第10頁共10頁加工承攬合同常用版樣書承攬方(甲方)：_____定作方(乙方)：_____甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費定作物名稱：_____型號：_____規(guī)格：_____質(zhì)量要求：_____計量單位：_____數(shù)量：_____加工費：_____單位總價：_____第二條加工成品的完工時間、檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費用承擔(dān)定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法包裝標(biāo)準(zhǔn)包裝費承擔(dān)。第三條加工成品的交付時間、地點、運(yùn)輸方法與運(yùn)費承擔(dān)定作物名稱交付時間交付地點運(yùn)輸方法運(yùn)輸價款承擔(dān)。第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料。材料名稱：_____型號：_____規(guī)格：_____質(zhì)量要求：_____計量單位：_____數(shù)量：_____單價：_____總價：_____圖紙、技：_____術(shù)資料及：_____交付時間：_____第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運(yùn)輸材料名稱：_____交付時間：_____交付地點：_____交付數(shù)量：_____包裝要求：_____檢驗方法：_____運(yùn)輸方法：_____運(yùn)費承擔(dān)：第六條加工費結(jié)算辦法與時間_____。第七條乙方應(yīng)于_____年_____月_____日前向甲方交付定金_____元;乙方應(yīng)于_____年_____月_____日前向甲方交付預(yù)付款_____元。乙方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。第八條甲方的違約責(zé)任1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的.，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。4.甲方逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_____‰償付違約金。5.甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_____%的違約金。6.由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。第九條乙方的違約責(zé)任1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。2.乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值_____%的違約金。3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國__銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。5.乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。6.乙方如變更交付定作物地點，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用。第十條聲明及保證(一)甲方：1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。3.在簽署本合同時，任何法院、_____機(jī)構(gòu)、_____或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。(二)乙方：1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。3.在簽署本合同時，任何法院、_____機(jī)構(gòu)、_____或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。第十一條保密雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_____年。第十二條不可抗力本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、_____、政府行為等。如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方，并應(yīng)在_____天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。第十三條通知1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_____(書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。2.各方通訊地址如下：_____。3.一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起_____日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。第十四條爭議的處理1.本合同受_____國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_____種方式解決：(1)提交_____委員會_____;(2)依法向人民法院起訴。第十五條解釋本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。第十六條補(bǔ)充與附件本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。第十七條合同效力本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_____年，自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。本合同正本一式_____份，雙方各執(zhí)_____份，具有同等法律效力;合同副本_____份，送_____留存一份。承攬方(蓋章)：_____定作方(蓋章)：_____法定代表人(簽字)：_____法定代表人(簽字)：_____地址：_____地址：__________年_____月_____日_____年_____月_____日簽訂地點：_____簽訂地點：_____加工承攬合同常用版樣書（二）甲方：乙方：依照《_____》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)，在自愿、平等、公正的原則下，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，達(dá)成一致，特訂立本合同。一、程概況1、工程名稱：輕型鋼架棚2、工程地點：鎮(zhèn)平工業(yè)園區(qū)，華_____公司二、工程承包范圍1、面積：61.3_____44.3=2715.59平方，附工程詳單，見-32、承包方式：甲方出資，乙方承包工、料（本鋼架棚所有材料允許誤差±0.3mm）含土建。3、工程造價165元/O，總造價448072.35元。4、付款方式：合同簽訂后甲方預(yù)付總造價30%，柱子立起再付40%，驗收后再付25%，剩余5%工程完成后一年內(nèi)全部付清。5、土建工程結(jié)束后開始施工，天交工。（備注：除不可抗拒外因素）。年內(nèi)保證維護(hù)正常使用。6、在施工期間，乙方施工人員應(yīng)由乙方全部投入_____，如發(fā)生工傷事故等事宜，由乙方從_____金中解決，不足部分由乙方承擔(dān)，甲方概不負(fù)責(zé)。7、甲方負(fù)責(zé)水、路兩通及其費用，負(fù)責(zé)外圍治安秩序，乙方負(fù)責(zé)按施工圖施工和保證工程質(zhì)量、工期與施工安全，乙方在施工期間，電費由乙方承擔(dān)，甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。甲乙雙方應(yīng)履行合同義務(wù)，如一方違約，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц度f元的違約金。本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，合同自簽訂之日起，即可生效。甲方：乙方：____年____月____日加工承攬合同常用版樣書（三）委托方：_____紡織器材廠（甲方）承攬方：_____電鍍廠（乙方）1．加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格_____數(shù)量_____價格、交貨期：項目產(chǎn)品名稱、規(guī)格單位數(shù)量單價（元）總價（元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_____以上只_____萬_____萬_____萬淬火綜條支_____萬_____萬_____萬合計2．質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過程及運(yùn)輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。3．原料供應(yīng)：加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。4．交貨方式：由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸，運(yùn)費由乙方自負(fù)。5．質(zhì)量驗收方法：完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗收。6．結(jié)算方式：_____。7．違約責(zé)任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成；逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失，每天按