng)首先友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字(蓋章)之日起生效。2.本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。3.
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 養(yǎng)老護(hù)理中級(jí)老年康復(fù)護(hù)理
- 機(jī)器學(xué)習(xí)在護(hù)理決策支持中的應(yīng)用
- 2025年便攜式超聲系統(tǒng)租賃合同
- 2025年白酒區(qū)域獨(dú)家合作協(xié)議
- 基因水平轉(zhuǎn)移的系統(tǒng)發(fā)育分析
- 婦科常用中成藥的合理使用
- 地球在宇宙中的位置2課件
- DB36∕T 1485-2025“贛出精 品”品牌建設(shè)通 用要求
- 在線教育的可擴(kuò)展性和資源共享性研究
- 歷屆4級(jí)考試真題及答案
- 2025年大學(xué)康復(fù)治療學(xué)(運(yùn)動(dòng)療法學(xué))試題及答案
- 胎膜早破的診斷與處理指南
- 進(jìn)出口貨物報(bào)關(guān)單的填制教案
- 被壓迫者的教育學(xué)
- 2025年科研倫理與學(xué)術(shù)規(guī)范期末考試試題及參考答案
- 上市公司財(cái)務(wù)舞弊問題研究-以國(guó)美通訊為例
- 2025年國(guó)家開放電大行管本科《公共政策概論》期末考試試題及答案
- 2025年紀(jì)檢監(jiān)察知識(shí)試題庫(kù)(含答案)
- CJT 288-2017 預(yù)制雙層不銹鋼煙道及煙囪
- 2024年西安市政道橋建設(shè)集團(tuán)有限公司招聘筆試參考題庫(kù)含答案解析
- 《彈性波動(dòng)力學(xué)》課程教學(xué)大綱
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論