焊工承攬合同范本甲方（定作人）：姓名：身份證號碼：地址：聯(lián)系電話：乙方（承攬人）：姓名：身份證號碼：地址：聯(lián)系電話：鑒于甲方有焊接工作需求，乙方具備從事焊接工作的專業(yè)技能和資質(zhì)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》相關規(guī)定，就甲方委托乙方進行焊接工作事宜達成如下協(xié)議：一、承攬工作內(nèi)容及要求（一）工作內(nèi)容乙方按照甲方要求，負責完成[具體焊接項目名稱]的焊接工作，包括但不限于[詳細列舉焊接工作所涉及的具體任務，如焊接管道、鋼結構焊接等]。（二）工作要求1.乙方應嚴格按照國家及行業(yè)現(xiàn)行的焊接標準和規(guī)范進行操作，確保焊接質(zhì)量達到[具體質(zhì)量標準，如焊縫強度符合設計要求、外觀無氣孔、夾渣等缺陷]。2.乙方所使用的焊接材料應符合國家標準，并向甲方提供材料的質(zhì)量證明文件。3.乙方在焊接過程中應采取必要的安全防護措施，確保施工安全，如發(fā)生安全事故，由乙方承擔全部責任。二、承攬工作地點[明確具體的工作地點]三、承攬工作期限1.本合同承攬工作期限自[起始日期]起至[結束日期]止。2.如遇不可抗力或甲方原因?qū)е鹿ぷ餮诱`，經(jīng)雙方協(xié)商后可順延工期。四、雙方權利與義務（一）甲方權利與義務1.權利有權對乙方的工作進度和質(zhì)量進行監(jiān)督檢查，提出意見和建議。有權要求乙方按照合同約定的標準和要求完成工作任務。2.義務向乙方提供開展工作所需的相關資料和文件，包括但不限于設計圖紙、技術要求等。為乙方的工作提供必要的協(xié)助和配合，如協(xié)調(diào)工作場地、提供水電等基本條件。按照合同約定及時支付報酬。（二）乙方權利與義務1.權利有權要求甲方按照合同約定提供相關資料和協(xié)助。按照合同約定獲取報酬。2.義務按照合同約定的工作內(nèi)容、要求和期限，按時、保質(zhì)、保量地完成承攬工作。自行組織完成承攬工作所需的設備、材料和人員，并確保其符合國家及行業(yè)標準。在工作過程中接受甲方的監(jiān)督檢查，對甲方提出的合理意見和建議及時整改。負責工作現(xiàn)場的安全管理，采取必要的安全措施，防止安全事故發(fā)生。如因乙方原因造成安全事故，乙方應承擔全部法律責任和經(jīng)濟賠償責任。保守甲方的商業(yè)秘密和技術秘密，未經(jīng)甲方書面同意，不得向任何第三方泄露。五、報酬及支付方式（一）報酬本合同的報酬為人民幣[具體金額]元。（二）支付方式1.合同簽訂后，甲方向乙方支付報酬的[預付款比例，如30%]作為預付款，即人民幣[預付款金額]元。2.乙方完成全部工作任務，并經(jīng)甲方驗收合格后[驗收合格后的付款期限，如7個工作日內(nèi)]，甲方向乙方支付剩余報酬，即人民幣[剩余報酬金額]元。3.乙方應在每次申請付款前向甲方提供合法有效的發(fā)票，否則甲方有權拒絕付款且不承擔任何違約責任。六、材料供應1.由[甲方或乙方]提供承攬工作所需的主要材料，具體材料清單如下：[詳細列出材料名稱、規(guī)格、數(shù)量等]。2.[供應方]應按照合同約定的時間和質(zhì)量要求將材料供應至工作地點，并負責材料的保管和運輸。如因材料質(zhì)量問題導致工作質(zhì)量問題或延誤，由[供應方]承擔全部責任。七、驗收標準及方法（一）驗收標準按照本合同約定的工作要求和質(zhì)量標準進行驗收，焊縫質(zhì)量應符合[具體質(zhì)量驗收規(guī)范名稱]的規(guī)定。（二）驗收方法1.甲方在乙方完成工作任務后，應及時組織驗收。2.驗收過程中，甲方有權對焊接部位進行抽檢，乙方應配合甲方的抽檢工作。3.如驗收不合格，甲方有權要求乙方限期整改，直至達到驗收標準。整改費用由乙方自行承擔，如因整改導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。八、違約責任（一）甲方違約責任1.若甲方未按照合同約定向乙方支付報酬，每逾期一日，應按照未支付金額的[逾期付款違約金比例，如萬分之五]向乙方支付違約金。2.若甲方未按照合同約定向乙方提供相關資料或協(xié)助，導致乙方工作延誤或無法完成的，甲方應承擔相應的賠償責任。（二）乙方違約責任1.若乙方未按照合同約定的期限完成工作任務，每逾期一日，應按照合同報酬金額的[逾期完工違約金比例，如萬分之五]向甲方支付違約金。逾期超過[約定的逾期天數(shù)上限]天的，甲方有權解除合同，并要求乙方返還已支付的預付款，同時乙方應按照合同報酬金額的[解除合同違約金比例，如20%]向甲方支付違約金。2.若乙方完成的工作質(zhì)量不符合合同約定的標準，乙方應負責無償返工，直至達到驗收標準。如因返工導致工期延誤，乙方應承擔逾期完工的違約責任。如返工后仍無法達到驗收標準，甲方有權解除合同，并要求乙方返還已支付的預付款，同時乙方應按照合同報酬金額的[質(zhì)量不合格違約金比例，如20%]向甲方支付違約金。3.若乙方擅自將承攬工作轉(zhuǎn)包給第三方，甲方有權解除合同，并要求乙方返還已支付的預付款，同時乙方應按照合同報酬金額的[轉(zhuǎn)包違約金比例，如30%]向甲方支付違約金。4.若乙方違反合同約定泄露甲方的商業(yè)秘密或技術秘密，乙方應向甲方支付違約金人民幣[具體違約金金額]元，并賠償甲方因此遭受的全部損失。如損失難以計算的，按照乙方因違約行為所獲得的利益計算賠償金額。九、爭議解決本合同在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應首先友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。十、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各