第13頁共13頁加工承攬合同正規(guī)版完整范本合同編號：訂立合同雙方：定作人：（以下簡稱甲方）定作人法定代表（負責(zé)）人：簽約人：定作人承辦單位：聯(lián)絡(luò)人：聯(lián)系電話：定作人機構(gòu)地址：傳真電話：承攬人：（以下簡稱乙方）承攬人法定代表（負責(zé)）人：簽約人：承攬人營業(yè)執(zhí)照：生產(chǎn)報刊亭許可證明：承攬人機構(gòu)地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：銀行開戶許可證：開戶行：賬戶：根據(jù)《_____》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：第一條標的乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為：_____萬元。第二條制作報刊亭的數(shù)量、規(guī)格、價格（價款單位：每個／人民幣_____萬元）1、2、3、注：整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結(jié)算價，該結(jié)算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關(guān)的稅費。第三條加工、制作與安裝、要求1、報刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分，使用面積不小于_____平米。2、使用材料：所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板，結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透明部分不少于_____%，使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內(nèi)設(shè)圖書報刊架。附件包括：推拉窗、電源接線板、電表一塊，藍色陽光板封頂，并有通風(fēng)口一處。第四條驗收標準和方法①、乙方將報刊亭樣品（按照甲方要求的規(guī)格、材質(zhì)）制作成品后，交甲方進行初驗，初驗合格后方可生產(chǎn)。②、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可采取隨機抽驗。第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求①、交貨時間：乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。②、交貨地點：乙方負責(zé)送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。③、包裝運輸：乙方在交貨時，應(yīng)對成品進行包裝，并保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責(zé)保修。第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務(wù)①、乙方對制作的報刊亭進行安裝；②、經(jīng)乙方安裝的報刊亭，必須經(jīng)甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應(yīng)在_____日內(nèi)予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____％做為另行維修費用，并不返還乙方（按雙方預(yù)定的`標準和技術(shù)要求驗收）；④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。第七條結(jié)算方式、期限及安裝費用①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后____日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30％的預(yù)付款。②、乙方交貨后____日內(nèi)，甲方再向乙方賬戶撥付合同標的額30％的價款，累積達到合同標的額的60％。③、乙方按期安裝完畢，并經(jīng)甲方驗收合格后____日內(nèi)，甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標的額35％的價款，累積達到合同標的額的95％。④、剩余的合同標的額5％（_____元）價款，作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題，甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。第八條甲方違約責(zé)任①、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額_____‰的違約金；②、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應(yīng)向乙方支付_____‰的違約金。第九條乙方違約責(zé)任①、乙方未按甲方的質(zhì)量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價外，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金；②、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包，如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔(dān)；③、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____‰的違約金。第十條糾紛的處理當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式，作為本合同爭議的解決方式。①、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲_____委員會_____；②、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。第十一條附則①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。②、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，報刊亭規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。甲方：_____乙方：_____簽約人：_____簽約人：_____簽約地點：簽約日期：年月加工承攬合同正規(guī)版完整范本（二）甲方：_____(姓名，身份證號碼，住址，電話)乙方：_____(姓名，身份證號碼，住址，電話)甲方擬將位于_____縣_____鎮(zhèn)_____村_____組的房屋地基以及主體工程交由乙方負責(zé)承攬建設(shè)。為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，在平等互利、公平合理、誠實信用的原則下，經(jīng)協(xié)商自愿簽訂本合同。一、雙方權(quán)利義務(wù)1、甲方負責(zé)提供建設(shè)所需原材料(石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等)。2、乙方確保具有從事農(nóng)村房屋建設(shè)的成熟經(jīng)驗，負責(zé)施工建設(shè)并根據(jù)甲方的要求交付建房成果。乙方在施工過程中應(yīng)合理、節(jié)約用料，嚴禁浪費。乙方每天完工后清理墻角灰，做到工完場清料凈，并按常規(guī)要求配比施工。在施工中若發(fā)現(xiàn)造成材料損失、浪費，甲方有權(quán)責(zé)令整改并罰款，在支付款中扣除。3、工程施工所需一切機械設(shè)備和工具以及安全防護設(shè)備、用具，如：架管、架板、攪拌機、升降設(shè)備、模板、模具、斗車、_____、焊接機、撮箕、桶、防護網(wǎng)等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決，費用由乙方自理。4、工期從_____年_____月_____日開始建設(shè)，工期為_____天。如發(fā)生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。5、乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規(guī)，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的一切安全事故由乙方自行負責(zé)，與甲方無關(guān)。6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責(zé)支付，與甲方無關(guān)。二、工程質(zhì)量及施工要求1、乙方應(yīng)當本著保質(zhì)保量的原則，按照甲方的要求施工并加強質(zhì)量監(jiān)督和管理。2、涉及房屋主體及沉重結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵性(如地基、澆鑄)部分須經(jīng)甲方驗收后方能進行下一工序。3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時，有權(quán)要求(包括但不限于口頭要求)乙方停工或整改。5、基礎(chǔ)：基槽60公分，圈梁40公分，基石40公分，使用石頭30立方米。6、墻體：外墻高米，內(nèi)墻高米，砌筑時內(nèi)外錯縫采用水泥沙漿，為避免磚塊間空隙較大必須采用三一砌筑法(一快磚、一鏟灰、一擠揉)，且灰縫厚度不得超過mm。墻體經(jīng)水泥清光后面層表面不應(yīng)有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。7、圈梁：過梁高度不低于公分，鋼筋直徑不宜小于毫米，剛箍直徑不低于毫米，最大距不宜超過毫米，圈梁高度不低于毫米上下圈梁。8、屋頂：現(xiàn)澆厚度為公分，表面不應(yīng)有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。9、下水道：三、工程款結(jié)算及支付1、工程款總額及計算方式：工程款為人民幣：69580元(大寫：陸萬玖仟伍佰捌拾元整)，以承建房屋面積為基準，按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計284平方米(貳佰捌拾肆平方米)。2、付款時間：地基完工經(jīng)甲方驗收合格后_____天內(nèi)給付地基工程款;主體工程完工經(jīng)甲方驗收合格后_____天付款_____，在房屋峻工(包括內(nèi)外墻清光且水泥地坪完工)并經(jīng)甲方檢驗合格后_____天內(nèi)給付余款。四、違約責(zé)任1、由于工程質(zhì)量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;因此給甲方造成損失的，由乙方賠償。如果一年內(nèi)現(xiàn)澆滲漏，乙方須賠償因此給甲方造成的損失，并一次性支付合同總價款的25%作為違約金。2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同。本合同總價款25%的違約金。五、爭議解決方式因本合同履行過程中發(fā)生的一切爭議時，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成，雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進行裁決。六、附則1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效。2、本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在雇傭關(guān)系。3、因合同履行過程中的未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同的，補充合同與本合同具有同等法律效力。甲方簽字：乙方簽字：簽訂時間：_____年_____月_____日加工承攬合同正規(guī)版完整范本（三）合同編號：訂立合同雙方：定作人：（以下簡稱甲方）定作人法定代表（負責(zé)）人：簽約人：定作人承辦單位：聯(lián)絡(luò)人：聯(lián)系電話：定作人機構(gòu)地址：傳真電話：承攬人：（以下簡稱乙方）承攬人法定代表（負責(zé)）人：簽約人：承攬人營業(yè)執(zhí)照：生產(chǎn)報刊亭許可證明：承攬人機構(gòu)地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：銀行開戶許可證：開戶行：賬戶：根據(jù)《_____》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：第一條標的乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為：_____萬元。第二條制作報刊亭的數(shù)量、規(guī)格、價格（價款單位：每個／人民幣_____萬元）1、2、3、注：整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結(jié)算價，該結(jié)算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關(guān)的稅費。第三條加工、制作與安裝、要求1、報刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分，使用面積不小于_____平米。2、使用材料：所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板，結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透明部分不少于_____%，使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內(nèi)設(shè)圖書報刊架。附件包括：推拉窗、電源接線板、電表一塊，藍色陽光板封頂，并有通風(fēng)口一處。第四條驗收標準和方法①、乙方將報刊亭樣品（按照甲方要求的規(guī)格、材質(zhì)）制作成品后，交甲方進行初驗，初驗合格后方可生產(chǎn)。②、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可采取隨機抽驗。第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求①、交貨時間：乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。②、交貨地點：乙方負責(zé)送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。③、包裝運輸：乙方在交貨時，應(yīng)對成品進行包裝，并保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責(zé)保修。第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務(wù)①、乙方對制作的報刊亭進行安裝；②、經(jīng)乙方安裝的報刊亭，必須經(jīng)甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應(yīng)在_____日內(nèi)予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____％做為另行維修費用，并不返還乙方（按雙方預(yù)定的標準和技術(shù)要求驗收）；④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。第七條結(jié)算方式、期限及安裝費用①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后____日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30％的預(yù)付款。②、乙方交貨后____日內(nèi)，甲方再向乙方賬戶撥付合同標的額30％的價款，累積達到合同標的額的60％。③、乙方按期安裝完畢，并經(jīng)甲方驗收合格后____日內(nèi)，甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標的額35％的價款，累積達到合同標的額的95％。④、剩余的合同標的額5％（_____元）價款，作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題，甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。第八條甲方違約責(zé)任①、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額_____‰的違約金；②、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應(yīng)向乙方支付_____‰的違約金。第九條乙方違約責(zé)任①、乙方未按甲方的質(zhì)量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價外，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金；②、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包，如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔(dān)；③、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____‰的違約金。第十條糾紛的處理當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式，作為本合同爭議的解決方式。①、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲_____委員會_____；②、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。第十一條附則①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽