1、房屋買賣合同范本合同編號： _出賣人： _買受人： _根據(jù)中華人民共和國合同法 、中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定，買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協(xié)議：第一條 項目建設依據(jù)1、出賣人以【出讓】【轉(zhuǎn)讓】【劃撥】方式取得座落于 _地塊的國有土地使用權。2、該地塊【國有土地使用證號】 【城鎮(zhèn)建設用地批準書號】為： _，土地使用權面積為： _，買受人購買的商品房（以下簡稱該商品房） 所在土地用途為： _，土地使用年限自_年 _月_日至 _年 _月_日止。3、出賣人經(jīng)批準， 在上述地塊上建設的商品房 【地名核準名合同類1文檔稱】【暫定名】為：_，

2、建設工程規(guī)劃許可證號為： _，建筑工程施工許可證號為： _，建設工程施工合同約定的開工日期為：_，建設工程施工合同約定的竣工日期為： _.第二條 商品房情況該商品房銷售許可證號：_.商品房座落：_區(qū)_縣_路、道、街。設計用途 _；建筑結(jié)構 _；建筑層數(shù)為_層。建筑面積 _平方米，其中：套內(nèi)建筑面積_平方米，公共部位分攤建筑面積_平方米。商品房平面圖見附件一， 商品房抵押、租賃等情況見附件二。第三條 計價方式與價款出賣人與買受人約定按下述第_種方式計算該商品房價款：1、按建筑面積計算，該商品房單位為（_幣）每平方米 _元，總金額（ _幣） _元。2、按套內(nèi)建筑面積計算，該商品房單價為（_幣）合同

3、類2文檔每平方米 _元，總金額（ _幣） _元整。3、按套（單元）計算，該商品房總價款為（_幣）_元整。第四條 付款方式及期限買受人采取下列第 _種方式付款。1、一次性付款，自簽約日起_日內(nèi)付全部價款_元。（小寫： _萬元）2、分期付款。（1）第一次付款自簽約日起_日內(nèi)付全部價款的_%；_幣_元。（小寫： _元）（2）第二次付款自簽約日起_日內(nèi)付全部價款的_%；_幣_元。（小寫： _元）（3）其余部分在移交房屋前一天付清_%；_幣_元。（小寫： _元）3、貸款方式付款。買受人可以首期支付購房總價款的_%，其余價款可以向 _銀行或住房公積金管理機構借款支付。合同類3文檔第五條 房產(chǎn)交付1、房產(chǎn)實

4、物狀況、權利狀況，符合有關規(guī)定和雙方約定的，方可交付；不符合有關規(guī)定和雙方約定的，不得交付。2、出賣人須于 _前，將該房產(chǎn)及相關證明交付買受人。如遇不可抗力，雙方約定處理方式：_.3、上述相關證明包括：_.第六條 產(chǎn)權轉(zhuǎn)移登記及其他相關設施登記1、協(xié)議訂立后，買賣雙方應在 30 日內(nèi)，到房屋所有權登記機關辦理房屋所有權轉(zhuǎn)移登記手續(xù)。2、按照有關規(guī)定， 其他相關設施應辦理登記的， 應在規(guī)定期限內(nèi)辦理。3、如因一方原因造成另一方未能及時辦理房屋所有權轉(zhuǎn)移登記、其他相關設施登記造成損失的，應依法承擔違約責任。第七條 出賣人逾期交付商品房的處理除遇不可抗力外，出賣人如未按本合同約定日期交付商品房，逾期

5、在 _日內(nèi)的，買受人有權向出賣人追究已付款利息， 利息自合同約定出賣人應支付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止，按銀行同期貸款利率計算。如超過上述約定期限的，買受人有權合同類4文檔按照下述的第 _種約定，追究出賣人違約責任：1、合同繼續(xù)履行。 出賣人應支付買受人已付款利息，利息自合同約定出賣人應交付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止，按銀行同期貸款利率計算。此外，出賣人還應每日按商品房價款的_向買受人支付違約金。2、解除合同。出賣人應退還買受人已付款、 支付已付款利息，利息自合同約定出賣人應交付商品房之日次日起至出賣人退還買受人已付款之日止，按銀行同期貸款利率計算。此外，出賣人還應每日

6、按商品房價款的 _向買受人支付違約金。 買受人的實際損失超過出賣人支付的違約金時，出賣人還應承擔賠償責任。第八條 買受人逾期付款的處理買受人如未按本合同約定的日期付款，逾期在_日內(nèi)的，出賣人有權追究買受人逾期付款及其利息，利息自合同約定買受人應付款之日次日起至實際付款之日止， 按銀行同期貸款利率計算。如超過上述約定期限的，出賣人有權按照下述的第 _種約定，追究買受人違約責任：1、合同繼續(xù)履行。 買受人應支付逾期付款及其利息，利息自合同約定買受人應付款之日次日起至實際付款之日止，按銀行同期貸款利率計算。此外，買受人還應每日按商品房價款的_向出賣人支付違約金。合同類5文檔2、解除合同。買受人應每日

7、按商品房價款的_向出賣人支付違約金。第九條 面積確認及面積差異處理。（一）根據(jù)當事人選擇的計價方式，本條規(guī)定以_（建筑面積 / 套內(nèi)建筑面積）（本條款中均簡稱面積）為依據(jù)進行面積確認及面積差異處理。（二）當事人選擇按套計價的，不適用本條約定。（三）合同約定面積與產(chǎn)權登記面積有差異的，以產(chǎn)權登記面積為準。（四）商品房交付后，產(chǎn)權登記面積與合同約定面積發(fā)生差異，雙方同意按第 _種方式進行處理：1、雙方自行約定： _.2、雙方同意按以下原則處理：（1）面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)（含 3%）的，據(jù)實結(jié)算房價款；（ 2）面積誤差比絕對值超出 3%時，買受人有權退房。（五）買受人退房的，出賣人在買受人提出

8、退房之日起30合同類6文檔天內(nèi)將買受人已付款退還給買受人，并按_利率付給利息。（六）買受人不退房的， 產(chǎn)權登記面積大于合同約定面積時，面積誤差比在 3%以內(nèi)（含 3%）部分的房價款由買受人補足；超出 3% 部分的房價款由出賣人承擔，產(chǎn)權歸買受人。產(chǎn)權登記面積小于合同登記面積時， 面積誤差比絕對值在 3%以內(nèi)（含 3%）部分的房價款由出賣人返還買受人； 絕對值超出 3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。產(chǎn)權登記面積 - 合同約定面積面積誤差比 =× 100%合同約定面積（七）因設計變更造成面積差異，雙方不解除合同的，應當簽署補充協(xié)議。第十條 出賣人關于房屋產(chǎn)權狀況的承諾出賣人保證銷售

9、的商品房沒有產(chǎn)權糾紛和債權債務糾紛。因出賣人原因，造成該商品房不能辦理產(chǎn)權登記或發(fā)生債權債務糾紛的，由出賣人承擔全部責任。若出售的商品房設有他項權利的，出賣人應當在出售前征得他項權人的書面同意，并以書面形式公示和明確告知買受人。合同類7文檔第十一條出賣人關于裝飾、設備標準承諾的違約責任出賣人交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定（附件三）的標準。達不到約定標準的，買受人有權要求出賣人按照下述第 _種方式處理：出賣人賠償雙倍的裝飾、設備差價。第十二條出賣人關于基礎設施、公共配套建筑正常運行的承諾本項目物業(yè)管理用房為 _，位于 _幢_單元 _房號 _，軸線范圍 _.出賣人承諾與該商品房直接

10、關聯(lián)的下列基礎設施、公共配套建筑按以下日期達到使用條件：1、于 _年_月_日前通水；2、于 _年_月_日前通電；3、于 _年_月_日前通氣；如果在規(guī)定日期內(nèi)未達到使用條件，雙方同意按以下方式處理：1、_2、_合同類8文檔第十三條風險責任的轉(zhuǎn)移該商品房的風險責任自交付之日起由出賣人轉(zhuǎn)移給買受人。如買受人未按約定的日期辦理該房屋的驗收交接手續(xù)，出賣人應當發(fā)出書面催告書一次。買受人未按催告書規(guī)定的日期辦理該房屋的驗收交接手續(xù)的，則自催告書約定的驗收交接日之第二日起該房屋的風險責任轉(zhuǎn)移由買受人承擔。第十四條保修責任自買受人實際接收該商品房之日起，出賣人對該商品房的下列部位和設施承擔建筑施工質(zhì)量保修責任

11、，保修期內(nèi)的保修費用由出賣人承擔：1、墻面，保修 _月；2、地面，保修 _月；3、頂棚，保修 _月；4、門窗，保修 _月；5、上水，保修 _月；6、下水，保修 _月；7、暖氣，保修 _月；合同類9文檔8、煤氣，保修 _月；9、電路，保修 _月；保修期內(nèi)，因不可抗力的因素，或其他非出賣人原因造成的損壞，出賣人無須承擔責任， 但可協(xié)助維修， 維修費用由買受人承擔。第十五條質(zhì)量爭議的處理買受人對該商品房提出有重大質(zhì)量問題，買賣雙方產(chǎn)生爭議時，以 _出具的書面工程質(zhì)量評定意見作出處理爭議的依據(jù)。第十六條雙方可以就下列事項約定1、該商品房所在樓宇的屋面使用權。2、該商品房所在樓宇的外墻面使用權。第十七條

12、房屋的用途1、買受人的房屋僅作 _使用，買受人使用期間不得擅自改變該商品房的建筑主體結(jié)構、承重結(jié)構和用途。除本合同及其附件另有規(guī)定者外，買受人在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商品房有關聯(lián)的公共部位和設施，并按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。2、出賣人不得擅自改變與該商品房有關聯(lián)的公共部位和設施合同類10文檔的使用性質(zhì)。第十八條物業(yè)管理該商品房移交后，買受人承諾遵守小區(qū)（樓宇）管理委員會選聘的物業(yè)管理公司制定的物業(yè)管理規(guī)定；在小區(qū)（樓宇）管理委員會未選定物業(yè)管理機構之前，出賣人指定 _公司負責物業(yè)管理，買受人遵守負責物業(yè)管理的公司制定的物業(yè)管理規(guī)定。第十九條聲明及保證出賣人：1、

13、出賣人有權簽署并有能力履行本合同。2、出賣人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)（_）均已辦妥并合法有效。3、在簽署本合同時， 任何法院、 仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對出賣人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。4、出賣人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序均已完成，本合同的簽署人是出賣人法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。買受人：合同類11文檔1、買受人有權簽署并有能力履行本合同。2、買受人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)（_）均已辦妥并合法有效。3、在簽署本合同時， 任何法院、 仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對買受人履行本

14、合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。4、買受人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序均已完成，本合同的簽署人是買受人法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。第二十條保密買賣雙方保證對在討論、簽訂、執(zhí)行本協(xié)議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料（包括商業(yè)秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該資料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_年。第二十一條通知1、根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文

15、件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用合同類12文檔_（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。2、各方通訊地址如下：_.3、一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_日內(nèi)，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。第二十二條合同的變更本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，買賣任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)（書面通知發(fā)出_天內(nèi)）簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同， 否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失， 由責

16、任方承擔。第二十三條合同的轉(zhuǎn)讓除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。第二十四條爭議的處理1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。合同類13文檔2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議， 由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調(diào)解； 協(xié)商或調(diào)解不成的， 按下列第 _種方式解決：（ 1）提交 _仲裁委員會仲裁；（ 2）依法向人民法院起訴。第二十五條 不可抗力1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨

17、礙其履行期間應予中止。2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后 _ 日內(nèi)向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。3、不可抗力事件發(fā)生時， 雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或合同類14文檔消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履

18、行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。4、本合同所稱“不可抗力” 是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。 此等事件包括但不限于自然災害如水災、 火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭（不論曾否宣戰(zhàn)）動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。第二十六條合同的解釋本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。第二十七條補充與附件本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，買賣雙方可以達成書面補充合同