PAGE承攬彩鋼工程合同協(xié)議甲方（定作人）：姓名：__________________身份證號碼：__________________地址：__________________聯(lián)系電話：__________________乙方（承攬人）：名稱：__________________統(tǒng)一社會信用代碼：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯(lián)系電話：__________________鑒于甲方有彩鋼工程需要進(jìn)行施工，乙方具備完成該工程的專業(yè)能力和資質(zhì)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方委托乙方承攬彩鋼工程事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：[具體彩鋼工程名稱]2.工程地點(diǎn)：[詳細(xì)工程地點(diǎn)]3.工程內(nèi)容及要求乙方負(fù)責(zé)為甲方承攬的彩鋼工程提供設(shè)計(jì)、制作、安裝等一系列服務(wù)。具體包括但不限于根據(jù)甲方需求設(shè)計(jì)彩鋼工程的布局、結(jié)構(gòu)，選用符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的彩鋼材料進(jìn)行制作，并按照規(guī)范要求進(jìn)行安裝施工，確保整個(gè)彩鋼工程符合國家相關(guān)建筑標(biāo)準(zhǔn)和安全規(guī)范。彩鋼工程的具體規(guī)格如下：彩鋼板材質(zhì)要求為[具體材質(zhì)型號]，厚度不低于[X]毫米，表面涂層應(yīng)具備[具體防腐、防火、防水等性能要求]。鋼結(jié)構(gòu)框架采用[具體鋼材型號]，焊接工藝應(yīng)符合[具體焊接標(biāo)準(zhǔn)]，確保結(jié)構(gòu)牢固、穩(wěn)定。工程整體外觀應(yīng)符合甲方提供的設(shè)計(jì)圖紙要求，顏色搭配為[具體顏色方案]。工程應(yīng)具備良好的密封性、保溫性和隔音性，滿足甲方使用功能需求。4.工程規(guī)模：[詳細(xì)描述工程的面積、長度、跨度等具體規(guī)模參數(shù)]二、合同價(jià)款及支付方式1.合同價(jià)款本彩鋼工程合同總價(jià)款為人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。此價(jià)格為固定總價(jià)，包含完成本工程所需的全部費(fèi)用，除因甲方提出的設(shè)計(jì)變更或不可抗力因素外，不因任何原因調(diào)整。2.支付方式合同簽訂后，甲方支付合同總價(jià)款的[X]%作為預(yù)付款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元），用于乙方采購原材料及安排前期施工準(zhǔn)備工作。彩鋼工程制作完成并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方支付合同總價(jià)款的[X]%，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。彩鋼工程安裝完畢且整體工程通過甲方及相關(guān)部門驗(yàn)收合格后，甲方支付剩余合同價(jià)款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。三、雙方權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)對乙方的工程進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，提出意見和建議。有權(quán)要求乙方按照合同約定的時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成彩鋼工程。在乙方違反合同約定時(shí)，有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任并采取補(bǔ)救措施。2.義務(wù)向乙方提供彩鋼工程的詳細(xì)設(shè)計(jì)要求、技術(shù)參數(shù)及相關(guān)資料，確保所提供資料的準(zhǔn)確性和完整性。按照合同約定的支付方式和時(shí)間及時(shí)支付工程價(jià)款。為乙方施工提供必要的施工條件，包括但不限于施工現(xiàn)場的場地平整、通水通電等，并協(xié)調(diào)處理施工過程中與周邊環(huán)境、其他施工單位等相關(guān)的協(xié)調(diào)工作。組織相關(guān)人員對乙方完成的工程進(jìn)行驗(yàn)收，并在驗(yàn)收合格后及時(shí)簽署驗(yàn)收文件。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照合同約定支付工程價(jià)款。在甲方提供的資料不準(zhǔn)確或不完整導(dǎo)致工程變更時(shí)，有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用增加及工期延誤責(zé)任。在施工過程中遇到不可抗力或甲方原因?qū)е率┕だщy時(shí)，有權(quán)要求甲方給予合理的解決方案或相應(yīng)的補(bǔ)償。2.義務(wù)按照國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及合同約定，組織專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行彩鋼工程的設(shè)計(jì)、制作和安裝施工，確保工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)。自行采購符合質(zhì)量要求的彩鋼材料及其他施工所需材料、設(shè)備，并對所采購材料、設(shè)備的質(zhì)量負(fù)責(zé)。在材料進(jìn)場前，應(yīng)向甲方提供材料的質(zhì)量證明文件及檢驗(yàn)報(bào)告，經(jīng)甲方確認(rèn)后方可使用。制定詳細(xì)的工程施工計(jì)劃，合理安排施工進(jìn)度，確保工程按時(shí)完成。在施工過程中，應(yīng)定期向甲方匯報(bào)工程進(jìn)度情況，接受甲方的監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全管理工作，制定安全管理制度，采取必要的安全防護(hù)措施，確保施工人員的人身安全和施工現(xiàn)場的安全。因乙方原因造成的安全事故，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。在工程竣工后，負(fù)責(zé)清理施工現(xiàn)場，做到工完場清。對工程質(zhì)量負(fù)責(zé)保修，保修期為自工程竣工驗(yàn)收合格之日起[X]年。在保修期內(nèi)，如因乙方施工質(zhì)量問題出現(xiàn)的工程損壞或故障，乙方應(yīng)在接到甲方通知后[X]小時(shí)內(nèi)做出響應(yīng)，并在[X]個(gè)工作日內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場進(jìn)行維修或更換。四、工程工期1.開工日期：本工程定于[具體開工日期]開工。2.竣工日期：本工程應(yīng)于開工之日起[X]個(gè)工作日內(nèi)竣工。如遇不可抗力或甲方原因?qū)е鹿て谘诱`的，工期相應(yīng)順延。乙方應(yīng)在工期延誤情況發(fā)生后[X]個(gè)工作日內(nèi)書面通知甲方，并提供相關(guān)證明文件。3.工期延誤因甲方未按照合同約定提供施工條件、未及時(shí)支付工程價(jià)款、變更設(shè)計(jì)或提出不合理要求等原因?qū)е鹿て谘诱`的，由甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，工期順延。因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`的，每延誤一天，乙方應(yīng)按照合同總價(jià)款的[X]%向甲方支付違約金。如因乙方延誤工期給甲方造成其他損失的，乙方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。因不可抗力因素導(dǎo)致工期延誤的，雙方應(yīng)協(xié)商解決工期順延及損失承擔(dān)問題，互不承擔(dān)違約責(zé)任。五、工程質(zhì)量及驗(yàn)收1.工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)本彩鋼工程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家現(xiàn)行的建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)滿足甲方提供的設(shè)計(jì)要求和使用功能需求。乙方應(yīng)建立質(zhì)量管理體系，對工程施工的全過程進(jìn)行質(zhì)量控制，確保每一道工序都符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.驗(yàn)收程序工程竣工后，乙方應(yīng)提前[X]個(gè)工作日向甲方提交工程竣工報(bào)告及相關(guān)驗(yàn)收資料，申請驗(yàn)收。甲方在接到乙方驗(yàn)收申請后，應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括彩鋼工程的設(shè)計(jì)、制作、安裝質(zhì)量，材料設(shè)備的質(zhì)量，工程外觀及使用功能等方面。如驗(yàn)收合格，雙方應(yīng)簽署工程竣工驗(yàn)收報(bào)告。如驗(yàn)收不合格，乙方應(yīng)按照甲方的要求在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行整改，直至達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。整改完成后，重新進(jìn)行驗(yàn)收，由此產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。六、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任若甲方未按照合同約定支付工程價(jià)款，每逾期一天，應(yīng)按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]天的，乙方有權(quán)暫停施工，并要求甲方支付已完成工程的價(jià)款及相應(yīng)違約金，同時(shí)工期順延。若甲方違反合同約定，未向乙方提供必要的施工條件或擅自變更設(shè)計(jì)、提出不合理要求等，導(dǎo)致乙方損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。2.乙方違約責(zé)任若乙方未按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成彩鋼工程，應(yīng)負(fù)責(zé)無償返工直至達(dá)到質(zhì)量要求。如因返工造成工期延誤的，按照工期延誤的相關(guān)約定承擔(dān)違約責(zé)任。如因乙方工程質(zhì)量問題給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。若乙方未按照合同約定的工期完成工程，應(yīng)按照工期延誤的相關(guān)約定支付違約金。如因乙方延誤工期導(dǎo)致甲方遭受其他損失的，乙方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。若乙方擅自將本工程轉(zhuǎn)包或分包給第三方，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方返還已支付的款項(xiàng)，同時(shí)乙方應(yīng)按照合同總價(jià)款的[X]%向甲方支付違約金。如因轉(zhuǎn)包或分包給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。乙方采購的材料、設(shè)備不符合質(zhì)量要求，導(dǎo)致工程質(zhì)量問題的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)更換合格材料、設(shè)備，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費(fèi)用及違約責(zé)任。七、爭議解決本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份