工棚承攬合同范本甲方（定作人）：姓名：身份證號(hào)碼：地址：聯(lián)系電話：乙方（承攬人）：名稱：統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：法定代表人：地址：聯(lián)系電話：鑒于甲方有搭建工棚的需求，乙方具備相應(yīng)的承攬能力，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》相關(guān)規(guī)定，就甲方委托乙方承攬工棚搭建事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、標(biāo)的物或服務(wù)具體描述1.工棚規(guī)格乙方承攬搭建的工棚位于[具體地點(diǎn)]，長(zhǎng)[X]米，寬[X]米，高度為[X]米，建筑面積共計(jì)[X]平方米。工棚采用[具體材質(zhì)，如鋼結(jié)構(gòu)框架、彩鋼板墻面等]結(jié)構(gòu)，確保具備足夠的強(qiáng)度和穩(wěn)定性，能夠抵御一定的自然天氣條件。2.功能要求該工棚主要用于存放[具體物品，如建筑材料、設(shè)備等]，需具備良好的通風(fēng)和防潮功能，內(nèi)部地面需進(jìn)行[具體處理，如混凝土澆筑、鋪設(shè)防潮墊等]，以滿足物品存放的要求。同時(shí)，工棚應(yīng)設(shè)置合理的門(mén)窗，保證采光和人員進(jìn)出方便。3.配套設(shè)施乙方負(fù)責(zé)在工棚內(nèi)安裝[具體數(shù)量]個(gè)照明燈具，確保工棚內(nèi)光線充足；配備[具體數(shù)量]個(gè)通風(fēng)設(shè)備，以保證空氣流通；在工棚外設(shè)置[具體數(shù)量]個(gè)排水口，防止雨水積聚。二、權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)對(duì)乙方的施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查，提出合理的意見(jiàn)和建議。對(duì)工棚的質(zhì)量、規(guī)格、功能等方面不符合合同約定時(shí)，有權(quán)要求乙方進(jìn)行整改或承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。2.義務(wù)按照合同約定向乙方支付承攬費(fèi)用。向乙方提供搭建工棚所需的場(chǎng)地，并保證場(chǎng)地具備施工條件，如場(chǎng)地平整、通水通電等。協(xié)助乙方辦理施工過(guò)程中可能涉及的相關(guān)手續(xù)，如臨時(shí)用地審批等（若有需要）。及時(shí)接收乙方交付的已完工工棚，并按照合同約定進(jìn)行驗(yàn)收。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照合同約定支付承攬費(fèi)用。在施工過(guò)程中，根據(jù)實(shí)際情況合理調(diào)整施工方案，但應(yīng)提前通知甲方并取得甲方同意（若調(diào)整對(duì)合同主要內(nèi)容有重大影響）。2.義務(wù)按照合同約定的規(guī)格、質(zhì)量、功能要求及施工期限，完成工棚的搭建工作。自行提供搭建工棚所需的材料、設(shè)備、工具及人工，并確保所提供的材料和設(shè)備符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定。在施工過(guò)程中遵守國(guó)家法律法規(guī)及施工現(xiàn)場(chǎng)的安全規(guī)定，采取必要的安全防護(hù)措施，確保施工安全。如因乙方原因發(fā)生安全事故，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。接受甲方的監(jiān)督檢查，對(duì)甲方提出的合理意見(jiàn)和建議及時(shí)予以整改。在工棚搭建完成后，負(fù)責(zé)清理施工現(xiàn)場(chǎng)，恢復(fù)場(chǎng)地原狀。向甲方提供工棚的相關(guān)技術(shù)資料和質(zhì)量證明文件，如材料檢驗(yàn)報(bào)告、結(jié)構(gòu)計(jì)算書(shū)等。三、承攬費(fèi)用及支付方式1.承攬費(fèi)用雙方約定本合同的承攬費(fèi)用為人民幣[X]元（大寫(xiě)：[大寫(xiě)金額]）。該費(fèi)用為固定總價(jià)，不因任何因素調(diào)整（除本合同約定的調(diào)整情況外）。2.支付方式合同簽訂后，甲方支付承攬費(fèi)用的[X]%作為預(yù)付款，即人民幣[X]元（大寫(xiě)：[大寫(xiě)預(yù)付款金額]）。工棚主體結(jié)構(gòu)完工并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方支付承攬費(fèi)用的[X]%，即人民幣[X]元（大寫(xiě)：[大寫(xiě)進(jìn)度款金額]）。工棚全部搭建完成，經(jīng)甲方整體驗(yàn)收合格后，甲方支付剩余承攬費(fèi)用，即人民幣[X]元（大寫(xiě)：[大寫(xiě)尾款金額]）。乙方應(yīng)在甲方每次付款前向甲方提供合法有效的發(fā)票，否則甲方有權(quán)拒絕付款且不承擔(dān)任何違約責(zé)任。四、施工期限1.乙方應(yīng)在本合同簽訂之日起[X]日內(nèi)開(kāi)始施工，并在[開(kāi)始日期+X天]日內(nèi)完成工棚的搭建工作。2.如因甲方原因?qū)е乱曳綗o(wú)法按時(shí)施工或施工中斷，工期相應(yīng)順延，乙方不承擔(dān)違約責(zé)任。如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，每延誤一天，乙方應(yīng)按照承攬費(fèi)用的[X]%向甲方支付違約金。逾期超過(guò)[X]天的，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)返還甲方已支付的款項(xiàng)，并按照承攬費(fèi)用的[X]%向甲方支付違約金。五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)乙方搭建的工棚應(yīng)符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行的相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，特別是關(guān)于鋼結(jié)構(gòu)工程、彩鋼板安裝工程等方面的標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，應(yīng)滿足本合同約定的規(guī)格、功能要求。2.驗(yàn)收方式乙方在完成每個(gè)施工階段后，應(yīng)提前通知甲方進(jìn)行階段性驗(yàn)收。甲方應(yīng)在接到通知后的[X]日內(nèi)組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后雙方簽署相應(yīng)的驗(yàn)收文件。工棚全部搭建完成后，乙方應(yīng)向甲方提交驗(yàn)收申請(qǐng)。甲方應(yīng)在收到申請(qǐng)后的[X]日內(nèi)組織全面驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括工棚的結(jié)構(gòu)安全、外觀質(zhì)量、功能實(shí)現(xiàn)等方面。如驗(yàn)收合格，雙方簽署整體驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；如驗(yàn)收不合格，乙方應(yīng)按照甲方的要求在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改，直至驗(yàn)收合格。整改費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)，且整改期間不計(jì)入工期。六、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任若甲方未按照合同約定支付承攬費(fèi)用，每逾期一天，應(yīng)按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金。若甲方未按照合同約定提供場(chǎng)地或協(xié)助辦理相關(guān)手續(xù)，導(dǎo)致乙方無(wú)法正常施工，應(yīng)承擔(dān)乙方因此造成的損失，包括但不限于停工損失、材料設(shè)備閑置損失等。2.乙方違約責(zé)任如乙方未按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格、功能要求完成工棚搭建工作，應(yīng)負(fù)責(zé)無(wú)償整改直至符合合同要求。如因整改導(dǎo)致工期延誤，還應(yīng)按照本合同關(guān)于工期延誤的約定承擔(dān)違約責(zé)任。如整改后仍不符合要求，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)返還甲方已支付的款項(xiàng)，并按照承攬費(fèi)用的[X]%向甲方支付違約金。若乙方未按照合同約定的施工期限完成工棚搭建工作，應(yīng)按照本合同關(guān)于工期延誤的約定承擔(dān)違約責(zé)任。乙方提供的材料、設(shè)備不符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或合同約定，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)更換，并承擔(dān)因此造成的工期延誤及其他損失。如乙方擅自將承攬的工作轉(zhuǎn)包給第三方，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)返還甲方已支付的款項(xiàng)，并按照承攬費(fèi)用的[X]%向甲方支付違約金。七、爭(zhēng)議解決本合同在履行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本合同一式