完整版要素式起訴狀模板（建設(shè)工程施工合同糾紛）【模板說明】本模板為建設(shè)工程施工合同糾紛專屬完整版要素式起訴狀，嚴(yán)格依據(jù)《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國民事訴訟法》《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋（一）》《民事案件案由規(guī)定》及全國各級人民法院民事立案文書規(guī)范、要素式審判要求編制，全面覆蓋建設(shè)工程施工合同糾紛全場景（工程款支付、工程質(zhì)量、工期延誤、合同解除、建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)、合同無效/撤銷、違法轉(zhuǎn)包、違法分包、勞務(wù)分包、工程簽證、工程結(jié)算、工程驗(yàn)收、質(zhì)保金返還等），兼顧專業(yè)性、規(guī)范性、完整性和實(shí)用性。本模板以“要素化拆解、規(guī)范化表述、全場景適配、可直接落地”為核心，將起訴狀核心要素（當(dāng)事人、訴訟請求、事實(shí)與理由、證據(jù)、管轄法院等）逐一細(xì)化，明確每一項(xiàng)要素的填寫標(biāo)準(zhǔn)、法律依據(jù)、示例指引及注意事項(xiàng)，杜絕模糊表述、格式疏漏、要素缺失等常見問題，適用于承包人、實(shí)際施工人、發(fā)包人、合法分包人、勞務(wù)分包人、監(jiān)理單位等各類訴訟主體。填寫時(shí)需嚴(yán)格恪守“真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、規(guī)范”四大原則，無相關(guān)信息的統(tǒng)一填寫“無”，嚴(yán)禁涂改核心內(nèi)容，打印、手寫均需符合正式民事法律文書要求，無需修改框架，直接填寫空白項(xiàng)即可提交人民法院立案，配套補(bǔ)充立案必備材料清單及填寫禁忌，助力高效完成起訴材料準(zhǔn)備，規(guī)避立案及訴訟誤區(qū)。一、當(dāng)事人要素（核心必填項(xiàng)，確保訴訟主體適格，為案件送達(dá)、審理及民事責(zé)任劃分提供合法依據(jù)，多主體逐一分項(xiàng)填寫，填寫需嚴(yán)格核對原件，不得有誤、遺漏）（一）原告（民事權(quán)利受損，依法向人民法院提起民事訴訟的一方，明確其與涉案工程的關(guān)聯(lián)，確保主體適格，填寫內(nèi)容需與身份憑證完全一致）1.主體類型（單選，勾選清晰、規(guī)范，不得涂改、多選）：□自然人□法人□非法人組織2.姓名/名稱（規(guī)范填寫，嚴(yán)禁簡寫、縮寫、使用別名或俗稱，確保與身份憑證無一字偏差）：________________________填寫指引：自然人需填寫與居民身份證完全一致的真實(shí)姓名，不得使用曾用名、昵稱；法人/非法人組織需填寫與營業(yè)執(zhí)照、登記證書完全一致的單位全稱，避免因名稱不符導(dǎo)致主體不適格，影響立案及訴訟進(jìn)程。3.身份憑證編號（必填項(xiàng)，便于法院核查主體身份，不得錯(cuò)漏、涂改）：________________________填寫指引：自然人填寫居民身份證號碼（完整18位，無錯(cuò)號、漏號）；法人/非法人組織填寫統(tǒng)一社會(huì)信用代碼（完整18位，可通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)核對，確保真實(shí)有效）。4.補(bǔ)充信息（按主體類型填寫，完整無遺漏，自然人與法人/非法人組織二選一填寫，不得交叉填寫）：（1）自然人補(bǔ)充信息：性別：______民族：______出生日期：______年____月____日職業(yè)：________________________（無則填“無”）戶籍所在地：________________________（規(guī)范填寫，精確到省、市、區(qū)/縣、街道/鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村/社區(qū)、樓棟號、門牌號，不得填寫模糊地址）經(jīng)常居住地：________________________（連續(xù)居住滿一年以上的有效地址，無則填“無”，需提供居住證明佐證的，另行準(zhǔn)備并納入證據(jù)清單）（2）法人/非法人組織補(bǔ)充信息：法定代表人/主要負(fù)責(zé)人：________________________職務(wù)：________________________（填寫真實(shí)職務(wù)，與登記信息一致，不得虛構(gòu)、簡寫）注冊登記地址：________________________（與營業(yè)執(zhí)照登記地址完全一致，規(guī)范填寫至樓棟號、門牌號，便于法院核查）實(shí)際經(jīng)營地址：________________________（無則填“無”，有則填寫規(guī)范，與實(shí)際經(jīng)營場所一致，便于法律文書送達(dá)）經(jīng)營范圍（簡要填寫，與涉案工程相關(guān)部分優(yōu)先）：________________________5.聯(lián)系信息（必填項(xiàng)，確保24小時(shí)可正常接聽，避免聯(lián)絡(luò)不暢導(dǎo)致訴訟延誤）：聯(lián)系電話：________________________（可填寫多個(gè)，注明“主號”“備用號”，格式：手機(jī)號/固定電話）有效送達(dá)地址：________________________（精確到樓棟號、單元號、門牌號，作為本案全部法律文書的送達(dá)地址，變更需及時(shí)向法院提交申請）6.涉案關(guān)聯(lián)信息（必填項(xiàng)，明確與涉案工程的關(guān)聯(lián)，為訴訟請求提供事實(shí)支撐）：建筑資質(zhì)等級（如有）：________________________資質(zhì)證書編號（如有）：________________________（無則填“無”，實(shí)際施工人無資質(zhì)需如實(shí)填寫，不得隱瞞）涉案身份：________________________（規(guī)范填寫，如“承包人”“實(shí)際施工人”“發(fā)包人”“合法分包人”“勞務(wù)分包人”“監(jiān)理單位”）關(guān)聯(lián)細(xì)節(jié)：________________________（簡要列明，如“系《建設(shè)工程施工合同》約定的承包人，負(fù)責(zé)涉案工程主體結(jié)構(gòu)施工及配套設(shè)施安裝”，無則填“無”）（二）委托訴訟代理人（無委托則填寫“無委托訴訟代理人”，不得空缺；委托行為需符合民事代理法律規(guī)定，授權(quán)范圍明確，避免委托無效）1.姓名：________________________身份類別（單選，規(guī)范勾選）：□執(zhí)業(yè)律師□原告單位在職員工□其他合法委托關(guān)系填寫指引：勾選“其他合法委托關(guān)系”的，需另行向法院提交合法有效的委托證明材料（如親屬關(guān)系證明），否則委托行為無效。2.證件編號（必填項(xiàng)，確保證件真實(shí)有效）：________________________填寫指引：執(zhí)業(yè)律師填寫律師執(zhí)業(yè)證號；原告單位在職員工及其他委托關(guān)系填寫居民身份證號碼。3.執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu)/工作單位（規(guī)范填寫，嚴(yán)禁簡寫）：________________________填寫指引：執(zhí)業(yè)律師填寫律師事務(wù)所全稱；原告單位在職員工填寫原告單位全稱；無工作單位的填寫本人戶籍所在地詳細(xì)地址。4.聯(lián)系電話（必填項(xiàng)）：________________________有效送達(dá)地址：________________________5.授權(quán)范圍（規(guī)范表述，明確具體、無歧義，嚴(yán)禁籠統(tǒng)表述“全權(quán)代理”）：________________________示例指引：代為承認(rèn)、放棄、變更本案訴訟請求；代為與對方當(dāng)事人和解、調(diào)解，簽署和解協(xié)議、調(diào)解協(xié)議；代為提起上訴、申請?jiān)賹彙⑸暾垙?qiáng)制執(zhí)行、申請財(cái)產(chǎn)保全；代為簽收本案全部法律文書；代為參與庭審、質(zhì)證、辯論；代為提交、接收本案證據(jù)材料。（三）被告（未履行建設(shè)工程施工合同約定義務(wù)、存在違約/違法行為，需依法承擔(dān)民事責(zé)任的主體，按民事責(zé)任關(guān)聯(lián)度由高到低依次列明，多被告逐一分項(xiàng)填寫，填寫規(guī)范與原告一致）第一被告（核心責(zé)任主體，必填項(xiàng)，確保主體信息可核查，明確其責(zé)任邊界）1.主體類型（單選）：□自然人□法人□非法人組織2.姓名/名稱：________________________（填寫要求與原告一致，與身份憑證完全一致）3.身份憑證編號：________________________（自然人填身份證號，法人/非法人組織填統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）4.補(bǔ)充信息（按主體類型填寫，完整無遺漏）：自然人：戶籍所在地：________________________經(jīng)常居住地：________________________（無則填“無”）職業(yè)：________________________（無則填“無”）法人/非法人組織：法定代表人/主要負(fù)責(zé)人：________________________職務(wù)：________________________注冊登記地址：________________________實(shí)際經(jīng)營地址：________________________（無則填“無”）5.聯(lián)系信息（必填項(xiàng)，無法獲取的需注明合理原因，不得空缺）：聯(lián)系電話：________________________（無法獲取的注明：多次聯(lián)系被告，被告拒絕提供/通過公開渠道無法查詢）有效送達(dá)地址：________________________（填寫規(guī)范與原告一致，精確到門牌號，確保法律文書順利送達(dá)）6.涉案關(guān)聯(lián)信息（必填項(xiàng)，明確責(zé)任依據(jù)，與訴訟請求、事實(shí)理由對應(yīng)）：涉案身份：________________________（規(guī)范填寫，如“發(fā)包人”“總承包人”“違法分包人”“轉(zhuǎn)包人”）責(zé)任依據(jù)：________________________（簡要列明合同及法律依據(jù)，示例：依據(jù)雙方______年____月____日簽訂的《建設(shè)工程施工合同》（合同編號：__________）第×條及《民法典》第791條規(guī)定，被告應(yīng)承擔(dān)支付工程款的責(zé)任）關(guān)聯(lián)細(xì)節(jié)：________________________（簡要列明與涉案工程的關(guān)聯(lián)及違約/違法事實(shí)，如“系涉案工程發(fā)包人，未按合同約定支付工程款，拖欠至今”，無則填“無”）第二被告（無則填寫“無第二被告”，不得空缺，填寫規(guī)范與第一被告完全一致，明確其與第一被告的責(zé)任關(guān)系）1.主體類型（單選）：□自然人□法人□非法人組織2.姓名/名稱：________________________身份憑證編號：________________________3.補(bǔ)充信息：________________________（按主體類型填寫，完整無遺漏）4.聯(lián)系電話：________________________有效送達(dá)地址：________________________5.涉案關(guān)聯(lián)信息：涉案身份：________________________責(zé)任依據(jù)：________________________關(guān)聯(lián)細(xì)節(jié)：________________________與第一被告責(zé)任關(guān)系：□連帶責(zé)任□按份責(zé)任□其他：________________________第三被告及后續(xù)被告（按需添加，無則不填，填寫規(guī)范參照第一被告，明確各被告的責(zé)任邊界，避免責(zé)任劃分模糊）（四）第三人（僅限與本案有直接民事利害關(guān)系，需參與訴訟方能查清案件事實(shí)、明確民事責(zé)任的主體，無則填寫“無第三人”，不得空缺、隨意追加）1.主體類型（單選）：□自然人□法人□非法人組織2.姓名/名稱：________________________身份憑證編號：________________________3.補(bǔ)充信息：________________________（按主體類型填寫）聯(lián)系電話：________________________有效送達(dá)地址：________________________4.與本案利害關(guān)系（必填項(xiàng)，明確直接關(guān)聯(lián)，說明追加必要性）：________________________示例指引：系涉案工程材料供應(yīng)商，為工程提供全部施工材料，涉案工程款結(jié)算直接影響材料款支付，本案處理結(jié)果直接關(guān)系其合法權(quán)益；或系涉案工程實(shí)際施工人，與原告存在分包關(guān)系，工程款支付與本人直接相關(guān)，需參與訴訟明確權(quán)利義務(wù)。5.追加理由（必填項(xiàng)，結(jié)合法律規(guī)定，規(guī)范表述）：________________________示例指引：為查清本案工程材料供應(yīng)、工程款結(jié)算等核心事實(shí)，明確各方責(zé)任主體及比例，避免遺漏責(zé)任主體，依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第五十九條規(guī)定，特申請追加其為本案第三人參與訴訟。二、訴訟請求要素（核心必填項(xiàng)，需明確、具體、可執(zhí)行、無歧義，嚴(yán)格符合法律規(guī)定，不得超出法律保護(hù)范圍，逐項(xiàng)列明，與事實(shí)理由、證據(jù)一一對應(yīng)，無相關(guān)請求的刪除對應(yīng)條款）（一）案由（規(guī)范填寫，不得涂改、簡寫）：建設(shè)工程施工合同糾紛（二）細(xì)化案由（單選，無則不填，明確具體糾紛類型，便于法院精準(zhǔn)審理）：□工程款支付糾紛□工程質(zhì)量賠償糾紛□工期延誤糾紛□合同無效糾紛□合同解除糾紛□工程驗(yàn)收糾紛□優(yōu)先受償權(quán)糾紛□工程結(jié)算糾紛□違法轉(zhuǎn)包分包糾紛□其他：________________________（三）具體訴訟請求（逐項(xiàng)列明，金額、責(zé)任主體、履行期限、履行方式明確，可直接作為法院裁判依據(jù)）1.判令________________（明確被告全稱及責(zé)任方式，如“第一被告”“第一被告與第二被告連帶”）向原告支付涉案________________建設(shè)工程（規(guī)范填寫工程全稱、詳細(xì)地址、施工范圍，與合同一致）工程價(jià)款人民幣_(tái)_________元（小寫：￥__________，大寫：____________________元整），于本判決生效之日起______日內(nèi)一次性履行完畢；2.判令________________（明確被告全稱）向原告支付逾期支付工程價(jià)款的利息（或違約金）：截至______年____月____日，已產(chǎn)生利息（或違約金）人民幣_(tái)_________元（小寫：￥__________，大寫：____________________元整）；自______年____月____日起至全部工程款清償完畢之日止，以__________元（未付工程款本金）為基數(shù)，按________________標(biāo)準(zhǔn)（單選）□合同約定利率______%/年□全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的一年期貸款市場報(bào)價(jià)利率（LPR）□法定年利率______%計(jì)算，利隨本清，于工程款本金清償完畢之日起______日內(nèi)一并支付；填寫備注：利息與違約金一般擇一主張，并行主張的總金額不得超過合同成立時(shí)一年期LPR四倍；無約定利率的，按一年期LPR計(jì)算；約定過高的，法院將依法調(diào)整。3.判令原告對涉案________________建設(shè)工程（與第1項(xiàng)工程范圍一致）折價(jià)、拍賣、變賣所得價(jià)款，在人民幣_(tái)_________元（僅限未付工程款本金）范圍內(nèi)享有建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)；填寫備注：需確認(rèn)主張未超過法定時(shí)限（工程竣工/約定竣工之日起18個(gè)月），超出時(shí)限的，該請求不予支持；實(shí)際施工人主張需明確身份及施工范圍，不得損害合法主體權(quán)益。4.判令________________（明確被告全稱）賠償原告因本案糾紛產(chǎn)生的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)損失人民幣_(tái)_________元（小寫：￥__________，大寫：____________________元整），于本判決生效之日起______日內(nèi)一次性履行完畢，損失明細(xì)：①停工窩工損失__________元；②材料損耗損失__________元；③設(shè)備租賃損失__________元；④律師費(fèi)__________元；⑤差旅費(fèi)__________元；⑥保全費(fèi)__________元；⑦鑒定費(fèi)__________元；⑧其他損失__________元；5.判令________________（明確被告全稱）繼續(xù)履行《建設(shè)工程施工合同》（合同編號：__________）約定的__________義務(wù)（如“配合辦理竣工驗(yàn)收備案”“提交結(jié)算資料”），于本判決生效之日起______日內(nèi)履行完畢；（無則刪除）6.判令________________（明確被告全稱）向原告支付工程質(zhì)量違約金（或修復(fù)費(fèi)用）人民幣_(tái)_________元（小寫：￥__________，大寫：____________________元整），于本判決生效之日起______日內(nèi)一次性履行完畢；（無質(zhì)量爭議則刪除）7.判令解除原告與________________（明確被告全稱）于______年____月____日簽訂的《建設(shè)工程施工合同》（合同編號：__________）；（無解除需求則刪除，需明確解除事由）8.判令________________（明確被告全稱）向原告出具涉案工程__________相關(guān)證明材料（如竣工驗(yàn)收證明、結(jié)算證明），于本判決生效之日起______日內(nèi)出具；（無則刪除）9.判令本案全部訴訟費(fèi)用（包括案件受理費(fèi)、保全費(fèi)、鑒定費(fèi)、公告費(fèi)等），由________________（明確被告全稱及責(zé)任方式）承擔(dān)。三、事實(shí)與理由要素（核心必填項(xiàng)，邏輯清晰、表述嚴(yán)謹(jǐn)，結(jié)合證據(jù)支撐，遵循“事實(shí)清楚、理由充分、法律依據(jù)明確”原則，與訴訟請求一一對應(yīng)，不得虛構(gòu)事實(shí)、堆砌無關(guān)內(nèi)容）______年____月____日，原告與________________（核心簽約被告全稱）本著平等自愿、協(xié)商一致、誠實(shí)信用的原則，簽訂《建設(shè)工程施工合同》（合同編號：__________），雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議（如有）__________份，補(bǔ)充協(xié)議與主合同具有同等法律效力，系主合同有效組成部分。該合同及補(bǔ)充協(xié)議均系雙方真實(shí)意思表示，內(nèi)容不違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，不違背公序良俗，合法有效，雙方依法形成建設(shè)工程施工合同法律關(guān)系，均應(yīng)嚴(yán)格恪守合同約定，全面履行各自義務(wù)。合同核心約定如下（逐項(xiàng)列明，與合同內(nèi)容一致，支撐訴訟請求，不得遺漏關(guān)鍵條款）：工程名稱為________________，工程地點(diǎn)為________________（精確到門牌號，與實(shí)際施工地點(diǎn)一致），施工范圍及內(nèi)容為________________（如“主體結(jié)構(gòu)施工、水電安裝、裝飾裝修”），承包方式為________________（如“包工包料”“固定總價(jià)承包”），工程工期自______年____月____日起至______年____月____日止，總工期______天（明確工期順延、延誤的約定及責(zé)任），工程價(jià)款計(jì)價(jià)方式為________________（如“固定總價(jià)”“按實(shí)結(jié)算”），暫定價(jià)為人民幣_(tái)_________元，最終結(jié)算價(jià)款按________________方式確定（如“雙方審核確認(rèn)”“第三方結(jié)算”），工程款支付節(jié)點(diǎn)及比例為________________（示例：開工后______日內(nèi)支付30%預(yù)付款，竣工驗(yàn)收合格后支付至80%，結(jié)算后支付至97%，質(zhì)保期滿支付剩余3%），工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為________________（如“合格工程”“符合國家行業(yè)規(guī)范”），工程變更、簽證辦理流程為________________，雙方權(quán)利義務(wù)、違約責(zé)任及爭議解決方式等。合同簽訂生效后，原告嚴(yán)格按照合同約定、設(shè)計(jì)圖紙要求及國家行業(yè)施工規(guī)范，全面、適當(dāng)履行合同義務(wù)（原告為發(fā)包人則調(diào)整為“原告嚴(yán)格履行付款、提供施工條件、組織驗(yàn)收等義務(wù)”），足額投入人力、物力、財(cái)力推進(jìn)工程進(jìn)度，嚴(yán)格把控工程質(zhì)量，及時(shí)辦理工程變更、簽證手續(xù)（如有），無任何違法違規(guī)、違約行為，全面恪守誠實(shí)信用原則。涉案工程于______年____月____日全部施工完畢，原告于當(dāng)日按合同約定向被告提交竣工驗(yàn)收申請及完整竣工資料（列明核心資料：竣工圖紙、驗(yàn)收報(bào)告、工程量確認(rèn)單等），全面履行驗(yàn)收配合義務(wù)（無驗(yàn)收則注明“被告無故拖延組織驗(yàn)收”）。______年____月____日，涉案工程經(jīng)原告、被告、監(jiān)理單位及相關(guān)驗(yàn)收部門共同驗(yàn)收，確認(rèn)工程質(zhì)量符合合同約定及行業(yè)規(guī)范，驗(yàn)收合格并簽署竣工驗(yàn)收記錄（被告拖延驗(yàn)收則注明“被告未按合同約定______日內(nèi)組織驗(yàn)收，依據(jù)相關(guān)司法解釋規(guī)定，視為工程質(zhì)量合格”；被告擅自使用工程則注明“被告未組織驗(yàn)收即擅自使用，視為工程合格”）。______年____月____日，原告按合同約定向被告提交工程結(jié)算資料，要求辦理結(jié)算審核，被告于______年____月____日收到資料后，未按合同約定______日內(nèi)完成結(jié)算審核（或“雙方于______年____月____日完成結(jié)算，確認(rèn)最終結(jié)算價(jià)款為人民幣_(tái)_________元”），結(jié)算手續(xù)合法規(guī)范，雙方無異議（無結(jié)算則調(diào)整為對應(yīng)糾紛事實(shí)：如工程質(zhì)量爭議、工期延誤、違法轉(zhuǎn)包等，明確糾紛節(jié)點(diǎn)及責(zé)任主體）。后因________________（明確糾紛核心事實(shí)，結(jié)合細(xì)化案由，如“被告未按支付節(jié)點(diǎn)支付工程款”“被告施工工程存在嚴(yán)重質(zhì)量問題未整改”“被告擅自違法轉(zhuǎn)包工程”），導(dǎo)致雙方產(chǎn)生糾紛，原告合法權(quán)益受到嚴(yán)重侵害。具體如下：________________（詳細(xì)闡述：結(jié)合時(shí)間節(jié)點(diǎn)、被告行為、違約表現(xiàn)、損失情況，示例：截至起訴之日，被告僅支付工程款__________元，尚欠__________元未付，經(jīng)原告多次催告，被告仍推諉拖延，其違約行為導(dǎo)致原告產(chǎn)生資金占用損失、停工窩工損失等共計(jì)__________元，該損失與被告違約行為有直接因果關(guān)系）。原告為維護(hù)自身合法權(quán)益，多次通過________________（催告方式：書面催告函、律師函、微信、電話、快遞送達(dá)等）向被告催告履行義務(wù)、協(xié)商解決糾紛，明確告知其違約后果及法律責(zé)任，并留存完整催告記錄及送達(dá)憑證（納入證據(jù)清單），但被告均以________________（被告借口，如“資金周轉(zhuǎn)困難”“無故拖延”）為由，拒絕履行合同義務(wù)、承擔(dān)違約責(zé)任，嚴(yán)重違背誠實(shí)信用原則，違反相關(guān)法律規(guī)定，損害原告合法財(cái)產(chǎn)權(quán)益。被告的違約（或違法）行為，既違反了雙方《建設(shè)工程施工合同》及補(bǔ)充協(xié)議的約定，也違反了《中華人民共和國民法典》《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋（一）》等相關(guān)法律、司法解釋的規(guī)定，依法應(yīng)承擔(dān)支付款項(xiàng)、賠償損失、繼續(xù)履行（或解除合同）等全部民事責(zé)任。補(bǔ)充事實(shí)（無則填“無”，不得空缺，如實(shí)列明相關(guān)補(bǔ)充事實(shí)）：________________________（如工程變更細(xì)節(jié)、被告違法轉(zhuǎn)包證據(jù)、訴訟時(shí)效中斷事實(shí)、質(zhì)保期相關(guān)事實(shí)等）。綜上，為維護(hù)自身合法民事權(quán)益，捍衛(wèi)法律尊嚴(yán)，依據(jù)《中華人民共和國民法典》第七百八十八條、第七百九十一條、第八百零七條，《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋（一）》第十四條、第四十一條及《中華人民共和國民事訴訟法》第一百二十二條等規(guī)定，特向貴院提起訴訟，懇請貴院依法查明事實(shí)，分清責(zé)任，公正裁判，支持原告全部訴訟請求，依法制裁被告違約（違法）行為。四、證據(jù)要素（核心必填項(xiàng)，逐項(xiàng)列明，與案件事實(shí)、訴訟請求一一對應(yīng)，明確證據(jù)來源、份數(shù)及證明目的，確保證據(jù)鏈完整、合法有效，符合民事證據(jù)規(guī)則，便于法院核查及庭審質(zhì)證）1.證據(jù)一：《建設(shè)工程施工合同》及補(bǔ)充協(xié)議（如有）、招投標(biāo)文件（如有：招標(biāo)公告、投標(biāo)文件、中標(biāo)通知書）來源：原告與被告簽訂/相關(guān)招投標(biāo)機(jī)構(gòu)出具份數(shù)：______份（按被告人數(shù)+第三人人數(shù)+1份準(zhǔn)備）證明目的：證明原、被告之間存在合法有效的建設(shè)工程施工合同關(guān)系，明確雙方權(quán)利義務(wù)、工程核心約定（工期、價(jià)款、質(zhì)量等）及違約責(zé)任，原告訴訟請求具有合同依據(jù)；證明招投標(biāo)程序合法（如有）。2.證據(jù)二：工程施工相關(guān)材料（開工報(bào)告、施工日志、竣工報(bào)告、竣工驗(yàn)收記錄、質(zhì)量檢測報(bào)告（如有）、隱蔽工程驗(yàn)收記錄（如有）、整改通知書及整改記錄（如有））來源：________________（如“原告制作”“雙方確認(rèn)”“第三方檢測機(jī)構(gòu)出具”“監(jiān)理單位出具”）份數(shù)：______份證明目的：證明涉案工程開工、完工、驗(yàn)收情況，工程質(zhì)量符合合同約定及行業(yè)規(guī)范（或質(zhì)量問題及責(zé)任主體）；證明原告已全面履行施工義務(wù)（或被告未履行質(zhì)量保障義務(wù)）；證明工程合格（或視為合格）的事實(shí)。3.證據(jù)三：工程結(jié)算及變更相關(guān)材料（工程變更簽證單、工程量確認(rèn)單、工程聯(lián)系單（如有）、結(jié)算報(bào)告及審核意見（如有）、結(jié)算資料簽收記錄（如有））來源：________________（如“雙方確認(rèn)”“第三方結(jié)算機(jī)構(gòu)出具”“原告提交、被告簽收”）份數(shù)：______份證明目的：證明工程變更、工程量增減情況；證明雙方已完成結(jié)算（或被告拖延、拒絕結(jié)算，原告已提交結(jié)算資料）；明確工程最終結(jié)算價(jià)款，原告主張工程款具有事實(shí)依據(jù)。4.證據(jù)四：工程款支付相關(guān)憑證（銀行轉(zhuǎn)賬記錄、收款收據(jù)、發(fā)票、付款確認(rèn)單、承兌匯票（如有）、轉(zhuǎn)賬備注截圖）來源：________________（如“銀行出具”“被告開具”“雙方確認(rèn)”）份數(shù)：______份證明目的：證明被告已支付工程款金額、尚欠工程款金額；證明被告逾期付款的違約事實(shí)，為利息、違約金請求提供支撐。5.證據(jù)五：催告相關(guān)材料（催告函、律師函、微信/短信聊天記錄、通話錄音（附文字轉(zhuǎn)錄稿）、快遞簽收憑證、公證書（如有））來源：________________（如“原告發(fā)送”“律師事務(wù)所出具”“快遞公司出具”）份數(shù)：______份證明目的：證明原告已多次催告被告履行義務(wù)，明確告知其違約后果；證明被告拖延、拒絕履行義務(wù)的違約事實(shí)；證明本案訴訟時(shí)效中斷，原告起訴未超過法定時(shí)效（三年）。6.證據(jù)六：經(jīng)濟(jì)損失相關(guān)憑證（停工窩工證明、材料采購合同及付款憑證、設(shè)備租賃合同及付款憑證、律師費(fèi)發(fā)票及委托代理合同、保全費(fèi)票據(jù)、鑒定費(fèi)票據(jù)、差旅費(fèi)票據(jù)等）來源：________________（如“相關(guān)單位出具”“原告持有”“法院出具”）份數(shù)：______份證明目的：證明原告因被告違約（違法）行為產(chǎn)生的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)損失金額及計(jì)算依據(jù)；證明損失與被告行為有直接因果關(guān)系，原告主張損失賠償具有事實(shí)依據(jù)。7.證據(jù)七：當(dāng)事人民主體資格證明材料（居民身份證復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人/主要負(fù)責(zé)人身份證明、戶籍證明（如有）、國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)截圖（如有））來源：________________（如“原告提供”“公安機(jī)關(guān)出具”“市場監(jiān)管部門出具”）份數(shù)：______份證明目的：證明原告、被告、第三人主體適格，具備參與本案訴訟的合法資格；證明法定代表人/主要負(fù)責(zé)人身份合法。8.證據(jù)八：委托訴訟代理人相關(guān)材料（如有，授權(quán)委托書、律師執(zhí)業(yè)證復(fù)印件（如有）、代理人身份證復(fù)印件、在職證明（如有））來源：________________（如“原告出具”“律師事務(wù)所提供”）份數(shù)：______份證明目的：證明委托代理人代理資格合法有效，授權(quán)范圍明確，代理人有權(quán)參與本案訴訟活動(dòng)。9.證據(jù)九：證人證言（如有，證人需能出庭作證）證人基本信息：姓名：__________性別：______身份證號：________________________聯(lián)系電話：________________________住所：________________________與原/被告關(guān)系：________________________證明目的：證明________________（明確證人知曉的具體案件事實(shí)，如“工程施工情況、被告拖欠工程款事實(shí)、原告催告情況”，不得模糊表述）。10.證據(jù)十：其他證據(jù)（如有，補(bǔ)充支撐案件事實(shí)，確保證據(jù)鏈完整）：________________________（如工程圖紙、現(xiàn)場照片/視頻、監(jiān)理報(bào)告、材料進(jìn)場記錄、被告違法轉(zhuǎn)包證據(jù)等）來源：________________份數(shù)：______份證明目的：________________________（明確擬證明的具體事實(shí)，無則填“無”）。五、尾部及附項(xiàng)（嚴(yán)格遵循民事起訴狀法定格式，規(guī)范填寫、排版標(biāo)準(zhǔn)，避免格式錯(cuò)誤導(dǎo)致立案失敗，附項(xiàng)按法院立案要求準(zhǔn)備，份數(shù)齊全）此致________________________人民法院（規(guī)范填寫，嚴(yán)格遵循專屬管轄，填寫涉案工程所在地法院全稱，不得違反管轄規(guī)定）填寫指引：建設(shè)工程施工合同糾紛適用專屬管轄，需填寫涉案工程所在地人民法院全稱（如“XX市XX區(qū)人民法院”），不得填寫原告/被告住所地法院（有合法管轄約定除外），并提交管轄約定證據(jù)（如有）。起訴人（簽名/蓋章，規(guī)范操作，不得代簽、打印，否則起訴狀無效）：________________________填寫指引：自然人：本人親筆簽名+按手印（手印覆蓋簽名）；法人/非法人