PAGE工程加工承攬合同范本合同編號：[具體編號]甲方（定作人）：名稱：[甲方公司全稱]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]聯(lián)系方式：[甲方聯(lián)系電話]統(tǒng)一社會信用代碼：[甲方信用代碼]乙方（承攬人）：名稱：[乙方公司全稱]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]聯(lián)系方式：[乙方聯(lián)系電話]統(tǒng)一社會信用代碼：[乙方信用代碼]鑒于甲方有工程加工承攬需求，乙方具備相應的加工承攬能力，根據(jù)《中華人民共和國民法典》第七百七十條至第七百八十七條等相關法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，就乙方為甲方提供工程加工承攬服務事宜達成如下協(xié)議：一、定義與解釋1.“合同”：指本工程加工承攬合同及其附件，以及對該合同及其附件作出的任何有效變更和補充文件。2.“工程”：指乙方按照本合同約定為甲方加工承攬的[具體工程名稱]。3.“驗收標準”：指雙方在本合同中約定的工程質量、規(guī)格、性能等方面的標準和要求。二、工程內(nèi)容及要求（一）工程概況1.工程名稱：[具體工程名稱]2.工程地點：[詳細工程地點]3.工程范圍：包括但不限于[詳細描述工程所涵蓋的具體工作內(nèi)容，如原材料采購、加工制作、安裝調(diào)試等]。（二）技術要求1.乙方應按照甲方提供的設計圖紙、技術文件和相關標準進行工程加工承攬。設計圖紙和技術文件作為本合同的附件，與本合同具有同等法律效力。2.工程所使用的原材料、構配件等應符合國家相關標準和甲方的要求。乙方應在使用前向甲方提供原材料、構配件的質量證明文件，經(jīng)甲方確認后方可使用。（三）質量標準1.工程質量應符合國家現(xiàn)行的相關標準、規(guī)范以及雙方約定的驗收標準。2.乙方應建立健全質量管理體系，對工程加工承攬的全過程進行質量控制，確保工程質量達到約定標準。三、合同價款及支付方式（一）合同價款本合同總價款為人民幣[大寫金額]元（小寫：￥[具體金額]元），該價款包括但不限于原材料采購、加工制作、運輸、安裝調(diào)試、稅費等乙方完成本合同約定工程所需的一切費用。（二）支付方式1.預付款：合同簽訂后[X]個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付合同總價款的[X]%作為預付款，即人民幣[大寫金額]元（小寫：￥[具體金額]元）。2.進度款：乙方完成工程進度達到[具體進度節(jié)點]時，經(jīng)甲方驗收合格后[X]個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付合同總價款的[X]%，即人民幣[大寫金額]元（小寫：￥[具體金額]元）。3.驗收款：工程全部完工并經(jīng)甲方驗收合格后[X]個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付合同總價款的[X]%，即人民幣[大寫金額]元（小寫：￥[具體金額]元）。4.質保金：合同總價款的[X]%作為質保金，即人民幣[大寫金額]元（小寫：￥[具體金額]元），在質保期屆滿且無質量問題后[X]個工作日內(nèi)無息支付給乙方。四、雙方權利義務（一）甲方權利義務1.權利有權對乙方的工程加工承攬過程進行監(jiān)督和檢查，要求乙方提供工程進度、質量等方面的資料。對乙方加工承攬的工程質量有異議時，有權要求乙方進行整改或返工。按照合同約定的標準和程序對工程進行驗收。2.義務按照合同約定的時間和方式向乙方支付合同價款。及時向乙方提供設計圖紙、技術文件等相關資料，并對乙方在工程加工承攬過程中提出的技術問題進行解答。為乙方提供必要的施工條件，如施工現(xiàn)場的水、電、場地等。（二）乙方權利義務1.權利按照合同約定的時間和方式收取合同價款。對甲方提供的設計圖紙、技術文件等資料有異議時，有權向甲方提出書面意見。2.義務嚴格按照合同約定的工程內(nèi)容、技術要求和質量標準進行加工承攬，確保工程質量和進度。自行承擔加工承攬過程中的風險和責任，包括但不限于原材料采購、加工制作、運輸、安裝調(diào)試等過程中的安全事故、質量問題等。遵守國家法律法規(guī)和相關行業(yè)規(guī)范，文明施工，保護環(huán)境。在工程交付前，負責對工程進行保管和維護，承擔工程損壞、滅失的風險。按照國家相關規(guī)定和合同約定，對工程提供質保服務。五、工程期限1.本工程的開工日期為[具體開工日期]，竣工日期為[具體竣工日期]，總工期為[X]日歷天。2.如遇不可抗力、甲方原因或其他非乙方原因導致工程延誤的，工期相應順延。乙方應在上述情況發(fā)生后[X]個工作日內(nèi)以書面形式通知甲方，并提供相關證明材料。六、工程驗收1.乙方完成工程全部內(nèi)容后，應向甲方提交書面驗收申請，并提供完整的工程資料。2.甲方應在收到乙方驗收申請后[X]個工作日內(nèi)組織驗收。驗收合格的，雙方簽署驗收報告；驗收不合格的，乙方應按照甲方的要求進行整改或返工，直至驗收合格為止。整改或返工的費用由乙方承擔，工期不予順延。3.工程驗收標準按照本合同約定的技術要求和質量標準執(zhí)行。七、質保期1.本工程的質保期為自工程驗收合格之日起[X]年。2.在質保期內(nèi)，乙方應免費提供質保服務，對工程出現(xiàn)的質量問題及時進行維修或更換。如因甲方使用不當或不可抗力等非乙方原因造成的質量問題，乙方可收取合理的維修費用。3.質保期內(nèi)，乙方應定期對工程進行回訪，了解工程使用情況，及時解決出現(xiàn)的問題。八、違約責任（一）甲方違約責任1.如甲方未按照合同約定的時間和方式支付合同價款，每逾期一日，應按照未支付金額的[X]‰向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權暫停工程施工，直至甲方支付應付款項及違約金。2.如因甲方原因導致工程延誤或增加乙方費用的，甲方應承擔相應的賠償責任。（二）乙方違約責任1.如乙方未按照合同約定的時間完成工程，每逾期一日，應按照合同總價款的[X]‰向甲方支付違約金。逾期超過[X]日的，甲方有權解除合同，并要求乙方按照合同總價款的[X]%向甲方支付違約金，同時承擔甲方因此遭受的損失。2.如乙方加工承攬的工程質量不符合合同約定的標準，乙方應負責無償整改或返工，直至達到驗收標準為止。如因工程質量問題給甲方造成損失的，乙方應承擔相應的賠償責任。3.如乙方未經(jīng)甲方同意擅自將工程轉包或分包給第三方的，甲方有權解除合同，并要求乙方按照合同總價款的[X]%向甲方支付違約金，同時承擔甲方因此遭受的損失。九、爭議解決本合同在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應首先友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。十、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至質保