光伏建筑一體化工程合同協(xié)議2025年工期約定甲方（發(fā)包人）：[甲方全稱]法定代表人：注冊地址：聯(lián)系電話：電子郵箱：乙方（承包人）：[乙方全稱]法定代表人：注冊地址：聯(lián)系電話：電子郵箱：根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，就甲方擬建設的光伏建筑一體化工程項目（以下簡稱“本項目”）的施工事宜，達成如下協(xié)議：第一條項目概況1.1項目名稱：[項目具體名稱]1.2項目地點：[項目具體地址]1.3項目內(nèi)容：本項目包括但不限于在[具體建筑或建筑部位]進行光伏組件的的設計、采購、安裝、并網(wǎng)及相關附屬系統(tǒng)的施工，實現(xiàn)光伏建筑一體化。1.4合同范圍：甲方委托乙方按照[設計文件名稱及編號或約定方式]完成本合同約定范圍內(nèi)的全部工程內(nèi)容，包括但不限于施工圖深化設計（如合同約定）、材料設備采購、工程施工、設備安裝調(diào)試、系統(tǒng)性能檢測、協(xié)助辦理并網(wǎng)手續(xù)等，直至工程竣工驗收合格并完成交付。第二條工期約定2.1開工日期：本合同自雙方簽字蓋章之日起X日內(nèi)，或自甲方書面通知乙方開工之日起，乙方正式開始施工。具體日期以雙方書面確認的日期為準。2.2竣工日期：本合同總工期為____天（日歷天）。自開工日期起計算，至____年____月____日止。2.3合同工期：本合同約定的總工期為____天。乙方應在合同工期內(nèi)完成全部合同約定內(nèi)容的施工，并達到竣工驗收條件。2.4工期起算：工期自本合同約定的開工日期開始計算，至乙方提交竣工驗收申請之日止。法定節(jié)假日應計入合同工期。2.5延誤責任：a.因乙方原因造成工期延誤（以下簡稱“承包人責任延誤”），乙方應承擔違約責任。每延誤一日，乙方應向甲方支付合同總價款[具體百分比或金額]作為延誤違約金，但延誤違約金累計不超過合同總價款的[具體百分比]%。甲方有權(quán)從應付乙方的工程款中直接扣除該違約金。b.因甲方原因或不可抗力（定義見本合同第X條）造成工期延誤（以下簡稱“發(fā)包人責任延誤”），工期應相應順延。乙方應在發(fā)生此類情況后[具體天數(shù)]日內(nèi)，向甲方提供有效證明文件，并書面通知甲方要求工期順延。甲方應在收到通知及證明文件后[具體天數(shù)]日內(nèi)予以確認或提出異議。甲方逾期未確認也未提出異議的，視為同意順延。因發(fā)包人責任延誤造成的工期順延，乙方不承擔延誤違約金，甲方應承擔由此給乙方造成的損失（如有）。c.因設計變更引起工程量增加或施工條件改變，經(jīng)甲方書面確認后，工期相應順延。d.因乙方原因?qū)е鹿こ虝和３^[具體天數(shù)]日的，每停工期間按承包人責任延誤處理。2.6延誤通知：乙方發(fā)生承包人責任延誤時，應立即采取趕工措施，并在延誤發(fā)生后的[具體天數(shù)]日內(nèi)向甲方發(fā)出書面延誤通知，說明延誤原因及預計完成時間。甲方應在收到通知后[具體天數(shù)]日內(nèi)進行核實并給予答復。2.7提前竣工：乙方在保證工程質(zhì)量和安全的前提下，如能提前完成工程，可向甲方提出提前竣工申請。經(jīng)甲方書面同意后，方可提前施工。如無特殊約定，乙方無權(quán)要求因提前竣工而獲得獎勵。第三條工程質(zhì)量與驗收3.1工程質(zhì)量：乙方應按照國家及地方現(xiàn)行的有關光伏建筑一體化設計、施工及驗收規(guī)范、標準，以及合同約定或甲方提供的設計文件（如有）進行施工，確保工程質(zhì)量達到[合格/優(yōu)良]等級。3.2隱蔽工程驗收：隱蔽工程覆蓋前，乙方應通知甲方或甲方代表進行驗收，并辦理驗收手續(xù)。未經(jīng)甲方驗收或驗收不合格的，不得進行下道工序施工。3.3竣工驗收：工程具備竣工驗收條件后，乙方應向甲方提交竣工驗收申請報告及完整的竣工資料。甲方應在收到申請后[具體天數(shù)]日內(nèi)組織相關單位進行竣工驗收。驗收合格的，簽署竣工驗收報告；驗收不合格的，乙方應按要求整改，并承擔由此產(chǎn)生的費用，直至驗收合格。第四條合同價款與支付4.1合同價款：本合同采用[固定總價/固定單價/可調(diào)價格]方式。合同總價款為人民幣____元（大寫：____元整）。4.2價格構(gòu)成：[如為固定總價，可簡述包含范圍；如為單價，需明確計價依據(jù)]。4.3支付方式：工程款支付按以下方式執(zhí)行：a.合同簽訂后，甲方向乙方支付合同總價款的[具體百分比]%作為預付款，計人民幣____元。b.[后續(xù)支付節(jié)點描述，例如：主體安裝完成XX%經(jīng)甲方驗收合格后，支付至合同總價款的XX%；系統(tǒng)調(diào)試完成并網(wǎng)申請受理后，支付至XX%；竣工驗收合格后，支付至合同總價款的XX%]。c.甲方支付至合同總價款的[具體百分比]%后，乙方應向甲方提供等額、有效的發(fā)票。甲方在收到發(fā)票后[具體天數(shù)]日內(nèi)支付相應款項。d.保留尾款[具體百分比]%作為工程質(zhì)量保證金，在工程竣工驗收合格且缺陷責任期滿后[具體天數(shù)]日內(nèi)支付。4.4支付賬戶：乙方指定收款賬戶如下：開戶名：[乙方全稱]開戶行：[乙方開戶銀行]賬號：[乙方銀行賬號]第五條雙方責任與義務5.1甲方責任與義務：a.負責提供施工所需場地，并確保場地具備施工條件，協(xié)調(diào)解決施工所需的水、電等必要條件（費用由____承擔）。b.負責提供本項目所需的設計文件或委托乙方進行設計（費用由____承擔）。c.負責辦理本項目報建、許可、審批等手續(xù)（費用由____承擔），并確保乙方能順利施工和并網(wǎng)。d.按合同約定及時支付工程款。e.指派[姓名/職務]作為甲方現(xiàn)場代表，負責工程協(xié)調(diào)、進度、質(zhì)量監(jiān)督及驗收等工作。5.2乙方責任與義務：a.嚴格按照合同約定、設計文件及相關規(guī)范標準組織施工，確保工程質(zhì)量。b.負責所有施工材料、設備的采購、運輸、保管和安裝，確保材料設備符合合同約定及國家質(zhì)量標準。自行承擔材料設備的風險直至其安裝完成并交付使用。c.負責施工現(xiàn)場的管理，確保施工安全，承擔因自身原因造成的安全事故責任及費用。遵守甲方現(xiàn)場管理規(guī)定。d.負責工程進度管理，確保按合同工期完成施工任務。e.負責工程竣工驗收前的成品保護工作。f.負責提供完整的竣工資料[套數(shù)]套。g.指派[姓名/職務]作為乙方現(xiàn)場負責人，負責工程實施、協(xié)調(diào)及與甲方的溝通。h.在工程保修期內(nèi)承擔保修責任。第六條不可抗力6.1不可抗力是指合同雙方在簽訂合同時不能預見、對其發(fā)生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、臺風、洪水、火災、戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。6.2任何一方因不可抗力導致無法履行或無法完全履行合同義務時，不承擔違約責任，但應在不可抗力發(fā)生后[具體天數(shù)]日內(nèi)書面通知對方，并提供有效證明文件。雙方應根據(jù)不可抗力的影響，協(xié)商決定是否延期履行、部分履行或解除合同。第七條違約責任（除工期延誤外）7.1甲方未按合同約定支付工程款，每逾期一日，應向乙方支付逾期付款金額[具體百分比]的違約金，但累計違約金不超過合同總價款的[具體百分比]%。7.2乙方未經(jīng)甲方同意擅自更換合同約定的材料設備，甲方有權(quán)要求乙方更換或采取其他補救措施，由此造成的損失由乙方承擔。甲方還有權(quán)要求乙方支付合同總價款[具體百分比]%的違約金。7.3乙方施工質(zhì)量不符合合同約定，甲方有權(quán)要求乙方返工、修理，并承擔由此產(chǎn)生的費用。若返工或修理后仍不合格，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方賠償損失。7.4乙方未按合同約定履行保修義務，甲方有權(quán)自行或委托第三方維修，費用由乙方承擔，甲方還有權(quán)要求乙方支付合同總價款[具體百分比]%的違約金。7.5任何一方違反保密義務，應承擔違約責任，賠償對方因此遭受的損失。第八條爭議解決8.1因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，雙方應首先通過友好協(xié)商解決。8.2協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向[項目所在地/合同簽訂地]有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第九條合同生效與終止9.1本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。9.2本合同在工程竣工驗收合格、工程款支付完畢、保修期滿后終止。第十條其他約定10.1本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。10.2本合同所有通知、文件等均應發(fā)送至本合同首部載明的地址或郵箱。一方變更聯(lián)系方式，應提前[具體天數(shù)]日書面通知對方。10.3本合