建筑工程合同糾紛處理法律文書范本建筑工程領(lǐng)域涉及多方主體、復(fù)雜履約環(huán)節(jié)，合同糾紛頻發(fā)。規(guī)范的法律文書是維護(hù)權(quán)益、推進(jìn)糾紛解決的核心工具。本文梳理實(shí)務(wù)中常用的法律文書范本，結(jié)合司法實(shí)踐要點(diǎn)，為從業(yè)者提供可直接參考或調(diào)整使用的文書模板與操作指引。一、民事起訴狀（建筑工程合同糾紛）適用場(chǎng)景：承包人、發(fā)包人或其他合同主體因工程款支付、工期延誤、質(zhì)量爭(zhēng)議等事由，向人民法院提起訴訟主張權(quán)利時(shí)使用。民事起訴狀原告：[原告名稱]，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/身份證號(hào)：[具體代碼/號(hào)碼]，住所地/住址：[詳細(xì)地址]，法定代表人/負(fù)責(zé)人：[姓名]，職務(wù)：[職務(wù)]，聯(lián)系電話：[聯(lián)系電話]。被告：[被告名稱]，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/身份證號(hào)：[具體代碼/號(hào)碼]，住所地/住址：[詳細(xì)地址]，法定代表人/負(fù)責(zé)人：[姓名]，職務(wù)：[職務(wù)]，聯(lián)系電話：[聯(lián)系電話]。訴訟請(qǐng)求：1.判令被告支付工程款人民幣[X]元及逾期付款利息（以[X]元為基數(shù)，按[LPR或合同約定利率]自[起算日期]計(jì)算至實(shí)際付清之日止）；2.判令被告承擔(dān)本案訴訟費(fèi)、保全費(fèi)等全部費(fèi)用；（可根據(jù)糾紛類型增加請(qǐng)求，如“確認(rèn)原告對(duì)涉案工程享有建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)”“判令被告賠償工期延誤損失[X]元”等）事實(shí)與理由：[X]年[X]月[X]日，原、被告簽訂《[工程名稱]建設(shè)工程施工合同》（以下簡(jiǎn)稱“案涉合同”），約定由原告承建被告發(fā)包的[工程地點(diǎn)、工程內(nèi)容]，合同價(jià)款[X]元，付款方式為[具體付款節(jié)點(diǎn)]，工期自[開工日期]至[竣工日期]。合同履行過程中，原告按約完成施工義務(wù)（或說明己方履約情況，如“原告依約組織施工，于[X]年[X]月[X]日完成竣工驗(yàn)收”“被告未按約定支付進(jìn)度款，導(dǎo)致工程于[X]年[X]月[X]日停工”等），但被告未按合同約定履行[付款、提供施工條件、驗(yàn)收等]義務(wù)，具體表現(xiàn)為：[分點(diǎn)闡述糾紛核心事實(shí)，如“截至[X]年[X]月[X]日，被告累計(jì)拖欠工程款[X]元，經(jīng)原告多次催告仍拒不支付”“被告擅自變更施工圖紙，導(dǎo)致工期延誤[X]天，給原告造成人工、材料損失[X]元”等]。原告認(rèn)為，案涉合同系雙方真實(shí)意思表示，合法有效，雙方應(yīng)依約履行。被告的違約行為已嚴(yán)重?fù)p害原告合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》第七百八十八條、第八百零七條，《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋（一）》等相關(guān)規(guī)定，特向貴院提起訴訟，望判如所請(qǐng)。證據(jù)和證據(jù)來源，證人姓名和住所：1.《[工程名稱]建設(shè)工程施工合同》，原件/復(fù)印件，證明原、被告之間的合同關(guān)系及權(quán)利義務(wù)約定；2.工程進(jìn)度款支付憑證/催款函及郵寄記錄，原件/復(fù)印件，證明被告付款違約事實(shí)；3.竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告/監(jiān)理日志，原件/復(fù)印件，證明工程施工進(jìn)度及質(zhì)量情況；（根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充其他證據(jù)）此致[具體人民法院名稱]附：本起訴狀副本[x]份起訴人(簽名/蓋章)：[原告名稱/法定代表人簽字][起訴日期]實(shí)務(wù)要點(diǎn)：訴訟請(qǐng)求需明確、可執(zhí)行，涉及金額的需附計(jì)算依據(jù)（如結(jié)算單、簽證單）；事實(shí)部分需圍繞合同約定、履約行為、違約事實(shí)展開，避免主觀推測(cè)；建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)需在起訴時(shí)明確主張，并注意行使期限（自發(fā)包人應(yīng)當(dāng)給付建設(shè)工程價(jià)款之日起六個(gè)月）。二、答辯狀（針對(duì)建筑工程合同糾紛起訴狀）適用場(chǎng)景：被告收到起訴狀副本后，針對(duì)原告的訴訟請(qǐng)求、事實(shí)理由進(jìn)行反駁、抗辯時(shí)提交。答辯狀答辯人（被告）：[被告名稱]，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/身份證號(hào)：[具體代碼/號(hào)碼]，住所地/住址：[詳細(xì)地址]，法定代表人/負(fù)責(zé)人：[姓名]，職務(wù)：[職務(wù)]，聯(lián)系電話：[聯(lián)系電話]。被答辯人（原告）：[原告名稱]，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/身份證號(hào)：[具體代碼/號(hào)碼]，住所地/住址：[詳細(xì)地址]，法定代表人/負(fù)責(zé)人：[姓名]，職務(wù)：[職務(wù)]，聯(lián)系電話：[聯(lián)系電話]。因被答辯人訴答辯人建設(shè)工程合同糾紛一案，答辯人現(xiàn)答辯如下：一、關(guān)于原告訴稱的“被告未按約支付工程款”的答辯被答辯人主張的工程款金額與事實(shí)不符，且付款條件尚未成就。案涉合同約定“工程款支付至結(jié)算總價(jià)的97%，剩余3%作為質(zhì)保金，質(zhì)保期屆滿后無質(zhì)量問題一次性付清”。截至目前，雙方尚未完成結(jié)算（或“工程存在質(zhì)量問題，質(zhì)保金付款條件未成就”），被答辯人提交的結(jié)算文件存在[工程量虛增、單價(jià)錯(cuò)誤等問題]，答辯人已向其發(fā)函要求核對(duì)（附函件及郵寄憑證）。因此，答辯人不存在拖欠工程款的違約行為。二、關(guān)于工期延誤責(zé)任的答辯工期延誤系因被答辯人自身原因?qū)е拢ɑ颉耙虿豢煽沽?、設(shè)計(jì)變更等免責(zé)事由”）。案涉工程施工期間，被答辯人存在[施工人員不足、材料供應(yīng)延誤、擅自停工等行為]，經(jīng)答辯人多次發(fā)函催告仍未整改（附函件、監(jiān)理通知等證據(jù)）。根據(jù)合同約定，工期應(yīng)相應(yīng)順延，且被答辯人應(yīng)承擔(dān)逾期竣工的違約責(zé)任（如合同約定“每逾期一日，按合同總價(jià)的[X]%支付違約金”）。三、關(guān)于工程質(zhì)量爭(zhēng)議的答辯被答辯人施工的工程存在[墻體裂縫、防水滲漏等質(zhì)量問題]，答辯人已委托[第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)名稱]進(jìn)行檢測(cè)，檢測(cè)報(bào)告顯示工程質(zhì)量不符合合同約定及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（附檢測(cè)報(bào)告）。根據(jù)合同約定，被答辯人應(yīng)承擔(dān)維修責(zé)任或賠償損失，答辯人有權(quán)拒付相應(yīng)工程款（或“行使抗辯權(quán)暫不支付工程款”）。綜上，被答辯人的訴訟請(qǐng)求缺乏事實(shí)與法律依據(jù)，請(qǐng)求貴院依法駁回其全部訴訟請(qǐng)求，并判令被答辯人承擔(dān)本案訴訟費(fèi)。證據(jù)和證據(jù)來源，證人姓名和住所：1.《[工程名稱]建設(shè)工程施工合同》，原件/復(fù)印件，證明合同關(guān)于付款、工期、質(zhì)量的約定；2.工程結(jié)算異議函及郵寄記錄，原件/復(fù)印件，證明答辯人對(duì)結(jié)算金額的異議；3.第三方檢測(cè)報(bào)告，原件/復(fù)印件，證明工程質(zhì)量問題；（根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充其他證據(jù)）此致[具體人民法院名稱]附：本答辯狀副本[x]份答辯人(簽名/蓋章)：[被告名稱/法定代表人簽字][答辯日期]實(shí)務(wù)要點(diǎn)：答辯需針對(duì)原告訴求逐一回應(yīng)，避免遺漏；主張己方權(quán)利（如質(zhì)量抗辯、工期反索賠）時(shí)，需提供充分證據(jù)；若有反訴意向，可在答辯狀中明確提出“另案反訴”或直接附反訴狀。三、反訴狀（建筑工程合同糾紛）適用場(chǎng)景：被告認(rèn)為原告的違約行為給自己造成損失，或原告的訴訟請(qǐng)求無依據(jù)，需向原告主張權(quán)利（如工期違約金、質(zhì)量修復(fù)費(fèi)）時(shí)，在同一訴訟中提起反訴。反訴狀反訴原告（本訴被告）：[被告名稱]，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/身份證號(hào)：[具體代碼/號(hào)碼]，住所地/住址：[詳細(xì)地址]，法定代表人/負(fù)責(zé)人：[姓名]，職務(wù)：[職務(wù)]，聯(lián)系電話：[聯(lián)系電話]。反訴被告（本訴原告）：[原告名稱]，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/身份證號(hào)：[具體代碼/號(hào)碼]，住所地/住址：[詳細(xì)地址]，法定代表人/負(fù)責(zé)人：[姓名]，職務(wù)：[職務(wù)]，聯(lián)系電話：[聯(lián)系電話]。反訴請(qǐng)求：1.判令反訴被告支付工期延誤違約金人民幣[X]元；2.判令反訴被告賠償因工程質(zhì)量問題產(chǎn)生的修復(fù)費(fèi)用人民幣[X]元；3.判令反訴被告承擔(dān)本案反訴費(fèi)。事實(shí)與理由：反訴原告與反訴被告于[X]年[X]月[X]日簽訂《[工程名稱]建設(shè)工程施工合同》，約定反訴被告承建反訴原告發(fā)包的[工程內(nèi)容]，工期自[開工日期]至[竣工日期]，逾期竣工按每日[X]元支付違約金；工程質(zhì)量需符合[國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)/合同約定標(biāo)準(zhǔn)]，否則反訴被告應(yīng)承擔(dān)修復(fù)責(zé)任及損失。合同履行中，反訴被告存在以下違約行為：1.工期延誤：反訴被告未按合同約定工期完工，實(shí)際竣工日期為[X]年[X]月[X]日，逾期[X]天。經(jīng)反訴原告多次催告，反訴被告仍以[資金不足、材料短缺等不合理理由]拖延工期，導(dǎo)致反訴原告[錯(cuò)失商業(yè)機(jī)會(huì)、額外支付租賃費(fèi)用等損失]（附催告函、工期簽證等證據(jù)）。2.工程質(zhì)量缺陷：工程竣工后，反訴原告發(fā)現(xiàn)[屋頂漏水、混凝土強(qiáng)度不達(dá)標(biāo)等質(zhì)量問題]，反訴被告拒絕履行維修義務(wù)。反訴原告委托[第三方維修單位名稱]進(jìn)行修復(fù)，產(chǎn)生修復(fù)費(fèi)用[X]元（附維修合同、付款憑證、檢測(cè)報(bào)告等證據(jù)）。反訴原告認(rèn)為，反訴被告的違約行為嚴(yán)重違反合同約定，給反訴原告造成重大經(jīng)濟(jì)損失。根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》第五百七十七條、第七百九十九條，《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋（一）》相關(guān)規(guī)定，特提起反訴，望貴院依法支持反訴請(qǐng)求。證據(jù)和證據(jù)來源，證人姓名和住所：1.《[工程名稱]建設(shè)工程施工合同》，原件/復(fù)印件，證明雙方權(quán)利義務(wù)；2.工期催告函及郵寄記錄，原件/復(fù)印件，證明反訴原告催告事實(shí)；3.第三方維修合同及付款憑證，原件/復(fù)印件，證明修復(fù)費(fèi)用金額；（根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充其他證據(jù)）此致[具體人民法院名稱]附：本反訴狀副本[x]份反訴原告(簽名/蓋章)：[被告名稱/法定代表人簽字][反訴日期]實(shí)務(wù)要點(diǎn)：反訴請(qǐng)求需與本訴基于同一法律關(guān)系（如同一建設(shè)工程合同）；反訴應(yīng)在舉證期限屆滿前提出（一般為一審法庭辯論終結(jié)前）；損失主張需提供明確的計(jì)算依據(jù)（如合同約定、實(shí)際支出憑證）。四、財(cái)產(chǎn)保全申請(qǐng)書（建筑工程合同糾紛）適用場(chǎng)景：原告（或反訴原告）為防止被告（或反訴被告）轉(zhuǎn)移、隱匿財(cái)產(chǎn)，影響判決執(zhí)行，向法院申請(qǐng)查封、扣押、凍結(jié)對(duì)方財(cái)產(chǎn)時(shí)使用。財(cái)產(chǎn)保全申請(qǐng)書申請(qǐng)人：[申請(qǐng)人名稱]，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/身份證號(hào)：[具體代碼/號(hào)碼]，住所地/住址：[詳細(xì)地址]，法定代表人/負(fù)責(zé)人：[姓名]，職務(wù)：[職務(wù)]，聯(lián)系電話：[聯(lián)系電話]。被申請(qǐng)人：[被申請(qǐng)人名稱]，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/身份證號(hào)：[具體代碼/號(hào)碼]，住所地/住址：[詳細(xì)地址]，法定代表人/負(fù)責(zé)人：[姓名]，職務(wù)：[職務(wù)]，聯(lián)系電話：[聯(lián)系電話]。請(qǐng)求事項(xiàng)：請(qǐng)求貴院依法查封、扣押、凍結(jié)被申請(qǐng)人名下價(jià)值人民幣[X]元的財(cái)產(chǎn)（或明確財(cái)產(chǎn)線索，如“被申請(qǐng)人名下位于[地址]的房產(chǎn)一套”“被申請(qǐng)人在[銀行名稱]的賬戶存款[X]元”）。事實(shí)與理由：申請(qǐng)人與被申請(qǐng)人因建設(shè)工程合同糾紛一案，已向貴院提起訴訟（案號(hào)：[如有]）。因被申請(qǐng)人存在[轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)跡象，如“近期大量轉(zhuǎn)出資金”“擬轉(zhuǎn)讓涉案工程相關(guān)股權(quán)”等]，若不及時(shí)采取保全措施，將導(dǎo)致生效判決難以執(zhí)行，申請(qǐng)人的合法權(quán)益無法得到保障。申請(qǐng)人自愿以[擔(dān)保財(cái)產(chǎn)信息，如“申請(qǐng)人名下位于[地址]的房產(chǎn)（不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證號(hào)：[X]）”“保險(xiǎn)公司出具的訴訟財(cái)產(chǎn)保全責(zé)任保險(xiǎn)保單（保單號(hào)：[X]）”]作為擔(dān)保，承擔(dān)因保全錯(cuò)誤給被申請(qǐng)人造成的損失。此致[具體人民法院名稱]申請(qǐng)人(簽名/蓋章)：[申請(qǐng)人名稱/法定代表人簽字][申請(qǐng)日期]附：1.被申請(qǐng)人財(cái)產(chǎn)線索清單；2.擔(dān)保財(cái)產(chǎn)證明材料。實(shí)務(wù)要點(diǎn)：財(cái)產(chǎn)線索需具體、明確（如銀行賬戶、房產(chǎn)地址、車輛牌號(hào)）；擔(dān)保方式需合法有效（現(xiàn)金、房產(chǎn)、保函均可，保函需符合法院要求）；保全申請(qǐng)應(yīng)在訴訟中（或訴前）及時(shí)提出，訴前保全需在30日內(nèi)起訴。五、證據(jù)清單（建筑工程合同糾紛）適用場(chǎng)景：訴訟中，當(dāng)事人向法院提交證據(jù)時(shí)，需按要求整理證據(jù)清單，便于法庭質(zhì)證。證據(jù)清單案號(hào)：[（202X）X民初X號(hào)]當(dāng)事人（原告/被告/反訴原告/反訴被告）：[當(dāng)事人名稱]序號(hào)證據(jù)名稱證據(jù)形式份數(shù)證據(jù)來源證明內(nèi)容:---:---------------1《[工程名稱]建設(shè)工程施工合同》及補(bǔ)充協(xié)議復(fù)印件（與原件核對(duì)無異）1己方留存證明雙方合同關(guān)系、權(quán)利義務(wù)約定2工程進(jìn)度款支付憑證（銀行轉(zhuǎn)賬回單、收據(jù)）復(fù)印件（與原件核對(duì)無異）[X]銀行/財(cái)務(wù)部門證明已付/未付工程款金額、付款時(shí)間3工程簽證單、設(shè)計(jì)變更通知復(fù)印件（與原件核對(duì)無異）[X]監(jiān)理單位/發(fā)包方證明工程變更內(nèi)容、價(jià)款調(diào)整依據(jù)4竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（含驗(yàn)收記錄、整改回復(fù)）復(fù)印件（與原件核對(duì)無異）1發(fā)包方/監(jiān)理單位證明工程竣工時(shí)間、質(zhì)量驗(yàn)收情況5催款函及郵寄憑證（EMS面單、簽收記錄）復(fù)印件（與原件核對(duì)無異）[X]己方郵寄證明向?qū)Ψ酱吒娓犊?、主張?quán)利的事實(shí)6第三方檢測(cè)報(bào)告（工程質(zhì)量檢測(cè)）復(fù)印件（與原件核對(duì)無異）1檢測(cè)機(jī)構(gòu)證明工程質(zhì)量是否符合約定/標(biāo)準(zhǔn)7工期延誤簽證（監(jiān)理日志、會(huì)議紀(jì)要）復(fù)印件（與原件核對(duì)無異）[X]監(jiān)理單位/發(fā)包方證明工期延誤的原因、責(zé)任主體8損失計(jì)算清單（人工、材料、租賃費(fèi)用等）原件1己方制作證明因?qū)Ψ竭`約產(chǎn)生的損失金額提交人（簽名/蓋章）：[當(dāng)事人名稱/法定代表人簽字]日期：[提交日期]實(shí)務(wù)要點(diǎn)：證據(jù)需按證明目的分類整理，便于法庭快速了解邏輯；復(fù)印件需注明“與原件核對(duì)無異”，并由提交人簽字蓋章；電子證據(jù)（如郵件、聊天記錄）需提供載體（如光盤）及書面整理版，注明時(shí)間、主體、內(nèi)容。六、民事上訴狀（建筑工程合同糾紛）適用場(chǎng)景：當(dāng)事人對(duì)一審判決（或裁定）不服，向上一級(jí)人民法院提起上訴時(shí)使用。民事上訴狀上訴人（一審原告/被告/反訴原告/反訴被告）：[上訴人名稱]，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/身份證號(hào)：[具體代碼/號(hào)碼]，住所地/住址：[詳細(xì)地址]，法定代表人/負(fù)責(zé)人：[姓名]，職務(wù)：[職務(wù)]，聯(lián)系電話：[聯(lián)系電話]。被上訴人（一審被告/原告/反訴被告/反訴原告）：[被上訴人名稱]，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/身份證號(hào)：[具體代碼/號(hào)碼]，住所地/住址：[詳細(xì)地址]，法定代表人/負(fù)責(zé)人：[姓名]，職務(wù)：[職務(wù)]，聯(lián)系電話：[聯(lián)系電話]。上訴人因與被上訴人建設(shè)工程合同糾紛一案，不服[一審法院名稱]于[X]年[X]月[X]日作出的（202X）X民初X號(hào)民事判決（或裁定），現(xiàn)提出上訴。上訴請(qǐng)求：1.撤銷（202X）X民初X號(hào)民事判決第[X]項(xiàng)，改判被上訴人支付工程款人民幣[X]元（或“改判駁回被上訴人的全