2025年一級建造師考試法律法規(guī)練習(xí)題及答案超全答案解析一、單項選擇題（共20題，每題1分。每題的備選項中，只有1個最符合題意）1.關(guān)于建設(shè)工程法人制度，下列說法正確的是（）。A.項目經(jīng)理部是施工企業(yè)的分支機(jī)構(gòu)，具有法人資格B.建設(shè)單位必須是法人組織C.施工企業(yè)法定代表人變更后，原簽訂的施工合同自動失效D.法人以其全部財產(chǎn)獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任答案：D解析：項目經(jīng)理部是施工企業(yè)為完成某項建設(shè)工程施工任務(wù)而設(shè)立的臨時下屬機(jī)構(gòu)，不具有法人資格（A錯誤）。建設(shè)單位可以是法人，也可以是沒有法人資格的其他組織（如個人獨(dú)資企業(yè)、合伙企業(yè)）（B錯誤）。法定代表人變更屬于法人內(nèi)部事項，不影響法人對外簽訂合同的效力（C錯誤）。根據(jù)《民法典》第57條，法人是具有民事權(quán)利能力和民事行為能力，依法獨(dú)立享有民事權(quán)利和承擔(dān)民事義務(wù)的組織，以其全部財產(chǎn)獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任（D正確）。2.某施工企業(yè)與供應(yīng)商簽訂鋼材采購合同，約定供應(yīng)商負(fù)責(zé)將鋼材運(yùn)輸至施工現(xiàn)場。運(yùn)輸途中因山洪暴發(fā)導(dǎo)致鋼材全部損毀。關(guān)于損失承擔(dān)，正確的是（）。A.施工企業(yè)承擔(dān)，因鋼材所有權(quán)已轉(zhuǎn)移B.供應(yīng)商承擔(dān)，因未完成交付C.雙方分擔(dān)，因不可抗力屬法定免責(zé)事由D.施工企業(yè)承擔(dān)，因風(fēng)險自合同成立時轉(zhuǎn)移答案：B解析：根據(jù)《民法典》第604條，標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險，在標(biāo)的物交付之前由出賣人承擔(dān)，交付之后由買受人承擔(dān)。本題中供應(yīng)商負(fù)責(zé)運(yùn)輸至施工現(xiàn)場，交付地點(diǎn)為施工現(xiàn)場，運(yùn)輸途中尚未完成交付，風(fēng)險由供應(yīng)商承擔(dān)（B正確）。所有權(quán)轉(zhuǎn)移與風(fēng)險轉(zhuǎn)移不一定同步，動產(chǎn)所有權(quán)一般自交付時轉(zhuǎn)移，但風(fēng)險轉(zhuǎn)移以交付為界（A錯誤）。不可抗力是法定免責(zé)事由，但本題中風(fēng)險承擔(dān)不涉及違約責(zé)任，而是標(biāo)的物意外滅失的風(fēng)險分配（C錯誤）。風(fēng)險轉(zhuǎn)移時間以交付為準(zhǔn)，而非合同成立（D錯誤）。3.關(guān)于施工許可證的申請主體，正確的是（）。A.建設(shè)單位與施工單位共同申請B.施工單位單獨(dú)申請C.建設(shè)單位單獨(dú)申請D.監(jiān)理單位代為申請答案：C解析：《建筑法》第7條規(guī)定，建筑工程開工前，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定向工程所在地縣級以上人民政府建設(shè)行政主管部門申請領(lǐng)取施工許可證。施工許可證的申請主體是建設(shè)單位（C正確），其他主體無此權(quán)利（A、B、D錯誤）。4.某工程合同價8000萬元，工期14個月。建設(shè)單位申請施工許可證時，需落實(shí)的建設(shè)資金原則上不得少于（）萬元。A.1600B.2400C.3200D.4000答案：C解析：《建筑工程施工許可管理辦法》第4條規(guī)定，建設(shè)資金已經(jīng)落實(shí)是申領(lǐng)施工許可證的條件之一。工期不足一年的，到位資金原則上不得少于工程合同價的50%；工期超過一年的，不得少于30%。本題工期14個月（超過一年），8000×30%=2400萬元？不，仔細(xì)看題目，工期14個月超過一年，所以是30%？但原題可能需要注意，2023年修訂的《建筑工程施工許可管理辦法》是否調(diào)整？根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定，工期超過一年的，到位資金原則上不得少于工程合同價的30%。但本題中工期14個月超過一年，8000×30%=2400萬元，但選項中無此答案？可能我記錯了。實(shí)際正確規(guī)定是：工期不足一年的，不得少于50%；超過一年的，不得少于30%。本題工期14個月超過一年，所以是8000×30%=2400萬元，但選項中B是2400，但可能題目中的選項設(shè)置有誤？或者我是否混淆了？再查，正確的計算應(yīng)為：工期超過一年（12個月），到位資金≥30%。8000×30%=2400萬元，對應(yīng)選項B。但原題可能我之前有誤，正確選項應(yīng)為B？但用戶提供的選項中是否有B？題目選項中B是2400，所以正確選項是B？但可能我之前解析錯誤，需要糾正。（注：經(jīng)核實(shí)，正確規(guī)定為工期不足一年的，到位資金≥50%；超過一年的，≥30%。本題工期14個月超過一年，8000×30%=2400萬元，故正確答案為B。）5.關(guān)于投標(biāo)保證金的說法，正確的是（）。A.投標(biāo)保證金不得超過招標(biāo)項目估算價的5%B.投標(biāo)保證金有效期應(yīng)與投標(biāo)有效期一致C.投標(biāo)截止后撤回投標(biāo)文件的，投標(biāo)保證金不予退還D.未中標(biāo)的投標(biāo)人，投標(biāo)保證金應(yīng)在中標(biāo)通知書發(fā)出后5日內(nèi)退還答案：B解析：《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第26條規(guī)定，投標(biāo)保證金不得超過招標(biāo)項目估算價的2%（A錯誤）。投標(biāo)保證金有效期應(yīng)當(dāng)與投標(biāo)有效期一致（B正確）。投標(biāo)截止后投標(biāo)人撤銷投標(biāo)文件的，招標(biāo)人可以不退還投標(biāo)保證金（C錯誤，“撤回”與“撤銷”不同，撤回在投標(biāo)截止前，可退還；撤銷在截止后，不退還）。未中標(biāo)的投標(biāo)人，投標(biāo)保證金應(yīng)在書面合同簽訂后5日內(nèi)退還（D錯誤，非中標(biāo)通知書發(fā)出后）。6.某項目招標(biāo)文件規(guī)定“投標(biāo)報價最高的為中標(biāo)人”，該規(guī)定違反了招標(biāo)投標(biāo)的（）原則。A.公開B.公平C.公正D.誠實(shí)信用答案：B解析：《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，招標(biāo)投標(biāo)活動應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正和誠實(shí)信用的原則。公平原則要求招標(biāo)文件不得含有傾向或者排斥潛在投標(biāo)人的內(nèi)容，不得妨礙或者限制投標(biāo)人之間的競爭。以“最高報價”作為中標(biāo)條件，違背了公平競爭的要求（B正確）。7.關(guān)于聯(lián)合體投標(biāo)的說法，正確的是（）。A.聯(lián)合體各方資質(zhì)等級按較低者確定B.聯(lián)合體中標(biāo)的，由聯(lián)合體牽頭人與招標(biāo)人簽訂合同C.聯(lián)合體成員可以再以自己名義單獨(dú)投標(biāo)D.聯(lián)合體投標(biāo)應(yīng)當(dāng)在提交投標(biāo)文件時提交共同投標(biāo)協(xié)議答案：A解析：《招標(biāo)投標(biāo)法》第31條規(guī)定，聯(lián)合體各方均應(yīng)具備承擔(dān)招標(biāo)項目的相應(yīng)能力；國家有關(guān)規(guī)定或者招標(biāo)文件對投標(biāo)人資格條件有規(guī)定的，聯(lián)合體各方均應(yīng)當(dāng)具備規(guī)定的相應(yīng)資格條件。由同一專業(yè)的單位組成的聯(lián)合體，按照資質(zhì)等級較低的單位確定資質(zhì)等級（A正確）。聯(lián)合體中標(biāo)的，聯(lián)合體各方應(yīng)當(dāng)共同與招標(biāo)人簽訂合同（B錯誤）。聯(lián)合體成員不得再以自己名義單獨(dú)投標(biāo)，也不得組成新的聯(lián)合體投標(biāo)（C錯誤）。共同投標(biāo)協(xié)議應(yīng)當(dāng)在提交資格預(yù)審申請文件時提交（D錯誤，若未進(jìn)行資格預(yù)審，則在投標(biāo)文件中提交）。8.關(guān)于無效合同的法律后果，正確的是（）。A.合同無效但工程經(jīng)驗(yàn)收合格的，承包人無權(quán)請求參照合同約定支付工程款B.合同無效且工程不合格的，承包人必須負(fù)責(zé)修復(fù)至合格C.合同無效后，因該合同取得的財產(chǎn)應(yīng)當(dāng)予以返還D.合同無效的，不影響?yīng)毩⒋嬖诘慕鉀Q爭議方法的條款效力答案：D解析：《民法典》第157條規(guī)定，合同無效后，行為人因該行為取得的財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)予以返還；不能返還或者沒有必要返還的，應(yīng)當(dāng)折價補(bǔ)償（C錯誤，“應(yīng)當(dāng)”過于絕對，存在例外）?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋（一）》第24條規(guī)定，建設(shè)工程施工合同無效，但建設(shè)工程經(jīng)驗(yàn)收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價款的，人民法院應(yīng)予支持（A錯誤）。合同無效且工程不合格的，修復(fù)后經(jīng)驗(yàn)收合格的，發(fā)包人應(yīng)支付工程款但可扣減修復(fù)費(fèi)用；修復(fù)后仍不合格的，承包人無權(quán)請求支付（B錯誤）?！睹穹ǖ洹返?07條規(guī)定，合同不生效、無效、被撤銷或者終止的，不影響合同中有關(guān)解決爭議方法的條款的效力（D正確）。9.關(guān)于建設(shè)工程合同履行中的賠償損失，正確的是（）。A.承包人未按約定時間竣工，賠償范圍包括發(fā)包人因延期導(dǎo)致的全部損失B.發(fā)包人未按約定支付工程款，承包人可要求賠償逾期付款利息C.賠償損失具有懲罰性，可超過實(shí)際損失的30%D.當(dāng)事人既約定違約金又約定定金的，可同時適用答案：B解析：賠償損失以補(bǔ)償性為主，具有填補(bǔ)損失的性質(zhì)，原則上不超過實(shí)際損失（C錯誤）?！睹穹ǖ洹返?88條規(guī)定，當(dāng)事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時，對方可以選擇適用違約金或者定金條款（D錯誤）。承包人逾期竣工的，賠償范圍限于發(fā)包人因此遭受的實(shí)際損失，不包括預(yù)期利潤等間接損失（A錯誤）。發(fā)包人未按約定支付工程款，承包人可主張逾期付款利息（屬于法定孳息，B正確）。10.關(guān)于建設(shè)工程質(zhì)量保修的說法，正確的是（）。A.地基基礎(chǔ)工程的最低保修期限為設(shè)計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限B.屋面防水工程的最低保修期限為3年C.保修期自工程完工之日起計算D.保修期內(nèi)，因承包人原因造成的質(zhì)量問題，承包人僅負(fù)責(zé)修復(fù)，不承擔(dān)賠償責(zé)任答案：A解析：《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》第40條規(guī)定，基礎(chǔ)設(shè)施工程、房屋建筑的地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)工程，最低保修期限為設(shè)計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限（A正確）。屋面防水工程最低保修期限為5年（B錯誤）。保修期自竣工驗(yàn)收合格之日起計算（C錯誤）。保修期內(nèi)，因承包人原因造成的質(zhì)量問題，承包人不僅要負(fù)責(zé)修復(fù)，還要承擔(dān)因質(zhì)量問題造成的損失賠償責(zé)任（D錯誤）。11.關(guān)于施工單位的質(zhì)量責(zé)任，正確的是（）。A.施工單位可以將非主體結(jié)構(gòu)工程分包給具有相應(yīng)資質(zhì)的單位B.施工單位必須按照工程設(shè)計圖紙施工，不得修改設(shè)計文件C.施工單位對施工中出現(xiàn)的質(zhì)量問題僅需向建設(shè)單位負(fù)責(zé)D.施工單位可以在施工過程中修改施工方案而不通知監(jiān)理答案：B解析：《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》第29條規(guī)定，施工單位必須按照工程設(shè)計圖紙和施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工，不得擅自修改工程設(shè)計，不得偷工減料（B正確）。非主體結(jié)構(gòu)工程分包需經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可，且分包單位需具備相應(yīng)資質(zhì)（A錯誤，“可以”表述不準(zhǔn)確，需滿足條件）。施工單位對施工質(zhì)量負(fù)責(zé)，包括向建設(shè)單位、設(shè)計單位等相關(guān)方負(fù)責(zé)（C錯誤）。施工方案修改需經(jīng)監(jiān)理單位審批（D錯誤）。12.關(guān)于安全生產(chǎn)許可證的說法，正確的是（）。A.施工企業(yè)分立的，無需重新申請安全生產(chǎn)許可證B.安全生產(chǎn)許可證有效期為3年，期滿前1個月辦理延期C.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、項目負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)經(jīng)考核合格D.安全生產(chǎn)許可證由縣級以上建設(shè)行政主管部門頒發(fā)答案：C解析：《安全生產(chǎn)許可證條例》第9條規(guī)定，安全生產(chǎn)許可證有效期為3年，期滿前3個月辦理延期（B錯誤）。企業(yè)分立的，應(yīng)當(dāng)申請重新核定安全生產(chǎn)許可證（A錯誤）。安全生產(chǎn)許可證由省級建設(shè)行政主管部門頒發(fā)（D錯誤）?！督ㄔO(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》第36條規(guī)定，施工單位的主要負(fù)責(zé)人、項目負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)經(jīng)建設(shè)行政主管部門或者其他有關(guān)部門考核合格后方可任職（C正確）。13.關(guān)于施工現(xiàn)場安全防護(hù)的說法，正確的是（）。A.施工單位應(yīng)當(dāng)在施工現(xiàn)場入口處設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志B.安全防護(hù)用品由作業(yè)人員自行購買C.施工現(xiàn)場的危險區(qū)域無需設(shè)置隔離措施D.垂直運(yùn)輸機(jī)械作業(yè)人員不屬于特種作業(yè)人員答案：A解析：《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》第28條規(guī)定，施工單位應(yīng)當(dāng)在施工現(xiàn)場入口處、施工起重機(jī)械、臨時用電設(shè)施、腳手架、出入通道口、樓梯口、電梯井口、孔洞口、橋梁口、隧道口、基坑邊沿、爆破物及有害危險氣體和液體存放處等危險部位，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志（A正確）。安全防護(hù)用品由施工單位提供（B錯誤）。危險區(qū)域必須設(shè)置隔離措施（C錯誤）。垂直運(yùn)輸機(jī)械作業(yè)人員屬于特種作業(yè)人員，需持證上崗（D錯誤）。14.關(guān)于生產(chǎn)安全事故報告的說法，正確的是（）。A.事故發(fā)生后，現(xiàn)場人員應(yīng)立即向本單位負(fù)責(zé)人報告，不得越級上報B.單位負(fù)責(zé)人接到報告后，應(yīng)在2小時內(nèi)向事故發(fā)生地縣級以上政府報告C.較大事故由設(shè)區(qū)的市級政府負(fù)責(zé)調(diào)查D.事故報告內(nèi)容不包括初步估計的直接經(jīng)濟(jì)損失答案：C解析：《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》第9條規(guī)定，事故發(fā)生后，現(xiàn)場人員可以直接向事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門報告（A錯誤）。單位負(fù)責(zé)人接到報告后，應(yīng)在1小時內(nèi)上報（B錯誤）。較大事故由設(shè)區(qū)的市級人民政府調(diào)查（C正確）。事故報告應(yīng)包括初步估計的直接經(jīng)濟(jì)損失（D錯誤）。15.關(guān)于建設(shè)工程竣工驗(yàn)收的說法，正確的是（）。A.工程竣工驗(yàn)收由建設(shè)單位組織B.工程竣工預(yù)驗(yàn)收由監(jiān)理單位組織C.未經(jīng)驗(yàn)收合格，建設(shè)單位不得使用D.竣工驗(yàn)收合格后，施工單位應(yīng)向建設(shè)單位提交工程竣工報告答案：A解析：《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》第16條規(guī)定，建設(shè)單位收到建設(shè)工程竣工報告后，應(yīng)當(dāng)組織設(shè)計、施工、工程監(jiān)理等有關(guān)單位進(jìn)行竣工驗(yàn)收（A正確）。工程竣工預(yù)驗(yàn)收由總監(jiān)理工程師組織（B錯誤）。建設(shè)單位擅自使用未經(jīng)驗(yàn)收的工程，視為認(rèn)可質(zhì)量，但地基基礎(chǔ)和主體結(jié)構(gòu)問題仍可追責(zé)（C錯誤表述絕對）。施工單位完成合同約定的全部內(nèi)容后，應(yīng)向建設(shè)單位提交工程竣工報告（D錯誤，順序應(yīng)為施工單位先提交竣工報告，建設(shè)單位再組織驗(yàn)收）。16.關(guān)于建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)的說法，正確的是（）。A.優(yōu)先受償權(quán)的范圍包括逾期付款利息B.優(yōu)先受償權(quán)的期限為自工程竣工之日起18個月C.承包人行使優(yōu)先受償權(quán)需以訴訟或仲裁方式D.抵押權(quán)人優(yōu)先于承包人受償答案：C解析：《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋（一）》第40條規(guī)定，承包人建設(shè)工程價款優(yōu)先受償?shù)姆秶勒諊鴦?wù)院有關(guān)行政主管部門關(guān)于建設(shè)工程價款范圍的規(guī)定確定，不包括逾期付款利息、違約金、損害賠償金等（A錯誤）。優(yōu)先受償權(quán)期限為自應(yīng)當(dāng)給付建設(shè)工程價款之日起18個月（B錯誤，非竣工之日）。承包人行使優(yōu)先受償權(quán)可以與發(fā)包人協(xié)議將該工程折價，也可以請求人民法院將該工程依法拍賣（需通過訴訟或仲裁，C正確）。建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)優(yōu)于抵押權(quán)和其他債權(quán)（D錯誤）。17.關(guān)于仲裁協(xié)議效力的說法，正確的是（）。A.仲裁協(xié)議對仲裁事項沒有約定的，仲裁協(xié)議無效B.當(dāng)事人對仲裁協(xié)議效力有異議的，應(yīng)在仲裁庭首次開庭后提出C.仲裁協(xié)議約定兩個仲裁機(jī)構(gòu)的，當(dāng)事人可以協(xié)議選擇其中一個D.仲裁協(xié)議獨(dú)立存在，合同無效不影響其效力答案：D解析：《仲裁法》第19條規(guī)定，仲裁協(xié)議獨(dú)立存在，合同的變更、解除、終止或者無效，不影響仲裁協(xié)議的效力（D正確）。仲裁協(xié)議對仲裁事項或仲裁委員會沒有約定或約定不明確的，可以補(bǔ)充協(xié)議；達(dá)不成補(bǔ)充協(xié)議的，仲裁協(xié)議無效（A錯誤）。當(dāng)事人對仲裁協(xié)議效力有異議的，應(yīng)在仲裁庭首次開庭前提出（B錯誤）。仲裁協(xié)議約定兩個以上仲裁機(jī)構(gòu)的，當(dāng)事人可以協(xié)議選擇其中一個；不能達(dá)成一致的，仲裁協(xié)議無效（C錯誤，需補(bǔ)充協(xié)議）。18.關(guān)于民事訴訟時效的說法，正確的是（）。A.普通訴訟時效期間為3年，自權(quán)利人知道權(quán)利受侵害之日起計算B.身體受到傷害要求賠償?shù)?，適用1年訴訟時效C.訴訟時效期間屆滿后，權(quán)利人喪失起訴權(quán)D.訴訟時效中止的，從中止原因消除之日起，訴訟時效重新計算答案：A解析：《民法典》第188條規(guī)定，向人民法院請求保護(hù)民事權(quán)利的訴訟時效期間為3年，法律另有規(guī)定的除外。訴訟時效期間自權(quán)利人知道或者應(yīng)當(dāng)知道權(quán)利受到損害以及義務(wù)人之日起計算（A正確）?！睹穹ǖ洹芬褟U止1年短期訴訟時效的規(guī)定（B錯誤）。訴訟時效期間屆滿后，權(quán)利人喪失的是勝訴權(quán)，而非起訴權(quán)（C錯誤）。訴訟時效中止的，自中止時效的原因消除之日起滿6個月，訴訟時效期間屆滿（D錯誤）。19.關(guān)于執(zhí)行程序的說法，正確的是（）。A.申請執(zhí)行的期間為2年，從法律文書規(guī)定履行期間的最后一日起計算B.被執(zhí)行人未按執(zhí)行通知履行義務(wù)，人民法院無權(quán)查詢其存款C.執(zhí)行過程中，案外人對執(zhí)行標(biāo)的提出異議的，執(zhí)行程序立即中止D.調(diào)解書不能作為執(zhí)行依據(jù)答案：A解析：《民事訴訟法》第246條規(guī)定，申請執(zhí)行的期間為2年，從法律文書規(guī)定履行期間的最后一日起計算（A正確）。被執(zhí)行人未按執(zhí)行通知履行義務(wù)，人民法院有權(quán)查詢其存款、債券、股票等財產(chǎn)（B錯誤）。案外人對執(zhí)行標(biāo)的提出異議的，法院應(yīng)審查，理由成立的裁定中止執(zhí)行，不成立的裁定駁回（C錯誤）。調(diào)解書是生效法律文書，可作為執(zhí)行依據(jù)（D錯誤）。20.關(guān)于施工企業(yè)信用檔案的說法，正確的是（）。A.信用檔案不包括企業(yè)基本情況B.不良行為記錄信息的公布期限最短為6個月C.良好行為記錄信息的公布期限一般為3年D.信用檔案僅向社會公開不良行為答案：C解析：《建筑市場誠信行為信息管理辦法》規(guī)定，建筑市場誠信行為信息分為良好行為記錄和不良行為記錄。良好行為記錄信息的公布期限一般為3年（C正確）。信用檔案應(yīng)當(dāng)包括企業(yè)基本情況、業(yè)績、工程質(zhì)量和安全、合同履約等情況（A錯誤）。不良行為記錄信息的公布期限一般為6個月至3年，最短不得少于3個月（B錯誤）。信用檔案應(yīng)向社會公開，包括良好行為和不良行為（D錯誤）。二、多項選擇題（共10題，每題2分。每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得0.5分）21.關(guān)于法人分類的說法，正確的有（）。A.有限責(zé)任公司屬于營利法人B.事業(yè)單位屬于非營利法人C.合伙企業(yè)屬于特別法人D.基金會屬于非營利法人E.農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織屬于特別法人答案：ABDE解析：根據(jù)《民法典》，法人分為營利法人（如有限責(zé)任公司、股份有限公司）、非營利法人（如事業(yè)單位、社會團(tuán)體、基金會、社會服務(wù)機(jī)構(gòu)）、特別法人（如機(jī)關(guān)法人、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織法人、城鎮(zhèn)農(nóng)村的合作經(jīng)濟(jì)組織法人、基層群眾性自治組織法人）。合伙企業(yè)屬于非法人組織（C錯誤），ABDE正確。22.關(guān)于建設(shè)用地使用權(quán)的說法，正確的有（）。A.建設(shè)用地使用權(quán)自登記時設(shè)立B.建設(shè)用地使用權(quán)可以在土地的地表、地上或地下分別設(shè)立C.住宅建設(shè)用地使用權(quán)期間屆滿的，自動續(xù)期D.建設(shè)用地使用權(quán)人有權(quán)將使用權(quán)轉(zhuǎn)讓、互換、出資、贈與或抵押E.建設(shè)用地使用權(quán)消滅的，無需辦理注銷登記答案：ABCD解析：《民法典》第349條規(guī)定，設(shè)立建設(shè)用地使用權(quán)的，應(yīng)當(dāng)向登記機(jī)構(gòu)申請建設(shè)用地使用權(quán)登記，自登記時設(shè)立（A正確）。第345條規(guī)定，建設(shè)用地使用權(quán)可以在土地的地表、地上或者地下分別設(shè)立（B正確）。第359條規(guī)定，住宅建設(shè)用地使用權(quán)期限屆滿的，自動續(xù)期（C正確）。第353條規(guī)定，建設(shè)用地使用權(quán)人有權(quán)將建設(shè)用地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓、互換、出資、贈與或者抵押（D正確）。第365條規(guī)定，建設(shè)用地使用權(quán)消滅的，出讓人應(yīng)當(dāng)及時辦理注銷登記（E錯誤）。23.關(guān)于投標(biāo)文件的說法，正確的有（）。A.投標(biāo)文件應(yīng)密封后送達(dá)投標(biāo)地點(diǎn)B.投標(biāo)文件未按要求密封的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)拒收C.投標(biāo)人少于3個的，招標(biāo)人應(yīng)重新招標(biāo)D.投標(biāo)文件中有兩個報價的，視為廢標(biāo)E.投標(biāo)文件提交后不得修改答案：ABC解析：《招標(biāo)投標(biāo)法》第28條規(guī)定，投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時間前，將投標(biāo)文件送達(dá)投標(biāo)地點(diǎn)，投標(biāo)文件應(yīng)密封（A正確）。未按要求密封的投標(biāo)文件，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)拒收（B正確）。投標(biāo)人少于3個的，不得開標(biāo)，招標(biāo)人應(yīng)重新招標(biāo)（C正確）。投標(biāo)文件中有兩個報價，若未聲明哪一個有效，才視為廢標(biāo)（D錯誤）。投標(biāo)截止前可以修改、撤回投標(biāo)文件（E錯誤）。24.關(guān)于無效合同的情形，正確的有（）。A.承包人未取得建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)簽訂的合同B.建設(shè)單位脅迫施工單位簽訂的合同C.建設(shè)工程必須進(jìn)行招標(biāo)而未招標(biāo)簽訂的合同D.施工單位超越資質(zhì)等級簽訂的合同（竣工前取得相應(yīng)資質(zhì)）E.惡意串通損害國家利益的合同答案：ACE解析：《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋（一）》第1條規(guī)定，建設(shè)工程施工合同具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)《民法典》第153條第1款的規(guī)定，認(rèn)定無效：（一）承包人未取得建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級的；（二）沒有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的；（三）建設(shè)工程必須進(jìn)行招標(biāo)而未招標(biāo)或者中標(biāo)無效的（ACE正確）。脅迫簽訂的合同屬于可撤銷合同（B錯誤）。承包人超越資質(zhì)等級簽訂合同，但竣工前取得相應(yīng)資質(zhì)的，合同有效（D錯誤）。25.關(guān)于施工單位的安全責(zé)任，正確的有（）。A.施工單位應(yīng)當(dāng)在施工現(xiàn)場建立消防安全責(zé)任制度B.施工單位應(yīng)對管理人員和作業(yè)人員每年至少進(jìn)行一次安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)C.施工單位應(yīng)當(dāng)為施工現(xiàn)場從事危險作業(yè)的人員辦理意外傷害保險D.施工單位在施工組織設(shè)計中編制安全技術(shù)措施和施工現(xiàn)場臨時用電方案E.施工單位不得在尚未竣工的建筑物內(nèi)設(shè)置員工集體宿舍答案：ABDE解析：《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》第23條規(guī)定，施工單位應(yīng)當(dāng)為施工現(xiàn)場從事危險作業(yè)的人員辦理意外傷害保險（C錯誤，該規(guī)定已廢止，現(xiàn)由工傷保險覆蓋）。第24條規(guī)定，建設(shè)工程實(shí)行施工總承包的，由總承包單位對施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)負(fù)總責(zé)（但本題未涉及總包）。第21條規(guī)定，施工單位應(yīng)當(dāng)在施工現(xiàn)場建立消防安全責(zé)任制度（A正確）。第36條規(guī)定，施工單位應(yīng)當(dāng)對管理人員和作業(yè)人員每年至少進(jìn)行一次安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)（B正確）。第26條規(guī)定，施工單位應(yīng)當(dāng)在施工組織設(shè)計中編制安全技術(shù)措施和施工現(xiàn)場臨時用電方案（D正確）。第29條規(guī)定，施工單位不得在尚未竣工的建筑物內(nèi)設(shè)置員工集體宿舍（E正確）。26.關(guān)于建設(shè)工程質(zhì)量保修責(zé)任的說法，正確的有（）。A.保修費(fèi)用由造成質(zhì)量缺陷的責(zé)任方承擔(dān)B.因地震導(dǎo)致的質(zhì)量缺陷，施工單位不承擔(dān)保修責(zé)任C.保修期內(nèi)，施工單位應(yīng)免費(fèi)維修所有質(zhì)量問題D.建設(shè)工程在超過合理使用年限后需要繼續(xù)使用的，產(chǎn)權(quán)所有人應(yīng)委托鑒定并采取加固措施E.質(zhì)量保證金應(yīng)在缺陷責(zé)任期屆滿后返還答案：ABDE解析：《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》第42條規(guī)定，建設(shè)工程在超過合理使用年限后需要繼續(xù)使用的，產(chǎn)權(quán)所有人應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)等級的勘察、設(shè)計單位鑒定，并根據(jù)鑒定結(jié)果采取加固、維修等措施，重新界定使用期（D正確）。第41條規(guī)定，建設(shè)工程在保修范圍和保修期限內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題的，施工單位應(yīng)當(dāng)履行保修義務(wù)，并對造成的損失承擔(dān)賠償責(zé)任；保修費(fèi)用由造成質(zhì)量缺陷的責(zé)任方承擔(dān)（A正確）。因不可抗力（如地震）造成的質(zhì)量缺陷，施工單位不承擔(dān)保修責(zé)任（B正確）。保修期內(nèi)，非施工單位原因造成的質(zhì)量問題，施工單位維修后可向責(zé)任方追償（C錯誤）?！督ㄔO(shè)工程質(zhì)量保證金管理辦法》規(guī)定，缺陷責(zé)任期屆滿后，發(fā)包人應(yīng)返還質(zhì)量保證金（E正確）。27.關(guān)于行政復(fù)議和行政訴訟的說法，正確的有（）。A.對行政機(jī)關(guān)作出的警告處罰不服的，可申請行政復(fù)議B.行政復(fù)議原則上采用書面審查的辦法C.行政訴訟一審程序應(yīng)在立案之日起6個月內(nèi)審結(jié)D.行政復(fù)議是行政訴訟的必經(jīng)程序E.公民、法人可對行政機(jī)關(guān)的具體行政行為和抽象行政行為提起訴訟答案：ABC解析：《行政復(fù)議法》規(guī)定，對行政機(jī)關(guān)作出的警告、罰款等行政處罰決定不服的，可申請行政復(fù)議（A正確）。行政復(fù)議原則上采取書面審查的辦法（B正確）?！缎姓V訟法》第81條規(guī)定，人民法院應(yīng)當(dāng)在立案之日起6個月內(nèi)作出第一審判決（C正確）。除法律規(guī)定必須先復(fù)議再訴訟的情形外，行政復(fù)議不是行政訴訟的必經(jīng)程序（D錯誤）。行政訴訟僅針對具體行政行為，抽象行政行為不可訴（E錯誤）。28.關(guān)于建設(shè)工程合同解除的說法，正確的有（）。A.發(fā)包人未按約定支付工程款，承包人可解除合同B.承包人將工程轉(zhuǎn)包，發(fā)包人可解除合同C.合同解除后，已完成的建設(shè)工程質(zhì)量合格的，發(fā)包人應(yīng)支付相應(yīng)工程款D.合同解除后，承包人無需賠償發(fā)包人損失E.因不可抗力致使合同目的不能實(shí)現(xiàn)，雙方均可解除合同答