PAGE承包輕質(zhì)隔墻合同范本甲方（發(fā)包方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________乙方（承包方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________鑒于甲方有輕質(zhì)隔墻工程需要進(jìn)行承包施工，乙方具備相應(yīng)的施工資質(zhì)和能力，經(jīng)雙方友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方將輕質(zhì)隔墻工程承包給乙方事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：[具體工程名稱]2.工程地點(diǎn)：[詳細(xì)工程地點(diǎn)]3.工程內(nèi)容及要求輕質(zhì)隔墻的材料采用[具體材料名稱]，其質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，具備環(huán)保、防火、隔音等性能指標(biāo)要求。隔墻施工應(yīng)按照設(shè)計(jì)圖紙及規(guī)范要求進(jìn)行，墻體厚度為[具體厚度]，垂直度偏差不得超過[具體允許偏差值]，平整度偏差不得超過[具體允許偏差值]。隔墻的高度為[具體高度]，長(zhǎng)度根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況確定，門窗洞口等預(yù)留位置應(yīng)準(zhǔn)確無誤，確保后續(xù)施工順利進(jìn)行。輕質(zhì)隔墻應(yīng)與主體結(jié)構(gòu)可靠連接，連接方式為[具體連接方式]，連接點(diǎn)間距不得大于[具體間距值]。施工過程中，乙方應(yīng)采取必要的防護(hù)措施，避免對(duì)周邊環(huán)境及已完成工程造成損壞。二、承包方式乙方采用包工包料的方式承包本輕質(zhì)隔墻工程，即乙方負(fù)責(zé)提供輕質(zhì)隔墻所需的全部材料，并承擔(dān)施工過程中的人工費(fèi)用、機(jī)械費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用等一切與工程相關(guān)的費(fèi)用。三、合同工期1.開工日期：[具體開工日期]2.竣工日期：[具體竣工日期]3.總工期：[工期天數(shù)]天。如遇不可抗力因素或甲方原因?qū)е鹿て谘诱`，經(jīng)甲方書面確認(rèn)后，工期相應(yīng)順延。乙方應(yīng)在工期延誤情況發(fā)生后[具體天數(shù)]天內(nèi)，向甲方提交書面報(bào)告，說明延誤原因及預(yù)計(jì)延誤天數(shù)。四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1.本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行的施工驗(yàn)收規(guī)范及質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的合格等級(jí)。2.乙方應(yīng)建立質(zhì)量管理體系，嚴(yán)格按照施工圖紙、施工規(guī)范及操作規(guī)程組織施工，確保工程質(zhì)量。在施工過程中，乙方應(yīng)接受甲方及監(jiān)理單位的監(jiān)督檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時(shí)整改。3.工程竣工后，乙方應(yīng)提交工程質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并協(xié)助甲方組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收。如驗(yàn)收不合格，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無償返工直至達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)，由此造成的工期延誤及費(fèi)用增加由乙方承擔(dān)。五、雙方權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)對(duì)乙方的施工過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，提出整改意見和建議。（依據(jù)《民法典》第七百七十七條：定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。甲方監(jiān)督檢查應(yīng)合理，不得隨意變更工作要求）有權(quán)按照合同約定對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度等進(jìn)行驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)問題有權(quán)要求乙方整改或返工。有權(quán)根據(jù)工程實(shí)際情況對(duì)施工方案提出調(diào)整意見，但應(yīng)提前通知乙方。2.義務(wù)負(fù)責(zé)提供施工場(chǎng)地及施工所需的水電接口，并保證施工期間水電供應(yīng)正常。（依據(jù)《民法典》第七百八十四條：定作人應(yīng)當(dāng)按照約定的期限和方式向承攬人提供有關(guān)工作的技術(shù)資料和數(shù)據(jù)。甲方提供水電接口屬于提供相關(guān)條件）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場(chǎng)各施工單位之間的關(guān)系，為乙方施工創(chuàng)造良好的施工環(huán)境。按照合同約定及時(shí)支付工程款。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照合同約定支付工程款。有權(quán)要求甲方提供施工所需的相關(guān)資料及協(xié)助解決施工過程中遇到的問題。在施工過程中，如因甲方原因?qū)е鹿こ套兏蚬て谘诱`，有權(quán)要求甲方給予相應(yīng)的補(bǔ)償。2.義務(wù)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期要求及施工規(guī)范組織施工，確保工程順利完成。負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全管理工作，制定安全管理制度，采取必要的安全防護(hù)措施，確保施工人員及周邊人員的人身安全和財(cái)產(chǎn)安全。如因乙方原因發(fā)生安全事故，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。（依據(jù)《民法典》第一千一百九十二條：個(gè)人之間形成勞務(wù)關(guān)系，提供勞務(wù)一方因勞務(wù)造成他人損害的，由接受勞務(wù)一方承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。接受勞務(wù)一方承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任后，可以向有故意或者重大過失的提供勞務(wù)一方追償。提供勞務(wù)一方因勞務(wù)受到損害的，根據(jù)雙方各自的過錯(cuò)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。乙方作為承包方，對(duì)施工安全負(fù)責(zé)）負(fù)責(zé)施工期間的環(huán)境保護(hù)工作，采取有效措施控制施工揚(yáng)塵、噪聲等污染，減少對(duì)周邊環(huán)境的影響。按照甲方要求及時(shí)提交施工進(jìn)度報(bào)告、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)資料。工程竣工后，負(fù)責(zé)清理施工現(xiàn)場(chǎng)，做到工完場(chǎng)清。六、工程款支付1.合同總價(jià)款：本工程合同總價(jià)款為人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。此價(jià)格為固定總價(jià)，不因任何因素調(diào)整，但因甲方原因?qū)е碌墓こ套兏狻?.支付方式合同簽訂后，甲方支付合同總價(jià)款的[預(yù)付款比例]作為預(yù)付款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。輕質(zhì)隔墻工程完成[工程進(jìn)度節(jié)點(diǎn)比例1]后，甲方支付合同總價(jià)款的[進(jìn)度款比例1]，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。輕質(zhì)隔墻工程完成[工程進(jìn)度節(jié)點(diǎn)比例2]后，甲方支付合同總價(jià)款的[進(jìn)度款比例2]，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。工程竣工驗(yàn)收合格后，甲方支付至合同總價(jià)款的[驗(yàn)收款比例]，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。剩余合同總價(jià)款的[質(zhì)保金比例]作為質(zhì)保金，在質(zhì)保期屆滿后無質(zhì)量問題，甲方一次性無息支付給乙方。3.乙方應(yīng)在每次申請(qǐng)工程款前，向甲方提供合法有效的發(fā)票，否則甲方有權(quán)拒絕支付相應(yīng)款項(xiàng)，且不承擔(dān)任何違約責(zé)任。七、材料設(shè)備供應(yīng)1.乙方負(fù)責(zé)提供本工程所需的全部輕質(zhì)隔墻材料及設(shè)備，材料及設(shè)備的品牌、規(guī)格、型號(hào)等應(yīng)符合合同約定及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。乙方應(yīng)在材料及設(shè)備進(jìn)場(chǎng)前[具體天數(shù)]天通知甲方及監(jiān)理單位進(jìn)行檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可使用。2.如甲方對(duì)乙方提供的材料及設(shè)備質(zhì)量有異議，有權(quán)要求乙方進(jìn)行重新檢驗(yàn)或更換。如經(jīng)檢驗(yàn)確屬質(zhì)量問題，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無償更換，并承擔(dān)由此造成的工期延誤及費(fèi)用增加。八、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任若甲方未按照合同約定支付工程款，每逾期一天，應(yīng)按照未支付金額的[逾期付款違約金比例]向乙方支付違約金。逾期超過[具體天數(shù)]天的，乙方有權(quán)暫停施工，由此造成的工期延誤及費(fèi)用增加由甲方承擔(dān)。（依據(jù)《民法典》第五百七十七條：當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施或者賠償損失等違約責(zé)任。甲方逾期付款構(gòu)成違約）若甲方未按照合同約定提供施工場(chǎng)地、水電接口或協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場(chǎng)關(guān)系，導(dǎo)致乙方無法正常施工，應(yīng)承擔(dān)乙方因此造成的直接損失，并相應(yīng)順延工期。2.乙方違約責(zé)任若乙方未按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期要求完成工程，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無償返工直至達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)，由此造成的工期延誤及費(fèi)用增加由乙方承擔(dān)。如乙方逾期完工超過[具體天數(shù)]天，每逾期一天，應(yīng)按照合同總價(jià)款的[逾期完工違約金比例]向甲方支付違約金。逾期超過[具體天數(shù)]天的，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方返還已支付的工程款，同時(shí)乙方應(yīng)按照合同總價(jià)款的[解除合同違約金比例]向甲方支付違約金。（依據(jù)《民法典》第五百七十七條及相關(guān)規(guī)定，乙方未按約履行構(gòu)成違約）若乙方提供的材料及設(shè)備不符合合同約定或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，應(yīng)負(fù)責(zé)無償更換，并承擔(dān)由此造成的工期延誤及費(fèi)用增加。如因乙方材料及設(shè)備問題導(dǎo)致工程質(zhì)量問題，乙方應(yīng)承擔(dān)全部修復(fù)費(fèi)用及賠償甲方因此遭受的損失。若乙方在施工過程中違反安全管理規(guī)定或環(huán)境保護(hù)要求，導(dǎo)致發(fā)生安全事故或環(huán)境污染事件，應(yīng)承擔(dān)全部法律責(zé)任及經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。九、爭(zhēng)議解決本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十、其他條款1.本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效。2.本合同一式[合同份數(shù)]份，甲乙雙方各執(zhí)[持有份數(shù)]份，具有同等法律效力。3.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律