建設(shè)工程施工合同糾紛要素式起訴狀模板，注意事項(xiàng)全告知（核心提示：本模板嚴(yán)格遵循《民法典》《建設(shè)工程施工合同司法解釋（一）》及最高法要素式文書規(guī)范，適配工程款、質(zhì)量、工期、質(zhì)保金、優(yōu)先受償權(quán)等全場(chǎng)景糾紛。模板內(nèi)嵌訴訟全流程注意事項(xiàng)，涵蓋主體認(rèn)定、證據(jù)留存、管轄選擇、訴求表述等關(guān)鍵要點(diǎn)，均以【注意事項(xiàng)】標(biāo)注，兼顧專業(yè)性、實(shí)操性與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避性，可直接填寫使用，無(wú)冗余內(nèi)容）民事起訴狀一、當(dāng)事人信息（主體適格為立案前提，注意事項(xiàng)同步告知）【注意事項(xiàng)】1.主體信息需與合同簽章、銀行賬戶、證件原件完全一致，法人需核實(shí)工商登記存續(xù)狀態(tài)，自然人需確認(rèn)經(jīng)常居住地；2.實(shí)際施工人需額外留存施工投入憑證（人工、材料、設(shè)備租賃單據(jù)），避免主體資格被否定；3.多被告需按責(zé)任優(yōu)先級(jí)列明，連帶責(zé)任人需明確法律依據(jù)，不可隨意添加?！踉妫尚略龉餐妫聪铝懈袷窖a(bǔ)充）：主體類型：□自然人（實(shí)際施工人/個(gè)人承包）□法人/其他組織（施工企業(yè)/總包/分包）□聯(lián)合體（需附聯(lián)合協(xié)議）姓名/單位名稱：____________________（【注意事項(xiàng)】不得使用簡(jiǎn)稱、別稱，名稱變更需附工商變更證明）證件號(hào)碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：____________________（【注意事項(xiàng)】自然人填身份證號(hào)，法人填完整代碼，無(wú)錯(cuò)漏涂改）住址/住所：____________________（【注意事項(xiàng)】法人填工商登記地，自然人填經(jīng)常居住地，需精確至門牌號(hào)，便于法院送達(dá)）聯(lián)系電話：____________________，備用電話：____________________（【注意事項(xiàng)】留存2個(gè)有效號(hào)碼，避免送達(dá)失?。┭a(bǔ)充信息：施工資質(zhì)等級(jí)____________________（附資質(zhì)證書復(fù)印件，【注意事項(xiàng)】無(wú)資質(zhì)需注明“實(shí)際施工人”，適配身份認(rèn)定）；與合同相對(duì)方關(guān)系____________________（如“總包與分包”“發(fā)包與實(shí)際施工人”）□被告（可新增第二、三被告，無(wú)則刪除多余項(xiàng)）：第一被告（合同相對(duì)方，必填）：姓名/單位名稱：____________________，證件號(hào)碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：____________________住址/住所：____________________，法定代表人：____________________（法人必填，【注意事項(xiàng)】住址優(yōu)先填工商登記地，確保送達(dá)成功率）責(zé)任性質(zhì)：____________________（【注意事項(xiàng)】明確標(biāo)注，如“欠付工程款”“違法分包連帶”，避免責(zé)任表述模糊）第二被告（連帶責(zé)任人，無(wú)則刪除）：姓名/單位名稱：____________________，住址/住所：____________________連帶依據(jù)：____________________（【注意事項(xiàng)】需援引具體法律條文，如《建工解釋一》第43條，無(wú)依據(jù)不得主張連帶責(zé)任）委托代理人（如有）：姓名：____________________，律師執(zhí)業(yè)證號(hào)/身份證號(hào)：____________________，律所/單位：____________________代理權(quán)限：____________________（【注意事項(xiàng)】特別授權(quán)需逐項(xiàng)列明，如“代為承認(rèn)、變更訴求，和解調(diào)解”，避免權(quán)限不明）二、管轄法院（專屬管轄不可突破，注意事項(xiàng)精準(zhǔn)提示）【注意事項(xiàng)】1.建設(shè)工程施工合同糾紛適用專屬管轄，約定管轄不得突破專屬及級(jí)別管轄；2.工程所在地需精確至具體地塊、路段，避免管轄異議；3.級(jí)別管轄按涉案標(biāo)的額及當(dāng)?shù)胤ㄔ簶?biāo)準(zhǔn)確定，不可錯(cuò)列。□法定管轄（默認(rèn)適用，優(yōu)先選擇）：本案由案涉____________________工程（完整名稱+精確地點(diǎn)，如“XX市XX區(qū)XX商業(yè)綜合體主體工程”）所在地____________________人民法院管轄（依據(jù)《民事訴訟法司法解釋》第28條，建設(shè)工程糾紛按不動(dòng)產(chǎn)糾紛專屬管轄）?！跫s定管轄（有合法條款則填，無(wú)則刪除）：本案由____________________人民法院管轄（依據(jù)《建設(shè)工程施工合同》第______條，【注意事項(xiàng)】需完整引用條款原文，確認(rèn)條款合法有效且不違反專屬管轄）。三、訴訟請(qǐng)求（精準(zhǔn)量化無(wú)歧義，注意事項(xiàng)規(guī)避訴求風(fēng)險(xiǎn)）【注意事項(xiàng)】1.訴求需可執(zhí)行、可量化，每項(xiàng)訴求均對(duì)應(yīng)法律依據(jù)，避免模糊表述；2.利息、違約金需明確計(jì)算基數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、起算時(shí)間，暫計(jì)金額需準(zhǔn)確；3.優(yōu)先受償權(quán)僅限工程款本金，行使期限為十八個(gè)月，超期喪失；4.訴訟請(qǐng)求不可遺漏，避免后續(xù)另行起訴增加成本。1.判令第一被告向原告支付欠付____________________款項(xiàng)（明確性質(zhì)，如工程款、返工費(fèi)）人民幣_(tái)_________元（小寫），大寫：____________________元整（計(jì)算明細(xì)：合同總價(jià)__________元+增項(xiàng)__________元-已付款__________元-合法扣款__________元）；2.判令第一被告向原告支付逾期付款利息/違約金人民幣_(tái)_________元（小寫），大寫：____________________元整（計(jì)算方式：以__________元為基數(shù)，按□合同約定______%/年□LPR，自______年____月____日起至實(shí)際清償之日止，暫計(jì)至起訴日），依據(jù)《民法典》第577條、《建工解釋一》第26條；3.□判令第一被告返還質(zhì)保金人民幣_(tái)_________元（小寫），大寫：____________________元整（【注意事項(xiàng)】需明確質(zhì)保期屆滿時(shí)間及工程無(wú)質(zhì)量問題，依據(jù)《建工解釋一》第17條）；（無(wú)則刪除）4.□判令原告對(duì)案涉____________________工程折價(jià)、拍賣所得價(jià)款，在__________元（僅限工程款本金）范圍內(nèi)享有優(yōu)先受償權(quán)（【注意事項(xiàng)】需確認(rèn)行使期限未超十八個(gè)月，依據(jù)《建工解釋一》第41條）；（無(wú)則刪除）5.□判令各被告對(duì)上述款項(xiàng)承擔(dān)__________責(zé)任（如連帶清償）；（無(wú)則刪除）6.判令各被告共同承擔(dān)本案案件受理費(fèi)、保全費(fèi)、鑒定費(fèi)（如有）等全部訴訟費(fèi)用（依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》第29條）。訴訟請(qǐng)求總金額：人民幣_(tái)_________元（小寫），大寫：____________________元整（【注意事項(xiàng)】大小寫嚴(yán)格核對(duì)，無(wú)涂改歧義）。四、事實(shí)與理由（邏輯閉環(huán)無(wú)自認(rèn)，注意事項(xiàng)把控陳述邊界）【注意事項(xiàng)】1.按“合同簽訂-履行-驗(yàn)收-結(jié)算-爭(zhēng)議”邏輯撰寫，每部分事實(shí)對(duì)應(yīng)證據(jù)；2.客觀陳述履約情況，避免不利自認(rèn)（如擅自承認(rèn)施工瑕疵、逾期完工）；3.援引法律條文及合同條款強(qiáng)化論證，質(zhì)量爭(zhēng)議需區(qū)分施工、設(shè)計(jì)、使用責(zé)任；4.明確付款條件已成就，無(wú)模糊表述。______年____月____日，原告與第一被告簽訂《____________________建設(shè)工程施工合同》（合同編號(hào)：__________），約定：原告承接案涉____________________工程，承包范圍為____________________，承包方式為□固定總價(jià)□固定單價(jià)□按實(shí)結(jié)算，合同總價(jià)__________元，工期自______年____月____日至______年____月____日，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》，付款節(jié)點(diǎn)為____________________。【注意事項(xiàng)】核心條款簡(jiǎn)要列明，無(wú)需全文引用，重點(diǎn)體現(xiàn)權(quán)利義務(wù)。合同簽訂后，原告按約組織施工，于______年____月____日開工，施工期間嚴(yán)格遵循施工規(guī)范及設(shè)計(jì)要求，對(duì)關(guān)鍵工序逐項(xiàng)驗(yàn)收，監(jiān)理單位__________出具《施工巡檢記錄》（編號(hào)：__________），確認(rèn)各工序合格。因被告提出設(shè)計(jì)變更/現(xiàn)場(chǎng)簽證，雙方簽訂《工程簽證單》（編號(hào)：__________），確認(rèn)增項(xiàng)價(jià)款__________元，原告已按要求完成施工并驗(yàn)收合格?！咀⒁馐马?xiàng)】施工過(guò)程需注明監(jiān)理監(jiān)督情況，增項(xiàng)需附簽證依據(jù)。______年____月____日，原告完成全部施工任務(wù)，提交完整驗(yàn)收資料，被告組織原告、監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位共同驗(yàn)收，出具《建設(shè)工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》（編號(hào)：__________），驗(yàn)收結(jié)論為“合格”，當(dāng)日雙方簽署《工程交付確認(rèn)單》，原告將工程移交被告，被告已實(shí)際投入使用?！咀⒁馐马?xiàng)】驗(yàn)收合格及交付事實(shí)需明確，實(shí)際使用可佐證質(zhì)量合格（除主體結(jié)構(gòu)及地基工程外）。______年____月____日，原告向被告提交完整結(jié)算資料（快遞單號(hào)：__________），被告于______年____月____日簽收，依據(jù)合同約定應(yīng)于______日內(nèi)審核完畢并付款，但被告僅支付工程款__________元，剩余__________元經(jīng)原告多次書面催收（附催款函及送達(dá)記錄）仍拒不支付。【注意事項(xiàng)】結(jié)算資料提交及催收記錄需留存，作為訴訟時(shí)效中斷依據(jù)。（質(zhì)量/整改爭(zhēng)議補(bǔ)充，無(wú)則刪除）______年____月，被告以案涉工程存在__________質(zhì)量問題拒付工程款，該主張無(wú)事實(shí)依據(jù)：案涉工程已驗(yàn)收合格并實(shí)際使用，所謂質(zhì)量問題系____________________（如被告使用不當(dāng)、設(shè)計(jì)缺陷）導(dǎo)致，原告已履行質(zhì)保義務(wù)（附巡檢記錄），被告抗辯不能成立。原告認(rèn)為，案涉合同合法有效，原告已全面履行合同義務(wù)，付款條件已成就，被告拖欠款項(xiàng)構(gòu)成根本違約。為維護(hù)合法權(quán)益，依據(jù)《民法典》及建設(shè)工程相關(guān)法律法規(guī)，特訴至貴院，懇請(qǐng)支持全部訴訟請(qǐng)求。五、證據(jù)清單（鏈條完整無(wú)缺失，注意事項(xiàng)規(guī)范證據(jù)留存）【注意事項(xiàng)】1.證據(jù)按“核心-輔助-補(bǔ)強(qiáng)”分類，每份證據(jù)對(duì)應(yīng)訴訟請(qǐng)求及事實(shí)理由；2.電子證據(jù)（聊天記錄、錄音、影像）需留存原始載體，固化真實(shí)性，避免篡改；3.關(guān)鍵證據(jù)（合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告）留存原件，復(fù)印件注明“與原件核對(duì)無(wú)誤”并簽章；4.證據(jù)復(fù)印件需清晰可辨，按順序裝訂，標(biāo)注頁(yè)碼及證明目的。一、主體及資質(zhì)證據(jù)（核心）1.原告身份證/營(yíng)業(yè)執(zhí)照、施工資質(zhì)證書復(fù)印件各1份（證明主體適格、資質(zhì)合規(guī)，【注意事項(xiàng)】無(wú)資質(zhì)需附實(shí)際施工人投入憑證）；2.被告工商登記信息/身份證復(fù)印件1份（證明主體適格、送達(dá)地址合法）；3.委托代理手續(xù)1套（如有，證明代理關(guān)系合法）。二、合同及增項(xiàng)證據(jù)（核心）1.《建設(shè)工程施工合同》及補(bǔ)充協(xié)議原件1份（證明雙方權(quán)利義務(wù)約定）；2.設(shè)計(jì)變更通知書、工程簽證單原件各1份（證明增項(xiàng)及變更事實(shí)，【注意事項(xiàng)】需各方簽章完整）；3.施工圖紙、設(shè)計(jì)交底記錄復(fù)印件1份（證明施工依據(jù)）。三、施工及驗(yàn)收證據(jù)（核心）1.開工令、施工日志原件各1份（證明施工起止時(shí)間及過(guò)程）；2.分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收記錄、隱蔽工程驗(yàn)收記錄原件1套（證明工序合格）；3.《建設(shè)工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》《工程交付確認(rèn)單》原件各1份（證明工程合格并交付）；4.施工影像資料（照片/視頻）1套（證明實(shí)際施工情況，【注意事項(xiàng)】標(biāo)注拍攝時(shí)間、地點(diǎn)）。四、結(jié)算及欠款證據(jù)（核心）1.工程結(jié)算書、結(jié)算資料寄送憑證及簽收記錄各1份（證明結(jié)算提交事實(shí)）；2.已付款銀行流水、收款收據(jù)復(fù)印件各1份（證明已付款金額及欠付金額）；3.催款函、EMS送達(dá)記錄、溝通記錄（微信/錄音，附文字稿）各1份（證明催收事實(shí)、訴訟時(shí)效中斷）。五、補(bǔ)充證據(jù)（輔助，無(wú)則刪除）1.第三方質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告1份（反駁質(zhì)量抗辯，【注意事項(xiàng)】需由具備資質(zhì)機(jī)構(gòu)出具）；2.質(zhì)保期巡檢、維修記錄1份（證明履行質(zhì)保義務(wù)）；3.保全擔(dān)保費(fèi)、鑒定費(fèi)、律師費(fèi)發(fā)票及支付憑證1份（證明維權(quán)合理支出）。六、訴訟全流程注意事項(xiàng)匯總（核心提醒，規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)）1.時(shí)效把控：訴訟時(shí)效為三年，自付款期限屆滿之日起算，定期留存催款記錄中斷時(shí)效；優(yōu)先受償權(quán)行使期限為十八個(gè)月，自工程竣工/約定竣工之日起算，逾期喪失。2.證據(jù)固化：電子證據(jù)需公證或時(shí)間戳固定，原始載體不得刪除內(nèi)容；關(guān)鍵書面證據(jù)需各方簽章，無(wú)簽章的補(bǔ)充佐證，形成完整鏈條。3.保全操作：被告存在轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的，起訴時(shí)申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全，提供合法擔(dān)保及財(cái)產(chǎn)線索，確保判決后順利執(zhí)行。4.庭審準(zhǔn)備：庭審前梳理證據(jù)對(duì)應(yīng)關(guān)系，制作質(zhì)證意見，避免不利自認(rèn)；針對(duì)爭(zhēng)議焦點(diǎn)提前準(zhǔn)備書面說(shuō)明及法律依據(jù)。5.文書規(guī)范：起訴狀需簽字/蓋章完整，副本與正本一致；附件按要求準(zhǔn)備，復(fù)印件注明核對(duì)情況，避免形式瑕疵被駁回。七、落款及附件（格式合規(guī)，注意事項(xiàng)提示細(xì)節(jié)）此致____________________人民法院（【注意事項(xiàng)】與管轄法院一致，填寫全稱，不得簡(jiǎn)寫）具狀人（簽字/蓋章）：____________________□自然人：____________________（【注意事項(xiàng)】親筆簽字，按右手食指手印，手印覆蓋簽名）□法人/其他組織：____________________（【注意事項(xiàng)】加蓋單位公章，不得蓋部門章，法定代表人簽字）法定代表人（簽字）：____________________委托代理人（簽字，如有）：