2026年司法考試法律實(shí)務(wù)題目集一、案例分析題（共3題，每題20分）案例一：建設(shè)工程合同糾紛案情：2018年3月，甲公司與乙建筑公司簽訂了一份建設(shè)工程合同，約定由乙公司承建甲公司位于某市A區(qū)的一棟商業(yè)綜合樓。合同約定工期為12個(gè)月，工程總價(jià)款為800萬(wàn)元。合同中未明確約定工程變更的索賠程序和時(shí)限。施工過(guò)程中，甲公司因調(diào)整設(shè)計(jì)方案，于2019年5月書面通知乙公司變更部分裝修工程，但未明確完成變更所需時(shí)間及費(fèi)用。乙公司接受了變更通知，但至2020年2月才完成變更工程，導(dǎo)致項(xiàng)目整體工期延誤至15個(gè)月。乙公司遂向甲公司主張工期延誤及額外費(fèi)用共計(jì)120萬(wàn)元，甲公司則以合同未約定為由拒絕支付。乙公司起訴至A區(qū)人民法院。問(wèn)題：1.乙公司就工程變更提出的索賠是否成立？理由是什么？2.如果法院支持乙公司的索賠請(qǐng)求，甲公司是否可以以合同未約定為由減輕賠償數(shù)額？為什么？3.如果雙方在訴訟中達(dá)成調(diào)解協(xié)議，約定乙公司獲得100萬(wàn)元賠償，但甲公司未按協(xié)議履行，乙公司應(yīng)如何維權(quán)？案例二：環(huán)境污染責(zé)任糾紛案情：某市B區(qū)一家化工廠（丙公司）于2019年10月擅自擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，未進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)。2020年3月，因設(shè)備故障，丙公司排放的廢水中重金屬含量嚴(yán)重超標(biāo)，導(dǎo)致下游某河道魚蝦大量死亡，并污染了附近丁村的水井，村民健康受到損害。丁村村民向環(huán)保部門舉報(bào)，環(huán)保部門責(zé)令丙公司立即停產(chǎn)整改，并處罰款50萬(wàn)元。丁村村民隨后起訴丙公司，要求賠償生態(tài)環(huán)境修復(fù)費(fèi)200萬(wàn)元及村民健康損害撫慰金100萬(wàn)元。問(wèn)題：1.丙公司應(yīng)承擔(dān)哪些環(huán)境污染責(zé)任？請(qǐng)結(jié)合《民法典》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行分析。2.丁村村民能否同時(shí)主張生態(tài)環(huán)境修復(fù)費(fèi)用和健康損害撫慰金？為什么？3.如果丙公司在訴訟中提出證據(jù)證明污染損害是由不可抗力造成的，法院應(yīng)如何處理？案例三：勞動(dòng)爭(zhēng)議糾紛案情：張某于2020年1月入職某市C區(qū)一家科技公司（戊公司），雙方簽訂為期3年的勞動(dòng)合同，約定月工資為8000元。2022年6月，戊公司因經(jīng)營(yíng)困難，決定對(duì)張某進(jìn)行“經(jīng)濟(jì)性裁員”，并支付了法定經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金。張某認(rèn)為公司裁員程序違法，且補(bǔ)償金計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)過(guò)低，遂申請(qǐng)勞動(dòng)仲裁，要求戊公司支付違法解除勞動(dòng)合同賠償金。問(wèn)題：1.戊公司進(jìn)行經(jīng)濟(jì)性裁員是否需要滿足法定條件？請(qǐng)列舉至少三項(xiàng)法定條件。2.如果仲裁裁決支持張某的請(qǐng)求，戊公司是否可以拒絕支付賠償金？為什么？3.如果張某不服仲裁裁決，還可以通過(guò)哪些途徑維權(quán)？二、法律文書寫作題（共2題，每題15分）題目一：起草律師函案情：某市D區(qū)一家超市（己公司）于2023年5月銷售了一批過(guò)期食品，被消費(fèi)者李某發(fā)現(xiàn)并舉報(bào)。市場(chǎng)監(jiān)管部門責(zé)令己公司召回過(guò)期食品并處罰款20萬(wàn)元。李某要求己公司賠償其健康損害損失3萬(wàn)元，并公開道歉。己公司否認(rèn)存在故意售假行為，但同意賠償李某1萬(wàn)元。李某遂委托律師向己公司發(fā)送律師函。要求：請(qǐng)代律師起草一封律師函，明確己公司的法律義務(wù)及可能面臨的進(jìn)一步法律后果。題目二：起草民事起訴狀案情：某市E區(qū)一家書店（庚公司）于2021年8月購(gòu)進(jìn)一批圖書，后因倉(cāng)庫(kù)管理不善導(dǎo)致部分圖書受潮發(fā)霉，無(wú)法銷售。庚公司遂向供貨商辛公司索賠。辛公司認(rèn)為，庚公司未按合同約定存放圖書，導(dǎo)致貨物損壞，應(yīng)由庚公司自行承擔(dān)責(zé)任。庚公司則主張貨物在交付時(shí)已完好，責(zé)任在于辛公司。要求：請(qǐng)代庚公司起草一份民事起訴狀，向人民法院提起訴訟。三、簡(jiǎn)答題（共4題，每題8分）題目一：簡(jiǎn)述《民法典》中“不當(dāng)?shù)美钡臉?gòu)成要件。題目二：簡(jiǎn)述行政復(fù)議與行政訴訟的區(qū)別。題目三：簡(jiǎn)述刑法中“因果關(guān)系”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。題目四：簡(jiǎn)述民事訴訟中的“舉證責(zé)任倒置”制度及其適用情形。四、論述題（共1題，20分）題目：結(jié)合司法實(shí)踐，論述如何完善我國(guó)個(gè)人信息保護(hù)的法律制度。答案與解析一、案例分析題案例一：建設(shè)工程合同糾紛1.乙公司索賠成立。理由：-根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第19條規(guī)定，發(fā)包人變更建設(shè)工程設(shè)計(jì)、施工方案，造成工期延誤或額外費(fèi)用的，承包人可以索賠。本案中，甲公司雖未明確變更所需時(shí)間及費(fèi)用，但乙公司已實(shí)際完成變更工程，且工期延誤達(dá)3個(gè)月，符合索賠條件。-合同雖未明確索賠程序和時(shí)限，但根據(jù)《民法典》第585條規(guī)定，當(dāng)事人就合同變更未約定違約責(zé)任的，受損失方可以請(qǐng)求賠償損失，乙公司有權(quán)主張工期延誤及額外費(fèi)用。2.甲公司不能減輕賠償數(shù)額。理由：-合同未明確約定索賠程序和時(shí)限不等于免除乙公司的索賠權(quán)利，甲公司仍需承擔(dān)因變更設(shè)計(jì)導(dǎo)致的實(shí)際損失。-根據(jù)《民法典》第577條規(guī)定，當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或履行合同義務(wù)不符合約定的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施或賠償損失等違約責(zé)任。甲公司未按變更后的工期完成工程，構(gòu)成違約，需賠償乙公司損失。3.乙公司可申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行或起訴。-根據(jù)《民事訴訟法》第230條規(guī)定，調(diào)解書經(jīng)雙方簽收后具有強(qiáng)制執(zhí)行力。甲公司拒不履行調(diào)解協(xié)議，乙公司可向人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。-若強(qiáng)制執(zhí)行無(wú)效，乙公司可就調(diào)解協(xié)議內(nèi)容另行起訴，要求甲公司履行賠償義務(wù)。案例二：環(huán)境污染責(zé)任糾紛1.丙公司應(yīng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任、行政責(zé)任及刑事責(zé)任。-侵權(quán)責(zé)任：根據(jù)《民法典》第1229條規(guī)定，因污染環(huán)境造成損害的，污染者應(yīng)當(dāng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。丙公司排放超標(biāo)廢水導(dǎo)致魚蝦死亡及村民健康受損，需賠償生態(tài)環(huán)境修復(fù)費(fèi)和村民健康損害撫慰金。-行政責(zé)任：環(huán)保部門已處罰丙公司50萬(wàn)元，丙公司需承擔(dān)行政處罰。-刑事責(zé)任：若污染行為構(gòu)成犯罪（如《刑法》第338條規(guī)定的污染環(huán)境罪），丙公司及直接責(zé)任人可能被追究刑事責(zé)任。2.丁村村民可同時(shí)主張兩項(xiàng)賠償。理由：-生態(tài)環(huán)境修復(fù)費(fèi)用屬于財(cái)產(chǎn)損失，健康損害撫慰金屬于人身?yè)p害賠償，兩者性質(zhì)不同，可以疊加主張。-根據(jù)《民法典》第1182條規(guī)定，侵害他人人身權(quán)益造成財(cái)產(chǎn)損失的，受害人有權(quán)獲得賠償。本案中，環(huán)境污染既侵害了生態(tài)環(huán)境，也侵害了村民健康，兩者可以分別主張。3.法院可能駁回賠償請(qǐng)求。理由：-根據(jù)《民法典》第1165條規(guī)定，不可抗力不能免除侵權(quán)責(zé)任，但可減輕責(zé)任。若丙公司能證明污染損害完全由不可抗力導(dǎo)致且無(wú)主觀過(guò)錯(cuò)，法院可能減輕其賠償責(zé)任甚至駁回請(qǐng)求。-但若丙公司存在監(jiān)管過(guò)失或未采取合理措施防止污染擴(kuò)大，則不可抗力不能作為免責(zé)理由。案例三：勞動(dòng)爭(zhēng)議糾紛1.戊公司裁員需滿足法定條件：-根據(jù)《勞動(dòng)合同法》第41條規(guī)定，經(jīng)濟(jì)性裁員需滿足：①嚴(yán)重虧損或經(jīng)營(yíng)困難；②重大投資失?。虎燮髽I(yè)瀕臨破產(chǎn)；④其他情形。-裁員需履行法定程序：①提前30日向工會(huì)或全體職工說(shuō)明情況；②聽取意見；③向勞動(dòng)行政部門報(bào)告。2.戊公司不能拒絕支付賠償金。理由：-《勞動(dòng)合同法》第48條規(guī)定，用人單位違反法律、行政法規(guī)解除勞動(dòng)合同的，勞動(dòng)者要求繼續(xù)履行合同的，用人單位應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行；勞動(dòng)者不要求繼續(xù)履行或勞動(dòng)合同已不能繼續(xù)履行的，用人單位應(yīng)當(dāng)支付賠償金。本案中，戊公司違法解除合同，應(yīng)支付賠償金（標(biāo)準(zhǔn)為經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金的兩倍）。3.維權(quán)途徑：-申請(qǐng)勞動(dòng)仲裁：對(duì)仲裁裁決不服可向人民法院起訴。-直接起訴：根據(jù)《民事訴訟法》規(guī)定，勞動(dòng)者可依法向人民法院提起訴訟。二、法律文書寫作題題目一：律師函正文：致：某市D區(qū)一家超市（己公司）律師函[律師事務(wù)所名稱][日期]事由：關(guān)于己公司銷售過(guò)期食品及相關(guān)法律風(fēng)險(xiǎn)提示尊敬的己公司負(fù)責(zé)人：我律師事務(wù)所接受消費(fèi)者李某的委托，就己公司銷售過(guò)期食品一事致函貴公司。經(jīng)調(diào)查，貴公司于2023年5月銷售了一批過(guò)期食品，已被市場(chǎng)監(jiān)管部門處罰。李某現(xiàn)要求貴公司賠償其健康損害損失3萬(wàn)元，并公開道歉。貴公司需注意：1.法律責(zé)任：根據(jù)《食品安全法》第134條規(guī)定，銷售過(guò)期食品的，應(yīng)承擔(dān)民事賠償責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的可能構(gòu)成犯罪。貴公司若拒不賠償，李某可向人民法院提起訴訟，要求支付賠償金及懲罰性賠償。2.證據(jù)保存：貴公司應(yīng)妥善保存與本案相關(guān)的證據(jù)材料，包括銷售記錄、監(jiān)控錄像等，以備后續(xù)維權(quán)。3.協(xié)商建議：為避免訴訟風(fēng)險(xiǎn)，建議貴公司盡快與李某協(xié)商，積極履行賠償義務(wù)。若貴公司未在收到本函后30日內(nèi)與李某達(dá)成和解，我方將根據(jù)李某的委托，依法向人民法院提起訴訟。此致[律師事務(wù)所名稱][律師姓名][聯(lián)系方式]題目二：民事起訴狀原告：某市E區(qū)一家書店（庚公司）住所地：某市E區(qū)XX路XX號(hào)法定代表人：張某被告：某市XX圖書有限公司（辛公司）住所地：某市XX區(qū)XX路XX號(hào)訴訟請(qǐng)求：1.判令被告返還款項(xiàng)XX萬(wàn)元及逾期利息；2.判令被告承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用。事實(shí)與理由：2021年8月，原告向被告購(gòu)買圖書一批，總金額XX萬(wàn)元，約定原告應(yīng)在交付后30日內(nèi)付款。交付時(shí)貨物完好，但原告因倉(cāng)庫(kù)管理不善導(dǎo)致部分圖書受潮發(fā)霉，無(wú)法銷售。經(jīng)鑒定，受損圖書占貨物總量的30%，價(jià)值XX萬(wàn)元。被告主張貨物損壞系原告保管不當(dāng)所致，但未提供充分證據(jù)。根據(jù)《民法典》第577條，被告應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。證據(jù)：1.購(gòu)貨合同；2.交付憑證；3.圖書受損鑒定報(bào)告；4.原告?zhèn)}庫(kù)管理記錄。此致某市E區(qū)人民法院原告：庚公司（蓋章）法定代表人：張某（簽字）[日期]三、簡(jiǎn)答題題目一：不當(dāng)?shù)美臉?gòu)成要件1.存在無(wú)法律原因的得利；2.得利人取得利益；3.受損失人與得利人之間存在因果關(guān)系（得利是損失發(fā)生的原因）。題目二：行政復(fù)議與行政訴訟的區(qū)別1.性質(zhì)不同：行政復(fù)議是行政行為，行政訴訟是司法行為；2.范圍不同：行政復(fù)議范圍限于具體行政行為，行政訴訟可審查行政行為合法性及合理性；3.程序不同：行政復(fù)議層級(jí)較低，行政訴訟需嚴(yán)格遵循司法程序；4.效力不同：行政復(fù)議決定一般具有終局性（部分可訴訟），行政訴訟判決具有終局性。題目三：因果關(guān)系認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)1.客觀性：指行為與結(jié)果之間存在邏輯上的必然聯(lián)系；2.時(shí)間性：行為須發(fā)生在結(jié)果之前；3.條件性：行為是結(jié)果發(fā)生的必要條件；4.具體案件具體分析：結(jié)合主客觀因素綜合判斷。題目四：舉證責(zé)任倒置制度1.適用情形：舉證困難或?qū)Ψ礁欣?，如高度危險(xiǎn)作業(yè)、產(chǎn)品缺陷、環(huán)境污染、醫(yī)療損害等；2.法律依據(jù)：《民事訴訟法》第64條及相關(guān)司法解釋；3.意義：保障弱勢(shì)方訴訟權(quán)利，實(shí)現(xiàn)公平正義。四、論述題論述：如何完善我國(guó)個(gè)人信息保護(hù)的法律制度一、立法層面1.完善《個(gè)人信息保護(hù)法》配套規(guī)則：明確敏感個(gè)人信息處理規(guī)則、跨境傳輸標(biāo)準(zhǔn)合同等；2.細(xì)化處罰措施：提高違法成本，引入懲罰性賠償（如《草案》建議1%至10%）；3.引入“目的限制”原則：禁止過(guò)度收集個(gè)人信息，如“一屏多掃”等行為。二、司法層面1.統(tǒng)一裁判尺度：發(fā)布典型案例指導(dǎo)，明確“告知同意”標(biāo)準(zhǔn)；2.強(qiáng)化公益訴訟：支持消協(xié)、檢察院提起個(gè)人信息保護(hù)公益訴訟；3.建立行業(yè)監(jiān)管協(xié)作機(jī)制：與網(wǎng)信辦、市場(chǎng)監(jiān)管部門聯(lián)動(dòng)執(zhí)法。三、企業(yè)層面1.落實(shí)“最小必要”原則：收集個(gè)人信息需有明確業(yè)務(wù)需求