版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
改造承攬協(xié)議書甲方(定作人):姓名:身份證號:地址:聯(lián)系電話:乙方(承攬人):名稱:統(tǒng)一社會信用代碼:法定代表人:地址:聯(lián)系電話:鑒于甲方有[具體項(xiàng)目名稱]的改造需求,乙方具備相應(yīng)的改造承攬能力,雙方經(jīng)友好協(xié)商,依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,就甲方委托乙方進(jìn)行改造承攬事宜達(dá)成如下協(xié)議:一、標(biāo)的物或服務(wù)具體描述1.改造項(xiàng)目內(nèi)容對甲方位于[具體地址]的[房屋類型或場所名稱]進(jìn)行全面改造,包括但不限于室內(nèi)裝修、水電改造、門窗更換、墻面地面處理等。具體改造細(xì)節(jié)及要求見附件《改造項(xiàng)目清單及要求》。乙方應(yīng)按照附件中明確的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)格進(jìn)行施工,確保改造后的[房屋類型或場所名稱]符合甲方預(yù)期的使用功能和美觀要求。2.材料供應(yīng)除另有約定外,乙方負(fù)責(zé)提供改造所需的全部材料,但材料的質(zhì)量應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)范,并向甲方提供材料的質(zhì)量合格證明文件。甲方有權(quán)對乙方所使用的材料進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)督,如發(fā)現(xiàn)材料不符合要求,甲方有權(quán)要求乙方更換。3.服務(wù)范圍乙方應(yīng)負(fù)責(zé)整個改造項(xiàng)目的施工組織、協(xié)調(diào)及管理,包括但不限于安排施工人員、制定施工計劃、確保施工安全等。施工期間,乙方應(yīng)保持施工現(xiàn)場的整潔和有序,做到文明施工。施工結(jié)束后,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)清理現(xiàn)場,將廢棄物運(yùn)至指定地點(diǎn)。二、權(quán)利義務(wù)1.甲方權(quán)利義務(wù)權(quán)利有權(quán)對乙方的施工過程進(jìn)行監(jiān)督檢查,提出意見和建議。按照本協(xié)議約定的時間和方式支付報酬。對改造工程的質(zhì)量、進(jìn)度、安全等方面進(jìn)行監(jiān)督,如發(fā)現(xiàn)乙方存在違約行為或工程質(zhì)量問題,有權(quán)要求乙方整改或采取其他補(bǔ)救措施。義務(wù)向乙方提供開展改造工作所需的相關(guān)資料和信息,協(xié)助乙方辦理施工過程中可能涉及的各類手續(xù)(如施工許可證等),但因乙方自身原因?qū)е率掷m(xù)辦理延誤或無法辦理的,責(zé)任由乙方承擔(dān)。按照協(xié)議約定的時間和方式向乙方支付報酬。為乙方的施工工作提供必要的協(xié)助和配合,如協(xié)調(diào)相鄰關(guān)系等。2.乙方權(quán)利義務(wù)權(quán)利按照本協(xié)議約定獲取報酬。根據(jù)改造項(xiàng)目的實(shí)際情況,在符合法律法規(guī)和本協(xié)議約定的前提下,合理安排施工計劃和施工方式,但需提前通知甲方。義務(wù)嚴(yán)格按照本協(xié)議約定及附件《改造項(xiàng)目清單及要求》進(jìn)行施工,確保改造工程的質(zhì)量、進(jìn)度和安全,達(dá)到國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)范要求,并通過甲方驗(yàn)收。自行承擔(dān)施工過程中的全部費(fèi)用,包括但不限于材料采購、設(shè)備租賃、人員工資、水電費(fèi)等,但甲方另有約定承擔(dān)的費(fèi)用除外。負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全管理,采取必要的安全防護(hù)措施,確保施工過程中不發(fā)生安全事故。如因乙方原因?qū)е掳踩鹿剩曳綉?yīng)承擔(dān)全部法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。施工期間,乙方應(yīng)對施工人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn),為施工人員購買足額的人身意外傷害保險。遵守國家法律法規(guī)及施工現(xiàn)場所在地的相關(guān)規(guī)定,文明施工,減少施工對周邊環(huán)境和居民的影響。定期向甲方匯報施工進(jìn)展情況,接受甲方的監(jiān)督檢查。在施工過程中,如遇重大問題或變更事項(xiàng),應(yīng)及時通知甲方,并取得甲方書面同意。施工結(jié)束后,負(fù)責(zé)清理施工現(xiàn)場,將廢棄物運(yùn)至指定地點(diǎn),并向甲方提交改造工程的竣工報告及相關(guān)資料。對改造工程提供質(zhì)量保證期,質(zhì)量保證期自工程竣工驗(yàn)收合格之日起[X]年。在質(zhì)量保證期內(nèi),如因乙方施工質(zhì)量問題導(dǎo)致改造工程出現(xiàn)損壞或故障,乙方應(yīng)免費(fèi)負(fù)責(zé)修復(fù)或更換。三、報酬及支付方式1.報酬金額經(jīng)雙方協(xié)商一致,本改造承攬項(xiàng)目的報酬為人民幣[具體金額]元(大寫:[大寫金額])。2.支付方式合同簽訂后[X]日內(nèi),甲方向乙方支付報酬的[X]%作為預(yù)付款,即人民幣[預(yù)付款金額]元(大寫:[大寫預(yù)付款金額])。改造工程進(jìn)度達(dá)到[具體進(jìn)度節(jié)點(diǎn)]后,經(jīng)甲方驗(yàn)收合格,甲方向乙方支付報酬的[X]%,即人民幣[進(jìn)度款金額]元(大寫:[大寫進(jìn)度款金額])。在改造工程全部完工并通過甲方最終驗(yàn)收后[X]日內(nèi),甲方向乙方支付剩余報酬,即人民幣[尾款金額]元(大寫:[大寫尾款金額])。3.乙方收款賬戶信息開戶銀行:賬號:戶名:乙方應(yīng)在每次收款前向甲方提供合法有效的發(fā)票,否則甲方有權(quán)拒絕付款且不承擔(dān)任何違約責(zé)任。四、工期1.開工日期本改造承攬項(xiàng)目定于[具體開工日期]開工,但乙方應(yīng)在開工前[X]日通知甲方。如因甲方原因?qū)е麻_工延誤,工期相應(yīng)順延;如因乙方原因?qū)е麻_工延誤,乙方應(yīng)承擔(dān)由此給甲方造成的全部損失。2.竣工日期本改造承攬項(xiàng)目應(yīng)于開工之日起[X]個工作日內(nèi)竣工,但因不可抗力或甲方原因?qū)е鹿て谘诱`的除外。乙方應(yīng)在竣工前[X]日向甲方提交竣工報告,通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收。3.工期延誤如因不可抗力因素導(dǎo)致工期延誤,乙方應(yīng)及時通知甲方,并提供相關(guān)證明文件。工期相應(yīng)順延,雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。如因甲方原因?qū)е鹿て谘诱`,乙方應(yīng)及時與甲方協(xié)商解決方案,采取合理措施盡量減少損失。由此增加的費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期相應(yīng)順延。如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`,乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,每延誤一日,按照本協(xié)議報酬金額的[X]%向甲方支付違約金。如因乙方延誤工期給甲方造成其他損失的,乙方還應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。延誤超過[X]日的,甲方有權(quán)解除本協(xié)議,乙方應(yīng)返還甲方已支付的全部款項(xiàng),并按照本協(xié)議報酬金額中的[X]%向甲方支付違約金。同時,乙方應(yīng)賠償甲方因此遭受的全部損失。五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)改造工程應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)范,同時滿足附件《改造項(xiàng)目清單及要求》中明確的各項(xiàng)要求。乙方應(yīng)確保改造后的工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良水平,無明顯質(zhì)量瑕疵。2.驗(yàn)收程序乙方在完成每個階段的施工任務(wù)后,應(yīng)提前通知甲方進(jìn)行階段性驗(yàn)收。甲方應(yīng)在接到通知后[X]個工作日內(nèi)組織驗(yàn)收。如驗(yàn)收合格,雙方應(yīng)簽署階段性驗(yàn)收報告;如驗(yàn)收不合格,乙方應(yīng)按照甲方要求進(jìn)行整改,直至驗(yàn)收合格。改造工程全部完工后,乙方應(yīng)向甲方提交竣工報告,并通知甲方進(jìn)行最終驗(yàn)收。甲方應(yīng)在接到通知后[X]個工作日內(nèi)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括但不限于工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、施工資料等。如驗(yàn)收合格,雙方應(yīng)簽署竣工驗(yàn)收報告,甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定支付剩余報酬;如驗(yàn)收不合格,乙方應(yīng)按照甲方要求在[X]日內(nèi)完成整改,并重新提交驗(yàn)收申請。如乙方在規(guī)定時間內(nèi)未能完成整改或整改后仍不符合要求,甲方有權(quán)拒絕支付剩余報酬,并要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。六、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任如甲方未按照本協(xié)議約定的時間和方式支付報酬,每逾期一日,應(yīng)按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的,乙方有權(quán)暫停施工,由此造成的工期延誤及其他損失由甲方承擔(dān)。如甲方違反本協(xié)議約定,拒絕或阻礙乙方正常施工,導(dǎo)致乙方無法按時完成改造工程,甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,賠償乙方因此遭受的全部損失,包括但不限于直接損失、間接損失、預(yù)期利益損失等。2.乙方違約責(zé)任如乙方未按照本協(xié)議約定及附件要求進(jìn)行施工,導(dǎo)致改造工程質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn),乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無償返工直至達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn),并承擔(dān)由此給甲方造成的全部損失。如因乙方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量問題給甲方或第三方造成人身傷害或財產(chǎn)損失的,乙方應(yīng)承擔(dān)全部法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。如乙方未按照本協(xié)議約定的工期完成改造工程,每延誤一日,應(yīng)按照本協(xié)議報酬金額的[X]%向甲方支付違約金。如因乙方延誤工期給甲方造成其他損失的,乙方還應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。延誤超過[X]日的,甲方有權(quán)解除本協(xié)議,乙方應(yīng)返還甲方已支付的全部款項(xiàng),并按照本協(xié)議報酬金額中的[X]%向甲方支付違約金。同時,并賠償甲方因此遭受的全部損失。如乙方擅自更換本協(xié)議約定的材料或設(shè)備,甲方有權(quán)要求乙方立即更換,并承擔(dān)違約責(zé)任。如因乙方更換材料或設(shè)備導(dǎo)致改造工程質(zhì)量下降或出現(xiàn)其他問題,乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任,負(fù)責(zé)無償返工直至達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn),并賠償甲方因此遭受的全部損失。如乙方違反本協(xié)議約定,將改造工程轉(zhuǎn)包或分包給第三方,甲方有權(quán)解除本協(xié)議,乙方應(yīng)返還甲方已支付的全部款項(xiàng),并按照本協(xié)議報酬金額中的[X]%向甲方支付違約金。同時,乙方應(yīng)賠償甲方因此遭受的全部損失。七、爭議解決本協(xié)議在履行過程中如發(fā)生爭議,雙方應(yīng)首先友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字(或蓋
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2026臺州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)行政執(zhí)法隊編外招聘1人考試參考試題及答案解析
- 2026西北工業(yè)大學(xué)材料學(xué)院輻射探測材料與器件團(tuán)隊招聘1人(陜西)考試備考題庫及答案解析
- 2026福建泉州市石獅商業(yè)運(yùn)營發(fā)展有限公司招聘2人考試備考題庫及答案解析
- 2026年貴州應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院單招綜合素質(zhì)筆試備考題庫帶答案解析
- 2026湖南長沙市麓山國際洞陽實(shí)驗(yàn)學(xué)校公開招聘編外合同制教師考試備考題庫及答案解析
- 2026新疆博爾塔拉州博樂市陽光聚合人力資源服務(wù)有限責(zé)任公司招聘4人考試參考題庫及答案解析
- 2026四川九州電子科技股份有限公司招聘NPI崗測試成績公示考試備考題庫及答案解析
- 2025年河北邢臺市中心血站第二批公開招聘編外工作人員1名考試參考題庫及答案解析
- 2026北京中關(guān)村第三小學(xué)雙新分校招聘考試備考題庫及答案解析
- 2026年四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院單招職業(yè)技能考試參考題庫附答案詳解
- 上海市嘉定區(qū)2026屆初三一模英語試題(含答案)
- DB34T 5346-2025水利工程建設(shè)安全生產(chǎn)風(fēng)險管控六項(xiàng)機(jī)制規(guī)范
- 2026年新媒體運(yùn)營推廣合同協(xié)議
- 2025-2026學(xué)年人教版九年級上冊歷史期末試卷(含答案和解析)
- 《小學(xué)語文六年級上冊第三單元復(fù)習(xí)》課件
- 重癥醫(yī)學(xué)科ICU知情同意書電子病歷
- 小區(qū)配電室用電安全培訓(xùn)課件
- 杭州余杭水務(wù)有限公司2025年度公開招聘備考題庫附答案詳解
- 鹿邑縣2025年事業(yè)單位引進(jìn)高層次人才備考題庫及答案詳解(新)
- 2025云南昆明巫家壩城市發(fā)展建設(shè)有限公司社會招聘14人筆試歷年難易錯考點(diǎn)試卷帶答案解析
- 醫(yī)院科室文化建設(shè)與禮儀
評論
0/150
提交評論