一級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格考試法律法規(guī)崗位技能鑒定題庫(kù)及參考答案考試時(shí)長(zhǎng)：120分鐘滿分：100分試卷名稱(chēng)：一級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格考試法律法規(guī)崗位技能鑒定題庫(kù)考核對(duì)象：一級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格考試考生題型分值分布：-判斷題（10題，每題2分）總分20分-單選題（10題，每題2分）總分20分-多選題（10題，每題2分）總分20分-案例分析題（3題，每題6分）總分18分-論述題（2題，每題11分）總分22分總分：100分---一、判斷題（每題2分，共20分）1.《中華人民共和國(guó)建筑法》規(guī)定，建筑施工企業(yè)可以允許其他單位或者個(gè)人以本單位的名義承攬工程。2.建設(shè)工程實(shí)行總承包的，由總承包單位對(duì)分包工程的質(zhì)量承擔(dān)連帶責(zé)任。3.施工單位應(yīng)當(dāng)建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，保證本單位安全生產(chǎn)條件符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。4.建設(shè)工程發(fā)生質(zhì)量事故，事故單位應(yīng)當(dāng)立即向當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門(mén)和其他有關(guān)部門(mén)報(bào)告。5.涉及建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動(dòng)的裝修工程，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在施工前委托原設(shè)計(jì)單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)條件的設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)方案。6.建筑施工企業(yè)必須依法進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，未經(jīng)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。7.建設(shè)工程實(shí)行招標(biāo)發(fā)包的，發(fā)包單位應(yīng)當(dāng)將工程發(fā)包給依法中標(biāo)的承包單位。8.分包單位應(yīng)當(dāng)接受總承包單位的監(jiān)督管理，并承擔(dān)分包工程的質(zhì)量和安全責(zé)任。9.建設(shè)工程發(fā)生質(zhì)量事故，事故單位隱瞞不報(bào)、謊報(bào)或者拖延報(bào)告的，依法追究刑事責(zé)任。10.建筑工程實(shí)行總承包的，由分包單位對(duì)分包工程的質(zhì)量承擔(dān)全部責(zé)任。二、單選題（每題2分，共20分）1.根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》，合同生效后，當(dāng)事人就質(zhì)量、價(jià)款或者報(bào)酬、履行地點(diǎn)等內(nèi)容沒(méi)有約定或者約定不明確的，可以協(xié)議補(bǔ)充。不能達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議的，按照合同有關(guān)條款或者交易習(xí)慣確定。以下哪種情況下，不能按照合同有關(guān)條款或者交易習(xí)慣確定？A.合同條款內(nèi)容相互矛盾B.交易習(xí)慣無(wú)法確定C.當(dāng)事人一方明確拒絕補(bǔ)充協(xié)議D.合同標(biāo)的物為新型技術(shù)產(chǎn)品，無(wú)類(lèi)似合同可參考2.根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)文件未經(jīng)審查或者審查不合格的，不得使用。以下哪項(xiàng)不屬于審查機(jī)構(gòu)的責(zé)任？A.審查勘察、設(shè)計(jì)文件的合規(guī)性B.確?？辈?、設(shè)計(jì)文件的質(zhì)量C.對(duì)勘察、設(shè)計(jì)單位進(jìn)行行政處罰D.提出勘察、設(shè)計(jì)優(yōu)化建議3.根據(jù)《安全生產(chǎn)法》，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的主要負(fù)責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人。以下哪項(xiàng)不屬于主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)？A.建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制B.組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程C.保證安全生產(chǎn)投入D.直接指揮現(xiàn)場(chǎng)施工作業(yè)4.根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的特點(diǎn)和需要，編制招標(biāo)文件。招標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)包括招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)要求、商務(wù)要求以及評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法等內(nèi)容。以下哪項(xiàng)不屬于招標(biāo)文件的必備內(nèi)容？A.招標(biāo)項(xiàng)目的具體要求和條件B.招標(biāo)人的資質(zhì)證明文件C.評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)標(biāo)方法D.招標(biāo)項(xiàng)目的預(yù)算金額5.根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，施工單位應(yīng)當(dāng)建立、健全安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度，對(duì)管理人員、作業(yè)人員每年進(jìn)行至少一次安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)。以下哪項(xiàng)不屬于安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)的內(nèi)容？A.安全生產(chǎn)法律法規(guī)B.安全生產(chǎn)操作規(guī)程C.安全生產(chǎn)事故案例分析D.項(xiàng)目管理技巧6.根據(jù)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》，用人單位自用工之日起即與勞動(dòng)者建立勞動(dòng)關(guān)系。用人單位與勞動(dòng)者在用工前訂立勞動(dòng)合同的，勞動(dòng)關(guān)系自訂立勞動(dòng)合同時(shí)建立。以下哪種情況下，勞動(dòng)關(guān)系自用工之日起建立？A.用人單位與勞動(dòng)者口頭約定勞動(dòng)關(guān)系B.用人單位與勞動(dòng)者簽訂書(shū)面勞動(dòng)合同C.用人單位實(shí)際開(kāi)始用工但未簽訂書(shū)面勞動(dòng)合同D.用人單位與勞動(dòng)者簽訂勞務(wù)協(xié)議7.根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，建設(shè)工程實(shí)行總承包的，由總承包單位對(duì)分包工程的質(zhì)量承擔(dān)連帶責(zé)任。以下哪項(xiàng)不屬于總承包單位的質(zhì)量責(zé)任？A.確保分包工程的質(zhì)量符合要求B.對(duì)分包工程進(jìn)行監(jiān)督管理C.對(duì)分包工程的質(zhì)量承擔(dān)全部責(zé)任D.直接實(shí)施分包工程的施工8.根據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》，當(dāng)事人不服地方人民法院第一審判決的，有權(quán)在判決書(shū)送達(dá)之日起十五日內(nèi)向上一級(jí)人民法院提起上訴。以下哪種情況下，當(dāng)事人可以提起上訴？A.一審判決已經(jīng)發(fā)生法律效力B.一審判決事實(shí)清楚、適用法律正確C.一審判決違反法律程序D.一審判決明顯缺乏事實(shí)依據(jù)9.根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，施工單位應(yīng)當(dāng)建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，保證本單位安全生產(chǎn)條件符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。以下哪項(xiàng)不屬于安全生產(chǎn)責(zé)任制的內(nèi)容？A.明確各級(jí)人員的安全生產(chǎn)職責(zé)B.建立安全生產(chǎn)檢查制度C.制定安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲措施D.直接指揮現(xiàn)場(chǎng)施工作業(yè)10.根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》，合同是平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。以下哪種情況下，合同無(wú)效？A.合同內(nèi)容違反法律法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定B.合同當(dāng)事人意思表示真實(shí)C.合同形式符合法律規(guī)定D.合同標(biāo)的物合法三、多選題（每題2分，共20分）1.根據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法》，建筑施工企業(yè)不得承攬超越本單位資質(zhì)等級(jí)許可的業(yè)務(wù)。以下哪些行為屬于違法行為？A.超越資質(zhì)等級(jí)承攬工程B.將工程轉(zhuǎn)包或者違法分包C.使用未取得資格證書(shū)的從業(yè)人員D.未按照規(guī)定辦理施工許可2.根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)文件應(yīng)當(dāng)符合下列要求：A.符合國(guó)家規(guī)定的勘察、設(shè)計(jì)規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)B.具有足夠的準(zhǔn)確性、可靠性C.滿足建設(shè)工程合理使用和經(jīng)濟(jì)適用的要求D.符合建設(shè)單位的技術(shù)要求3.根據(jù)《安全生產(chǎn)法》，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各級(jí)、各崗位的責(zé)任人員、責(zé)任范圍和考核標(biāo)準(zhǔn)。以下哪些屬于安全生產(chǎn)責(zé)任制的內(nèi)容？A.主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)B.安全管理人員的安全生產(chǎn)職責(zé)C.作業(yè)人員的安全生產(chǎn)職責(zé)D.安全生產(chǎn)投入標(biāo)準(zhǔn)4.根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的特點(diǎn)和需要，編制招標(biāo)文件。招標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)包括招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)要求、商務(wù)要求以及評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法等內(nèi)容。以下哪些屬于招標(biāo)文件的內(nèi)容？A.招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)要求和條件B.招標(biāo)人的資質(zhì)證明文件C.評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)標(biāo)方法D.招標(biāo)項(xiàng)目的預(yù)算金額5.根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，施工單位應(yīng)當(dāng)建立、健全安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度，對(duì)管理人員、作業(yè)人員每年進(jìn)行至少一次安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)。以下哪些屬于安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)的內(nèi)容？A.安全生產(chǎn)法律法規(guī)B.安全生產(chǎn)操作規(guī)程C.安全生產(chǎn)事故案例分析D.安全生產(chǎn)投入標(biāo)準(zhǔn)6.根據(jù)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》，用人單位與勞動(dòng)者可以在勞動(dòng)合同中約定試用期。試用期最長(zhǎng)不得超過(guò)六個(gè)月。以下哪些情況下，可以約定試用期？A.勞動(dòng)合同期限三個(gè)月以上不滿一年的B.勞動(dòng)合同期限一年以上不滿三年的C.勞動(dòng)合同期限三年以上固定期限的D.以完成一定工作任務(wù)為期限的勞動(dòng)合同7.根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，建設(shè)工程實(shí)行總承包的，由總承包單位對(duì)分包工程的質(zhì)量承擔(dān)連帶責(zé)任。以下哪些屬于總承包單位的質(zhì)量責(zé)任？A.確保分包工程的質(zhì)量符合要求B.對(duì)分包工程進(jìn)行監(jiān)督管理C.對(duì)分包工程的質(zhì)量承擔(dān)全部責(zé)任D.直接實(shí)施分包工程的施工8.根據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》，當(dāng)事人不服地方人民法院第一審判決的，有權(quán)在判決書(shū)送達(dá)之日起十五日內(nèi)向上一級(jí)人民法院提起上訴。以下哪些情況下，當(dāng)事人可以提起上訴？A.一審判決事實(shí)清楚、適用法律正確B.一審判決違反法律程序C.一審判決明顯缺乏事實(shí)依據(jù)D.一審判決已經(jīng)發(fā)生法律效力9.根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，施工單位應(yīng)當(dāng)建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，保證本單位安全生產(chǎn)條件符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。以下哪些屬于安全生產(chǎn)責(zé)任制的內(nèi)容？A.明確各級(jí)人員的安全生產(chǎn)職責(zé)B.建立安全生產(chǎn)檢查制度C.制定安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲措施D.直接指揮現(xiàn)場(chǎng)施工作業(yè)10.根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》，合同是平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。以下哪些情況下，合同無(wú)效？A.合同內(nèi)容違反法律法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定B.合同當(dāng)事人意思表示真實(shí)C.合同形式符合法律規(guī)定D.合同標(biāo)的物合法四、案例分析題（每題6分，共18分）案例一：某施工單位承接了一項(xiàng)建筑工程，合同約定工期為12個(gè)月。施工過(guò)程中，由于建設(shè)單位原因，工程暫停了2個(gè)月。施工單位要求建設(shè)單位支付停工期間的窩工費(fèi)，但建設(shè)單位拒絕支付，理由是合同中未約定停工期間的費(fèi)用。施工單位遂向當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會(huì)申請(qǐng)仲裁。問(wèn)題：1.仲裁委員會(huì)是否應(yīng)當(dāng)支持施工單位的請(qǐng)求？為什么？2.建設(shè)單位拒絕支付窩工費(fèi)的行為是否合法？為什么？案例二：某施工單位在施工過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)文件存在錯(cuò)誤，導(dǎo)致施工難度增加。施工單位遂與設(shè)計(jì)單位協(xié)商，要求設(shè)計(jì)單位承擔(dān)由此產(chǎn)生的額外費(fèi)用。設(shè)計(jì)單位拒絕，理由是合同中未約定設(shè)計(jì)變更的費(fèi)用承擔(dān)。施工單位遂向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。問(wèn)題：1.人民法院是否應(yīng)當(dāng)支持施工單位的請(qǐng)求？為什么？2.設(shè)計(jì)單位拒絕承擔(dān)額外費(fèi)用的行為是否合法？為什么？案例三：某施工單位在施工過(guò)程中，發(fā)生了一起安全事故，造成一名工人死亡。事故發(fā)生后，施工單位立即向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)報(bào)告，并積極配合調(diào)查。但事故調(diào)查結(jié)束后，施工單位發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)未對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。施工單位遂向當(dāng)?shù)厝嗣裾暾?qǐng)復(fù)議。問(wèn)題：1.當(dāng)?shù)厝嗣裾欠駪?yīng)當(dāng)受理施工單位的復(fù)議申請(qǐng)？為什么？2.施工單位是否有權(quán)要求當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰？為什么？五、論述題（每題11分，共22分）1.試述《中華人民共和國(guó)建筑法》中關(guān)于施工單位資質(zhì)管理的主要內(nèi)容，并分析其意義。2.試述《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》中關(guān)于建設(shè)工程質(zhì)量責(zé)任的主要內(nèi)容，并分析其意義。---標(biāo)準(zhǔn)答案及解析一、判斷題1.×《中華人民共和國(guó)建筑法》規(guī)定，建筑施工企業(yè)不得允許其他單位或者個(gè)人以本單位的名義承攬工程。2.√建設(shè)工程實(shí)行總承包的，由總承包單位對(duì)分包工程的質(zhì)量承擔(dān)連帶責(zé)任。3.√施工單位應(yīng)當(dāng)建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，保證本單位安全生產(chǎn)條件符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。4.√建設(shè)工程發(fā)生質(zhì)量事故，事故單位應(yīng)當(dāng)立即向當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門(mén)和其他有關(guān)部門(mén)報(bào)告。5.√涉及建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動(dòng)的裝修工程，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在施工前委托原設(shè)計(jì)單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)條件的設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)方案。6.√建筑施工企業(yè)必須依法進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，未經(jīng)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。7.√建設(shè)工程實(shí)行招標(biāo)發(fā)包的，發(fā)包單位應(yīng)當(dāng)將工程發(fā)包給依法中標(biāo)的承包單位。8.√分包單位應(yīng)當(dāng)接受總承包單位的監(jiān)督管理，并承擔(dān)分包工程的質(zhì)量和安全責(zé)任。9.√建設(shè)工程發(fā)生質(zhì)量事故，事故單位隱瞞不報(bào)、謊報(bào)或者拖延報(bào)告的，依法追究刑事責(zé)任。10.×建筑工程實(shí)行總承包的，由總承包單位對(duì)分包工程的質(zhì)量承擔(dān)連帶責(zé)任，分包單位也承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。解析：1.根據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法》第二十六條，建筑施工企業(yè)不得允許其他單位或者個(gè)人以本單位的名義承攬工程。因此，該說(shuō)法錯(cuò)誤。2.根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第四十五條，建設(shè)工程實(shí)行總承包的，由總承包單位對(duì)分包工程的質(zhì)量承擔(dān)連帶責(zé)任。因此，該說(shuō)法正確。3.根據(jù)《安全生產(chǎn)法》第四條，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的主要負(fù)責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人。因此，該說(shuō)法正確。4.根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第五十二條，建設(shè)工程發(fā)生質(zhì)量事故，事故單位應(yīng)當(dāng)立即向當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門(mén)和其他有關(guān)部門(mén)報(bào)告。因此，該說(shuō)法正確。5.根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第十一條，涉及建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動(dòng)的裝修工程，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在施工前委托原設(shè)計(jì)單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)條件的設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)方案。因此，該說(shuō)法正確。6.根據(jù)《安全生產(chǎn)法》第二十三條，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位必須依法進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，未經(jīng)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。因此，該說(shuō)法正確。7.根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》第十六條，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的特點(diǎn)和需要，編制招標(biāo)文件。因此，該說(shuō)法正確。8.根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第四十五條，分包單位應(yīng)當(dāng)接受總承包單位的監(jiān)督管理，并承擔(dān)分包工程的質(zhì)量和安全責(zé)任。因此，該說(shuō)法正確。9.根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第五十二條，建設(shè)工程發(fā)生質(zhì)量事故，事故單位隱瞞不報(bào)、謊報(bào)或者拖延報(bào)告的，依法追究刑事責(zé)任。因此，該說(shuō)法正確。10.根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第四十五條，建筑工程實(shí)行總承包的，由總承包單位對(duì)分包工程的質(zhì)量承擔(dān)連帶責(zé)任，分包單位也承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。因此，該說(shuō)法錯(cuò)誤。二、單選題1.A根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》第六十二條，合同生效后，當(dāng)事人就質(zhì)量、價(jià)款或者報(bào)酬、履行地點(diǎn)等內(nèi)容沒(méi)有約定或者約定不明確的，可以協(xié)議補(bǔ)充。不能達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議的，按照合同有關(guān)條款或者交易習(xí)慣確定。合同條款內(nèi)容相互矛盾時(shí)，不能按照合同有關(guān)條款或者交易習(xí)慣確定。2.C根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第十二條，建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)文件未經(jīng)審查或者審查不合格的，不得使用。審查機(jī)構(gòu)的責(zé)任是審查勘察、設(shè)計(jì)文件的合規(guī)性，確?？辈?、設(shè)計(jì)文件的質(zhì)量，并提出勘察、設(shè)計(jì)優(yōu)化建議。對(duì)勘察、設(shè)計(jì)單位進(jìn)行行政處罰屬于建設(shè)行政主管部門(mén)的責(zé)任。3.D根據(jù)《安全生產(chǎn)法》第五條，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的主要負(fù)責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人。主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)包括建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制、組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程、保證安全生產(chǎn)投入等。直接指揮現(xiàn)場(chǎng)施工作業(yè)屬于現(xiàn)場(chǎng)管理人員的職責(zé)。4.D根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》第十九條，招標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)包括招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)要求、商務(wù)要求以及評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法等內(nèi)容。招標(biāo)項(xiàng)目的預(yù)算金額不屬于招標(biāo)文件的必備內(nèi)容。5.D根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》第二十六條，施工單位應(yīng)當(dāng)建立、健全安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度，對(duì)管理人員、作業(yè)人員每年進(jìn)行至少一次安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)。安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)的內(nèi)容包括安全生產(chǎn)法律法規(guī)、安全生產(chǎn)操作規(guī)程、安全生產(chǎn)事故案例分析等。項(xiàng)目管理技巧不屬于安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)的內(nèi)容。6.C根據(jù)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》第七條，用人單位自用工之日起即與勞動(dòng)者建立勞動(dòng)關(guān)系。用人單位與勞動(dòng)者在用工前訂立勞動(dòng)合同的，勞動(dòng)關(guān)系自訂立勞動(dòng)合同時(shí)建立。用人單位實(shí)際開(kāi)始用工但未簽訂書(shū)面勞動(dòng)合同的，勞動(dòng)關(guān)系自用工之日起建立。7.D根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第四十五條，建設(shè)工程實(shí)行總承包的，由總承包單位對(duì)分包工程的質(zhì)量承擔(dān)連帶責(zé)任?？偝邪鼏挝坏馁|(zhì)量責(zé)任包括確保分包工程的質(zhì)量符合要求、對(duì)分包工程進(jìn)行監(jiān)督管理、對(duì)分包工程的質(zhì)量承擔(dān)全部責(zé)任等。直接實(shí)施分包工程的施工屬于分包單位的職責(zé)。8.C根據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百七十條，當(dāng)事人不服地方人民法院第一審判決的，有權(quán)在判決書(shū)送達(dá)之日起十五日內(nèi)向上一級(jí)人民法院提起上訴。一審判決明顯缺乏事實(shí)依據(jù)的情況下，當(dāng)事人可以提起上訴。9.D根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》第二十六條，施工單位應(yīng)當(dāng)建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，保證本單位安全生產(chǎn)條件符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。安全生產(chǎn)責(zé)任制的內(nèi)容包括明確各級(jí)人員的安全生產(chǎn)職責(zé)、建立安全生產(chǎn)檢查制度、制定安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲措施等。直接指揮現(xiàn)場(chǎng)施工作業(yè)屬于現(xiàn)場(chǎng)管理人員的職責(zé)。10.A根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》第五十二條，合同無(wú)效的情形包括違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。合同內(nèi)容違反法律法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定的，合同無(wú)效。三、多選題1.ABC根據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法》第二十六條，建筑施工企業(yè)不得承攬超越本單位資質(zhì)等級(jí)許可的業(yè)務(wù)。將工程轉(zhuǎn)包或者違法分包、使用未取得資格證書(shū)的從業(yè)人員均屬于違法行為。未按照規(guī)定辦理施工許可屬于未履行法定程序，也屬于違法行為。2.ABC根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第十二條，建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)文件應(yīng)當(dāng)符合下列要求：符合國(guó)家規(guī)定的勘察、設(shè)計(jì)規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、具有足夠的準(zhǔn)確性、可靠性、滿足建設(shè)工程合理使用和經(jīng)濟(jì)適用的要求。3.ABC根據(jù)《安全生產(chǎn)法》第四條，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各級(jí)、各崗位的責(zé)任人員、責(zé)任范圍和考核標(biāo)準(zhǔn)。安全生產(chǎn)責(zé)任制的內(nèi)容包括主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)、安全管理人員的安全生產(chǎn)職責(zé)、作業(yè)人員的安全生產(chǎn)職責(zé)等。安全生產(chǎn)投入標(biāo)準(zhǔn)屬于安全生產(chǎn)條件的一部分，但不屬于安全生產(chǎn)責(zé)任制的內(nèi)容。4.ABCD根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》第十九條，招標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)包括招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)要求、商務(wù)要求以及評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法等內(nèi)容。招標(biāo)項(xiàng)目的預(yù)算金額屬于招標(biāo)文件的內(nèi)容。5.ABC根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》第二十六條，施工單位應(yīng)當(dāng)建立、健全安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度，對(duì)管理人員、作業(yè)人員每年進(jìn)行至少一次安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)。安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)的內(nèi)容包括安全生產(chǎn)法律法規(guī)、安全生產(chǎn)操作規(guī)程、安全生產(chǎn)事故案例分析等。安全生產(chǎn)投入標(biāo)準(zhǔn)不屬于安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)的內(nèi)容。6.AB根據(jù)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》第十九條，勞動(dòng)合同期限三個(gè)月以上不滿一年的，試用期不得超過(guò)一個(gè)月；勞動(dòng)合同期限一年以上不滿三年的，試用期不得超過(guò)二個(gè)月；三年以上固定期限的勞動(dòng)合同，試用期不得超過(guò)六個(gè)月；以完成一定工作任務(wù)為期限的勞動(dòng)合同，不得約定試用期。因此，勞動(dòng)合同期限三個(gè)月以上不滿一年的和勞動(dòng)合同期限一年以上不滿三年的可以約定試用期。7.ABC根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第四十五條，建設(shè)工程實(shí)行總承包的，由總承包單位對(duì)分包工程的質(zhì)量承擔(dān)連帶責(zé)任。總承包單位的質(zhì)量責(zé)任包括確保分包工程的質(zhì)量符合要求、對(duì)分包工程進(jìn)行監(jiān)督管理、對(duì)分包工程的質(zhì)量承擔(dān)全部責(zé)任等。直接實(shí)施分包工程的施工屬于分包單位的職責(zé)。8.BC根據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百七十條，當(dāng)事人不服地方人民法院第一審判決的，有權(quán)在判決書(shū)送達(dá)之日起十五日內(nèi)向上一級(jí)人民法院提起上訴。一審判決違反法律程序或明顯缺乏事實(shí)依據(jù)的情況下，當(dāng)事人可以提起上訴。一審判決已經(jīng)發(fā)生法律效力或事實(shí)清楚、適用法律正確的，當(dāng)事人不能提起上訴。9.ABC根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》第二十六條，施工單位應(yīng)當(dāng)建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，保證本單位安全生產(chǎn)條件符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。安全生產(chǎn)責(zé)任制的內(nèi)容包括明確各級(jí)人員的安全生產(chǎn)職責(zé)、建立安全生產(chǎn)檢查制度、制定安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲措施等。直接指揮現(xiàn)場(chǎng)施工作業(yè)屬于現(xiàn)場(chǎng)管理人員的職責(zé)，不屬于安全生產(chǎn)責(zé)任制的內(nèi)容。10.AD根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》第五十二條，合同無(wú)效的情形包括違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。合同標(biāo)的物合法、合同形式符合法律規(guī)定、合同當(dāng)事人意思表示真實(shí)均不屬于合同無(wú)效的情形。合同內(nèi)容違反法律法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定的，合同無(wú)效。四、案例分析題案例一：1.仲裁委員會(huì)應(yīng)當(dāng)支持施工單位的請(qǐng)求。根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》第一百一十七條，因不可抗力不能履行合同的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或者全部免除責(zé)任。本案中，由于建設(shè)單位原因?qū)е鹿こ虝和?，屬于不可抗力，施工單位要求建設(shè)單位支付停工期間的窩工費(fèi)合理。2.建設(shè)單位拒絕支付窩工費(fèi)的行為不合法。根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》第一百一十七條，因不可抗力不能履行合同的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或者全部免除責(zé)任。本案中，由于建設(shè)單位原因?qū)е鹿こ虝和?，屬于不可抗力，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。案例二：1.人民法院應(yīng)當(dāng)支持施工單位的請(qǐng)求。根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》第一百一十七條，因不可抗力不能履行合同的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或者全部免除責(zé)任。本案中，由于設(shè)計(jì)文件存在錯(cuò)誤導(dǎo)致施工難度增加，屬于設(shè)計(jì)單位的違約行為，施工單位要求設(shè)計(jì)單位承擔(dān)由此產(chǎn)生的額外費(fèi)用合理。2.設(shè)計(jì)單位拒絕承擔(dān)額外費(fèi)用的行為不合法。根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同