建設(shè)工程施工合同糾紛要素式起訴狀模板，無水印完整版【完整版說明】：本模板為無水印純凈版，無任何標(biāo)識(shí)、水印及冗余錨點(diǎn)，嚴(yán)格依據(jù)《民法典》《民事訴訟法》《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋（一）》編制，覆蓋發(fā)包人、承包人、實(shí)際施工人全場(chǎng)景糾紛。要素完整無遺漏，表述嚴(yán)謹(jǐn)合規(guī)，適配法院立案、庭審、歸檔等全流程需求，可直接打印、電子編輯或存檔，兼顧專業(yè)性與實(shí)用性，為維權(quán)提供完整文書支撐。原告：

□發(fā)包人（自然人/法人/其他組織）

自然人：姓名：【XXX】，性別：【男/女】，民族：【XXX】，【XXXX年XX月XX日】出生，公民身份號(hào)碼：【XXXXXXXXXXXXXXXXXX】，戶籍所在地：【XX省XX市XX區(qū)XX街道XX號(hào)】，經(jīng)常居住地：【XX省XX市XX區(qū)XX街道XX號(hào)XX單元XX室】（與戶籍地址不一致需附居住證明），聯(lián)系電話：【XXXXXXXXXXX】，備用電話：【XXXXXXXXXXX】；

法人/其他組織：名稱：【XX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司/XX企事業(yè)單位】，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：【XXXXXXXXXXXXXXXXXX】，住所地：【XX省XX市XX區(qū)XX街道XX號(hào)】，實(shí)際經(jīng)營(yíng)地址：【XX省XX市XX區(qū)XX街道XX號(hào)】（如有），法定代表人：【XXX】，職務(wù)：【總經(jīng)理/執(zhí)行董事】，公民身份號(hào)碼：【XXXXXXXXXXXXXXXXXX】，聯(lián)系電話：【XXXXXXXXXXX】；

□承包人（自然人/法人/其他組織）

自然人（實(shí)際施工人）：姓名：【XXX】，性別：【男/女】，民族：【XXX】，【XXXX年XX月XX日】出生，公民身份號(hào)碼：【XXXXXXXXXXXXXXXXXX】，經(jīng)常居住地：【XX省XX市XX區(qū)XX街道XX號(hào)】，聯(lián)系電話：【XXXXXXXXXXX】，關(guān)聯(lián)證明：【分包協(xié)議/施工任務(wù)單/工程量確認(rèn)單/工人工資發(fā)放記錄】；

法人/其他組織：名稱：【XX建設(shè)工程有限責(zé)任公司】，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：【XXXXXXXXXXXXXXXXXX】，住所地：【XX省XX市XX區(qū)XX街道XX號(hào)】，法定代表人：【XXX】，職務(wù)：【總經(jīng)理】，施工資質(zhì)等級(jí)：【房屋建筑工程施工總承包貳級(jí)/勞務(wù)分包資質(zhì)】，資質(zhì)證書編號(hào)：【XXXX】，聯(lián)系電話：【XXXXXXXXXXX】；

□委托訴訟代理人

姓名：【XXX】，身份：【XX律師事務(wù)所專職律師/公司在職法務(wù)/公民代理】，執(zhí)業(yè)證號(hào)/公民身份號(hào)碼：【XXXXXXXXXX】，工作單位：【XX律師事務(wù)所/XX單位】，聯(lián)系電話：【XXXXXXXXXXX】，代理權(quán)限：【特別授權(quán)（代為承認(rèn)、變更、放棄訴訟請(qǐng)求，進(jìn)行和解、調(diào)解，提起反訴、上訴，申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全、證據(jù)保全、司法鑒定，代收款項(xiàng)及全部法律文書）/一般授權(quán)（代為提交證據(jù)、參與庭審、簽收文書）】。

被告：

1.核心被告（必填）

名稱/姓名：【XXX/XX建筑工程公司/XX開發(fā)單位】，公民身份號(hào)碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：【XXXXXXXXXXXXXXXXXX】，住址/住所地：【XX省XX市XX區(qū)XX街道XX號(hào)】，聯(lián)系電話：【XXXXXXXXXXX】（辦公電話）、【XXXXXXXXXXX】（負(fù)責(zé)人手機(jī)號(hào)），法定代表人/負(fù)責(zé)人：【XXX】，職務(wù)：【XXX】，責(zé)任性質(zhì)：【發(fā)包人/承包人/轉(zhuǎn)包人/違法分包人】，核心違約行為：【拖欠工程款XX元（大寫：XX圓整）/工程質(zhì)量缺陷（XX部位）/工期延誤XX天（XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日）/擅自解除合同】；

2.連帶被告一（發(fā)包人，實(shí)際施工人專屬）

名稱：【XX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司/XX項(xiàng)目業(yè)主單位】，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：【XXXXXXXXXXXXXXXXXX】，住所地：【XX省XX市XX區(qū)XX街道XX號(hào)】，聯(lián)系電話：【XXXXXXXXXXX】，連帶責(zé)任依據(jù)：《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋（一）》第四十三條，關(guān)聯(lián)事實(shí)：【案涉工程由其發(fā)包給核心被告，截至起訴日尚欠核心被告工程款XX元】；

3.連帶被告二（其他責(zé)任方，按需添加）

名稱：【XX資質(zhì)出借單位/XX共同承包人/XX擔(dān)保單位】，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：【XXXXXXXXXXXXXXXXXX】，住所地：【XX省XX市XX區(qū)XX街道XX號(hào)】，聯(lián)系電話：【XXXXXXXXXXX】，連帶責(zé)任依據(jù)：《民法典》第七百九十一條、第六百八十八條，關(guān)聯(lián)事實(shí)：【為核心被告出借施工資質(zhì)/與原告共同承包工程未履行義務(wù)/為核心被告?zhèn)鶆?wù)提供擔(dān)?！俊?/p>

案由：建設(shè)工程施工合同糾紛訴訟請(qǐng)求：

判令被告一向原告支付【拖欠工程款/工程質(zhì)量修復(fù)費(fèi)用/工期違約金/解除合同違約金】人民幣【XXXXXX.XX元】（大寫：【XX萬XX仟XX佰XX拾XX圓XX角XX分】）；判令被告一向原告支付逾期付款利息（以【XXXXXX.XX元】為基數(shù)，自【XXXX年XX月XX日】（合同約定付款日/工程交付日/結(jié)算資料提交次日/合同解除日）起至實(shí)際清償之日止，【有約定按合同第XX條約定利率（不超過LPR四倍）/無約定按全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）】計(jì)算，暫計(jì)至起訴之日【XXXX年XX月XX日】為人民幣【XXXX.XX元】）；判令原告對(duì)案涉【XX工程名稱】（工程地點(diǎn)：【XX省XX市XX區(qū)XX街道XX號(hào)】，工程范圍：【XX施工圖紙范圍內(nèi)土建、水電安裝、裝飾裝修及附屬工程】）折價(jià)或者拍賣的價(jià)款，在人民幣【XXXXXX.XX元】（僅工程款本金，不含利息、違約金等）范圍內(nèi)享有建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)（需滿足工程合格且行權(quán)期限未超十八個(gè)月）；判令被告二在欠付被告一工程款人民幣【XXXXXX.XX元】范圍內(nèi)，對(duì)上述第一、二項(xiàng)款項(xiàng)承擔(dān)連帶清償責(zé)任（無則刪除）；判令被告三對(duì)上述第一、二項(xiàng)款項(xiàng)承擔(dān)連帶清償責(zé)任（無則刪除）；判令各被告共同承擔(dān)本案案件受理費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)【XXXX元】、司法鑒定費(fèi)【XXXX元】、律師費(fèi)【XXXX元】（附委托代理合同及發(fā)票）、差旅費(fèi)【XXXX元】，合計(jì)人民幣【XXXX.XX元】。事實(shí)與理由：

【XXXX年XX月XX日】，原告與被告一就【XX工程名稱】項(xiàng)目，經(jīng)【招投標(biāo)程序（招標(biāo)編號(hào)：XXX，中標(biāo)通知書編號(hào)：XXX）/平等協(xié)商一致】，簽訂《建設(shè)工程施工合同》（合同編號(hào)：XXX），合同主要約定：一、工程范圍：XX施工圖紙及工程量清單載明的全部?jī)?nèi)容，具體包括XXX；二、計(jì)價(jià)方式：固定單價(jià)按實(shí)結(jié)算/固定總價(jià)/可調(diào)價(jià)格，總價(jià)暫計(jì)人民幣XX元，最終以結(jié)算價(jià)為準(zhǔn)；三、工期：自XXXX年XX月XX日（開工令簽發(fā)日）至XXXX年XX月XX日（竣工日期），總?cè)諝v天數(shù)XX天，因發(fā)包人原因或不可抗力導(dǎo)致工期延誤的，工期相應(yīng)順延；四、付款方式：每月XX日前支付上月已完工程量的XX%進(jìn)度款，工程竣工驗(yàn)收合格后XX日內(nèi)支付至結(jié)算價(jià)的XX%，剩余XX%作為質(zhì)量保證金，質(zhì)保期【XX個(gè)月/XX年】屆滿后XX日內(nèi)無息返還；五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：符合國(guó)家現(xiàn)行《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（GB50300-2013）及合同約定的【合格/優(yōu)良】等級(jí)；六、違約責(zé)任：被告一逾期付款的，按【日利率XX‰/LPR】支付利息；工程質(zhì)量不合格的，原告負(fù)責(zé)無償返修、重做；擅自解除合同的，需支付違約金XX元。

合同簽訂后，原告按約履行合同義務(wù)，于【XXXX年XX月XX日】依開工令要求進(jìn)場(chǎng)施工，嚴(yán)格遵循施工圖紙、施工規(guī)范及被告一的合理指令推進(jìn)工程建設(shè)。施工期間，因【設(shè)計(jì)變更（變更單編號(hào)：XXX）/現(xiàn)場(chǎng)簽證（簽證單編號(hào)：XXX-XXX）/發(fā)包人要求新增工程內(nèi)容/不可抗力】，雙方協(xié)商一致確認(rèn)新增工程量?jī)r(jià)款人民幣XX元，上述變更及簽證均經(jīng)被告一項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及監(jiān)理單位簽字蓋章確認(rèn)，合法有效，工期相應(yīng)順延至XXXX年XX月XX日。案涉工程于【XXXX年XX月XX日】經(jīng)建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位四方聯(lián)合驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)論為“質(zhì)量合格，符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求”，原告于當(dāng)日將案涉工程及全套竣工資料（含竣工圖、工程量計(jì)算書、結(jié)算書等）移交被告一，被告一簽收確認(rèn)并實(shí)際投入使用，未提出任何書面質(zhì)量異議。

原告于【XXXX年XX月XX日】通過【EMS快遞（快遞單號(hào)：XXX）/當(dāng)面送達(dá)（簽收人：XXX）】向被告一提交完整結(jié)算資料，載明工程結(jié)算總價(jià)款為人民幣XX元（含新增工程量?jī)r(jià)款XX元），被告一已確認(rèn)簽收該資料。依據(jù)案涉合同第XX條約定，被告一應(yīng)在收到結(jié)算資料后XX日內(nèi)完成審核并支付剩余工程款，但被告一逾期未履行審核義務(wù)，亦未支付剩余款項(xiàng)，僅累計(jì)支付工程款人民幣XX元，剩余款項(xiàng)人民幣XX元經(jīng)原告多次書面催告（催告函送達(dá)時(shí)間：XXXX年XX月XX日，送達(dá)方式：EMS，單號(hào)：XXX），仍以“資金周轉(zhuǎn)困難/等待第三方審計(jì)/工程質(zhì)量瑕疵”等無正當(dāng)理由拖延支付，已構(gòu)成根本違約，應(yīng)依法承擔(dān)逾期付款違約責(zé)任。

另查明，被告二作為案涉工程的發(fā)包人，將案涉工程發(fā)包給被告一后，僅支付工程款人民幣XX元，截至起訴之日，尚欠被告一工程款人民幣XX元（附被告一與被告二的結(jié)算往來函件、付款憑證等佐證）。依據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋（一）》第四十三條規(guī)定，被告二應(yīng)在欠付工程款范圍內(nèi)對(duì)原告承擔(dān)連帶清償責(zé)任。被告三作為【資質(zhì)出借單位/共同承包人/擔(dān)保人】，其行為已構(gòu)成違法或違約，依據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，亦應(yīng)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。

為維護(hù)自身合法權(quán)益，原告依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》第五百七十七條、第八百零七條及《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋（一）》相關(guān)規(guī)定，特向案涉工程所在地人民法院提起訴訟，懇請(qǐng)貴院依法查明事實(shí)，支持原告全部訴訟請(qǐng)求。

證據(jù)清單：

主體資格及代理證據(jù)：

（1）原告身份證復(fù)印件（自然人）/營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、法定代表人身份證明、法定代表人身份證復(fù)印件（法人），均注明“與原件核對(duì)無異”；

（2）被告身份信息/工商登記信息（國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢打?。_認(rèn)存續(xù)狀態(tài)；

（3）委托代理手續(xù)（授權(quán)委托書、律師執(zhí)業(yè)證復(fù)印件及律所函/公民代理推薦信及關(guān)系證明）；

（4）實(shí)際施工人關(guān)聯(lián)證明、承包人資質(zhì)證書（原件核對(duì)件）。合同及基礎(chǔ)履約證據(jù)：

（1）《建設(shè)工程施工合同》及補(bǔ)充協(xié)議、招投標(biāo)文件、中標(biāo)通知書（如有）；

（2）開工令、施工日志、工程進(jìn)度報(bào)表（附被告一簽收記錄）；

（3）設(shè)計(jì)變更單、工程簽證單（雙方及監(jiān)理簽章件）；

（4）工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、竣工資料移交清單（附簽收記錄）。違約及欠款證據(jù)：

（1）竣工結(jié)算書、工程量計(jì)算書（加蓋原告公章）；

（2）結(jié)算資料提交憑證（EMS快遞單、物流簽收記錄、快遞底單）；

（3）催告函及送達(dá)記錄（催告函原件、EMS快遞單及簽收記錄）；

（4）工程款支付憑證（銀行轉(zhuǎn)賬流水、收款收據(jù)，逐筆對(duì)應(yīng)）；

（5）被告實(shí)際使用工程的照片、視頻（原始載體留存）；

（6）質(zhì)量瑕疵抗辯反駁證據(jù)（驗(yàn)收合格證明、被告使用證據(jù)）。連帶責(zé)任及優(yōu)先受償權(quán)證據(jù)：

（1）發(fā)包人連帶責(zé)任證據(jù)（被告一與被告二總包合同、付款記錄、結(jié)算往來函件）；

（2）工程地點(diǎn)照片、工程概況說明（證明工程可折價(jià)/拍賣）；

（3）農(nóng)民工工資發(fā)放記錄（銀行流水、工人簽字確認(rèn)單）；

（4）違法分包/轉(zhuǎn)包/資質(zhì)出借/擔(dān)保證據(jù)（協(xié)議、合同原件核對(duì)件）。損失及補(bǔ)充證據(jù)：

（1）律師費(fèi)發(fā)票、委托代理合同；

（2）司法鑒定費(fèi)、保全費(fèi)、差旅費(fèi)票據(jù)；

（3）通話錄音、微信/短信聊天記錄（附文字版，原始載體留存）；

（4）證人證言（證人簽字按手印，附身份證復(fù)印件及聯(lián)系方式）。此致【XX省XX市XX區(qū)/縣人民法院】起訴人（簽名/蓋章）：

自然人：【