2021-2022年監(jiān)理工程師之交通工程目標控制通關(guān)試題庫(有答案)單選題（共80題）1、下列屬于漿砌水溝施工的關(guān)鍵項目的是（）。A.砂漿強度B.軸線偏位C.溝底高程D.斷面尺寸【答案】A2、關(guān)于安全生產(chǎn)費用的支付說法正確的是（）。A.安全生產(chǎn)費用按照“企業(yè)提取、政府監(jiān)管、確保需要、規(guī)范使用”的原則進行管理B.公路工程計提標準為3%C.提取的安全生產(chǎn)費用列入工程造價，在競標時不得刪減，列入標內(nèi)管理D.在評標和合同談判時，安全生產(chǎn)費用為可以競爭性費用【答案】A3、某企業(yè)年初從金融機構(gòu)借款3000萬元，月利率1％，按季復(fù)利計息，年末一次性還本付息，則該企業(yè)年末需要向金融機構(gòu)支付的利息為（）萬元。A.360.00B.363.61C.376.53D.380.48【答案】C4、《公路工程施工標準招標文件》（2018年版）通用合同條款規(guī)定，簽發(fā)缺陷責任期終止證書后，（）應(yīng)審核承包人提交的最終結(jié)清申請單。A.發(fā)包人B.監(jiān)理人C.設(shè)計人D.勘察人【答案】B5、關(guān)于蒸發(fā)池設(shè)置的說法，錯誤的是（）。A.池底宜設(shè)置0.5%橫坡B.底面與側(cè)面應(yīng)采取防滲措施C.蒸發(fā)池應(yīng)緊鄰路基設(shè)置D.四周應(yīng)采用隔離柵進行防護【答案】C6、對重大風險制訂動態(tài)監(jiān)測計劃，定期更新監(jiān)測數(shù)據(jù)或狀態(tài)，每月不少于（）次，并單獨建檔。A.1B.2C.3D.4【答案】A7、工程結(jié)構(gòu)特點及不同工程部位的施工性質(zhì)，以及不同季節(jié)的影響，都會造成（）。A.施工計劃的不均衡性B.施工計劃的被動性C.施工計劃的多變性D.施工計劃的調(diào)整性【答案】A8、現(xiàn)場考察是投標前全面了解現(xiàn)場施工環(huán)境、風險的重要途徑，是投標人做好投標報價的先決條件。通常的做法，錯誤的是（）A.投標人應(yīng)參加發(fā)包人安排的正式現(xiàn)場考察，不參加正式考察者，可能會被拒絕參與投標B.投標人提出的報價應(yīng)當是在現(xiàn)場考察的基礎(chǔ)上編制出來的，而且應(yīng)包括施工中可能遇見的各種風險和費用C.承包人以現(xiàn)場考察不周、情況不了解為由而提出修改標書D.投標人在報價以前必須認真地進行現(xiàn)場考察，全面、細致地了解工地及其周圍的政治、經(jīng)濟、地理、法律等情況【答案】C9、下列不符合挖孔灌注樁施工的安全要求的是（）。A.施工前應(yīng)編制專項施工方案，并應(yīng)對作業(yè)人員進行安全技術(shù)交底B.樁孔內(nèi)的作業(yè)人員必須戴安全帽、系安全帶，人員上下時必須系安全繩C.孔深大于5m時，必須采用導(dǎo)爆索或電雷管引爆D.孔深大于12m時或空氣質(zhì)量不符合要求時，孔內(nèi)作業(yè)必須采取機械強制通風措施【答案】D10、（）是安全生產(chǎn)的核心。A.安全技術(shù)交底B.責任制C.安全費用保障D.安全生產(chǎn)許可【答案】B11、分包工程開工前，安全監(jiān)理人員應(yīng)審查施工單位報送的“三類人員”的資格不包括（）。A.施工單位的主要負責人B.項目負責人C.專職安全生產(chǎn)管理人員D.特殊工種作業(yè)人員【答案】D12、某項目設(shè)計年生產(chǎn)能力為50萬件，年固定成本為300萬元，單位產(chǎn)品可變成本為80元/件，單位產(chǎn)品增值稅金及附加為5元/件。則以單位產(chǎn)品價格表示的盈利點是（）元。A.91.00B.86.00C.95.00D.85.00【答案】A13、鋼筋焊接接頭的基本力學(xué)性能試驗方法不包括（）。A.拉伸試驗B.抗剪試驗C.抗折試驗D.彎曲試驗【答案】C14、（）可分為懸吊模架法、活動支架法。A.移動模架施工法B.逐跨頂推施工法C.平衡懸臂施工法D.預(yù)制裝配式施工法【答案】A15、關(guān)于路堤填筑要求的說法，錯誤的是（）。A.每種填料的填筑層壓實后的連續(xù)厚度宜不小于500mmB.填方作業(yè)分段施工時，接頭部位如不能交替填筑，先填筑路段應(yīng)按1：1～1：1.2的坡度分層預(yù)留臺階C.應(yīng)水平分層、分段鋪料、分段整平、分層壓實D.碾壓原則為：先壓邊緣后壓中間，先慢后快，先振動后靜壓【答案】D16、下列選項中，屬于冬季施工的有（）。A.晝夜平均溫度在-3℃以下且連續(xù)10d以上B.晝夜平均溫度在0℃以下且連續(xù)10d以上C.晝夜平均溫度雖在-2℃以上但凍土沒有完全融化時D.晝夜平均溫度雖在0℃以上但凍土沒有完全融化時【答案】A17、關(guān)于路基冬期施工的說法不正確的是（）。A.填筑路堤應(yīng)按橫斷面全寬平填，每層松鋪厚度比正常施工增加20％～30％。B.當填筑高程距路床底面1m時，碾壓密實后應(yīng)停止填筑。C.冬期過后應(yīng)對填方路堤進行補充壓實。D.路基挖至路床頂面以上1m時，完成臨時排水溝后應(yīng)停止開挖，待冬期過后再進行施工?！敬鸢浮緼18、某工程組織流水施工，有三個工序，路基，基層和面層，分5段施工，流水節(jié)拍分別為4天、7天和5天，則該工程的總工期應(yīng)為（）天。A.50B.44C.60D.65【答案】B19、《招標投標法》規(guī)定的招標方式為（）。A.公開招標和協(xié)議招標B.公開招標和邀請招標C.邀請招標和協(xié)議招標D.公開招標、邀請招標和協(xié)議招標【答案】B20、進度控制的過程中，重點就是要掌握進度的實際值，定期與計劃值進行比較找出偏差，并作出合理的進度計劃調(diào)整。由于（）單位原因造成工程進度延誤，且在監(jiān)理機構(gòu)簽發(fā)監(jiān)理指令后未有明顯改進以及工程在合同工期內(nèi)難以完成的，監(jiān)理機構(gòu)應(yīng)及時向建設(shè)單位報告，并按合同約定處理。A.施工B.監(jiān)理C.建設(shè)D.設(shè)計【答案】A21、支付證書簽署確認表是（）的聯(lián)合用表。A.監(jiān)理單位和建設(shè)單位B.監(jiān)理單位和施工單位C.施工單位和建設(shè)單位D.施工單位和設(shè)計單位【答案】A22、關(guān)于非農(nóng)業(yè)建設(shè)經(jīng)批準占用耕地的，下列說法正確的有（）。A.實行占用耕地補償制度B.按照“占多少.墾多少”的原則C.由當?shù)赝恋匦姓芾聿块T組織人力負責開墾與占用單位所占用耕地數(shù)量和質(zhì)量相當?shù)母谼.單獨選址建設(shè)項目用地，由建設(shè)單位自行補充耕地的，建設(shè)單位為補充耕地的責任單位E.村莊.集鎮(zhèn)分批次建設(shè)用地，所涉及的農(nóng)村集體經(jīng)濟組織為補充耕地的責任單位【答案】A23、橋臺的臺身砌筑砂漿或澆筑混凝土的強度達到設(shè)計強度的（）以上且背墻的防、排水滿足設(shè)計要求。A.75%B.80%C.85%D.90%【答案】C24、公路工程投標工作程序，其中復(fù)核工程數(shù)量的，下一步工作是（）。A.編制總體施工組織設(shè)計文件B.現(xiàn)場考察、調(diào)查地材等價格C.投標價的計算、匯總D.研究招標文件【答案】A25、私營主動融資模式的英文縮寫是（）。A.BOTB.PFIC.PPPD.ABS【答案】B26、下列四種時差中，對緊前緊后工作均有影響的是（）。A.總時差B.局部時差C.相關(guān)時差D.獨立時差【答案】A27、瀝青貫入式路面中深貫入式厚（）cm。A.2～3B.3～4C.4～6D.6～8【答案】D28、關(guān)于隧道洞內(nèi)防排水，（）在注漿段的注漿孔全部注完后，要進行注漿效果檢查和評定，不合格者應(yīng)補鉆孔注漿。A.監(jiān)理工程師B.監(jiān)理員C.技術(shù)員D.技術(shù)主管【答案】A29、關(guān)于招標控制價的說法錯誤的是（）。A.招標人可以設(shè)標底B.招標人可以規(guī)定最低投標限價C.國有資金投資的工程建設(shè)項目應(yīng)編制招標控制價D.招標人設(shè)有最高投標限價的，應(yīng)當在招標文件中明確最高投標限價或者最高投標限價的計算方法【答案】B30、在水泥混凝土路面施工中，橫向施工縫只應(yīng)在攤鋪作業(yè)中斷時間超過（）時才設(shè)置。A.30minB.45minC.1hD.1.5h【答案】A31、根據(jù)《標準施工招標文件》通用合同條款，發(fā)包人認為有必要時，由（）通知承包人以計日工方式實施變更的零星工作。A.技術(shù)負責人B.項目負責人C.監(jiān)理工程師D.監(jiān)理部門負責人【答案】C32、對于超過一定規(guī)模的危大工程，（）應(yīng)當組織召開專家論證會對專項施工方案進行論證。A.建設(shè)單位B.設(shè)計單位C.施工單位D.監(jiān)理單位【答案】C33、下列關(guān)于工程費用監(jiān)理的措施的說法正確的是（）。A.工程費用監(jiān)理的措施包括組織措施、經(jīng)濟措施、技術(shù)措施B.經(jīng)濟措施與技術(shù)措施相結(jié)合是控制工程費用的有效手段C.及時進行工程計量不屬于經(jīng)濟措施D.對主要施工技術(shù)方案進行技術(shù)經(jīng)濟比較屬于組織措施【答案】B34、關(guān)于水泥混凝土路面的水泥選用原則，正確的是（）。A.重交通荷載等級的公路面層應(yīng)采用旋窯生產(chǎn)的道路硅酸鹽水泥、硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥B.高溫期施工應(yīng)采用早強型水泥C.低溫期施工應(yīng)采用普通型水泥D.采用滑模攤鋪機鋪筑時，應(yīng)選用袋裝水泥【答案】A35、洞內(nèi)導(dǎo)線，應(yīng)布置成多邊形導(dǎo)線環(huán)。導(dǎo)線邊長在直線段不宜小于（），在曲線段不宜小于（）。A.100m，50mB.100m，70mC.200m，50mD.200m，70m【答案】D36、土石路堤是指用石料含量占總質(zhì)量（）的土石混合材料填筑的路堤。A.20%~80%B.30%~70%C.40%~60%D.50%【答案】B37、在進行項目敏感性分析時，最基本的項目效益指標指標是（）A.折現(xiàn)率B.內(nèi)部收益率C.凈現(xiàn)值D.凈年值【答案】B38、下列關(guān)于監(jiān)理人員在費用監(jiān)理中的期限描述正確的是（）。A.工程計量權(quán)、付款審批權(quán)和付款簽證權(quán)B.工程變更的單價商議權(quán)C.在質(zhì)量控制中的監(jiān)督權(quán)D.工程結(jié)算的支付權(quán)【答案】A39、（）在領(lǐng)取施工許可證或者開工報告前，應(yīng)當按照國家有關(guān)規(guī)定辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)。A.施工單位B.建設(shè)單位C.監(jiān)理單位D.設(shè)計單位【答案】B40、關(guān)于簽認安全生產(chǎn)專項費用清單中，安全生產(chǎn)專項費用計量支付的工作職責，施工單位提交計量申請后（）天內(nèi)完成審查、審批工作。A.3B.5C.7D.14【答案】C41、在提高產(chǎn)品或作業(yè)價值的主要途徑中，（）是最理想的提高價值的途徑。A.雙向型B.改進型C.節(jié)約型D.投資型【答案】A42、（）編制的竣工決算報告在審計部門提出審計意見后方可組織竣工驗收。A.建設(shè)單位B.監(jiān)理單位C.施工單位D.交通運輸主管部門【答案】A43、施工現(xiàn)場日常安全監(jiān)理實施程序正確的是（）A.召開專題監(jiān)理例會→發(fā)出口頭通知，開具整改通知單→簽發(fā)工程停工令→向建設(shè)主管部門報告B.發(fā)出口頭通知，開具整改通知單→召開專題監(jiān)理例會→向建設(shè)主管部門報告→簽發(fā)工程停工令C.發(fā)出口頭通知，開具整改通知單→簽發(fā)工程停工令→召開專題監(jiān)理例會→向建設(shè)主管部門報告D.發(fā)出口頭通知，開具整改通知單→召開專題監(jiān)理例會→簽發(fā)工程停工令→向建設(shè)主管部門報告【答案】D44、下列關(guān)于模板、支架拆除的說法中，正確的是（）。A.先拆非承重模板、后拆承重模板B.自下而上、分層分段C.簡支梁、連續(xù)梁應(yīng)從支座向跨中方向依次循環(huán)卸落D.承重模板應(yīng)縱向同時、橫向?qū)ΨQ均衡卸落【答案】A45、（）認為必要時可召開一次工地會議或?qū)ｎ}會議進行總結(jié)，并對下一階段進入路基填筑分項工程的開工、施工的有關(guān)問題進行研討和提示。A.設(shè)計單位B.施工單位C.建設(shè)單位D.監(jiān)理單位【答案】D46、面層水泥混凝土使用的天然砂的細度模數(shù)宜在（），面層水泥混凝土使用的機制砂的細度模數(shù)宜在（）。A.2.2-3.5，2.3-3.7B.2.2-3.4，2.5-3.1C.2.0-3.7，2.3-3.1D.2.0-3.8，2.6-3.1【答案】C47、橋梁拓寬橋面鋪裝時，對既有橋梁原鋪裝層的結(jié)合面應(yīng)進行處理，鑿除原結(jié)構(gòu)表面的浮漿，使集料外露，形成（）自然凹凸粗糙面或采用機械刻槽形成糙面。A.2－3mmB.3－4mmC.4－6mmD.5－7mm【答案】C48、施工安全風險評估中，評估工作負責人應(yīng)當具有（）年以上的工程管理經(jīng)驗。A.2B.3C.4D.5【答案】D49、在鋪筑瀝青路面試驗路段之前（），施工單位應(yīng)安裝好與本項工程有關(guān)的全部試驗儀器和設(shè)備，配備足夠數(shù)量的熟練試驗技術(shù)人員，并報請監(jiān)理工程師審查批準。A.10dB.14dC.20dD.28d【答案】D50、對因施工原因而產(chǎn)生的質(zhì)量缺陷的修補和加固，應(yīng)先由（）提出修補方案及方法，經(jīng)監(jiān)理工程師批準后方可進行。A.施工單位B.發(fā)包單位C.業(yè)主D.項目經(jīng)理【答案】A51、關(guān)于季節(jié)性凍土地區(qū)路基施工說法不正確的是（）。A.季節(jié)性凍土地區(qū)路基宜在非冰凍季節(jié)施工B.高速公路、一級公路的土質(zhì)路堤以及半填半挖地段、填挖交界處，不得在冰凍期施工C.越冬路基壓實度應(yīng)滿足設(shè)計及規(guī)范要求D.春融期路基宜在開春后施工【答案】D52、糾偏和預(yù)防改進屬于（）。A.計劃P（Plan）B.實施D（Do）C.檢查C（Check）D.處理A（Action）【答案】D53、路堤填方試驗路段應(yīng)在路基主線上選擇地質(zhì)條件、路基斷面形式等具有代表性的地段進行試驗，試驗路段的長度宜不小于（）m。A.50B.100C.150D.200【答案】D54、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，施工單位應(yīng)當對達到一定規(guī)模的危險性較大的分部、分項工程編制專項施工方案，并附具（），經(jīng)施工單位技術(shù)負責人、總監(jiān)理工程師簽字后實施。A.安全調(diào)度方案B.安全實施方案C.安全措施D.安全驗算結(jié)果【答案】D55、工程量計算的副本應(yīng)提交給（）并由（）保存。A.監(jiān)理人，發(fā)包人B.發(fā)包人，監(jiān)理人C.監(jiān)理人，監(jiān)理人D.發(fā)包人，監(jiān)理人【答案】C56、監(jiān)理工程師應(yīng)在收到施工進度計劃后的（）天之內(nèi)，對施工進度計劃予以批復(fù)或提出修改意見。A.7B.14C.21D.28【答案】B57、樣本容量越大，可靠性（），檢測成本（）。A.越好，愈高B.越好，愈低C.越差，愈高D.越差，愈低【答案】A58、水泥混凝土面層養(yǎng)護初期，人、畜、車輛不得通行，達到設(shè)計彎拉強度的（）后可允許與工程施工有關(guān)的行人通行。A.40％B.50％C.75％D.100％【答案】A59、下列情形屬于較大事故的是（）。A.58人重傷B.直接經(jīng)濟損失1200萬元C.造成2人死亡D.省政府責成省級交通運輸主管部門組織處置的事故【答案】B60、調(diào)值公式計算時固定要素比重為0.4，人工費是可調(diào)因素的一半，人工費的比重為（）。A.0.5B.0.25C.0.2D.0.3【答案】D61、交通運輸部推薦的《公路工程標準施工招標文件》專用合同條款規(guī)定“工程量清單中某單項工程量的變化幅度超過（），且對合同總價影響幅度超過2%時，應(yīng)調(diào)整該工程量清單項目的綜合單價?！盇.20%B.30%C.50%D.70%【答案】A62、某工程有5個施工過程，劃分為6個施工段組織固定節(jié)拍流水施工，流水節(jié)拍為5d，施工過程之間的組織間歇合計為7d。該工程的流水施工工期是（）d。A.50B.55C.57D.60【答案】C63、價值工程的核心是（）。A.作業(yè)價值B.功能分析C.性能分析D.產(chǎn)品價值的提高【答案】B64、下列關(guān)于公路機電工程系統(tǒng)試運行監(jiān)理的說法正確的是（）。A.機電工程試運行主要考查系統(tǒng)設(shè)備的安裝完好程度B.公路機電工程建設(shè)項目必須整體全部同一時間投入試運行C.監(jiān)理工程師在試運行期間發(fā)現(xiàn)公路機電工程各設(shè)施、系統(tǒng)使用功能、設(shè)備運行有問題時，要求施工單位及時更換D.公路機電工程試運行后，監(jiān)理工程師應(yīng)按照進場設(shè)備的檢驗方法對施工單位按合同約定提供的專用工具、備品、備件進行核查檢驗【答案】D65、根據(jù)《公路水運工程監(jiān)理工程是資質(zhì)管理辦法》的規(guī)定，對不能自覺遵守監(jiān)理人執(zhí)業(yè)道德、缺乏監(jiān)理工作責任心的，將根據(jù)情節(jié)分別給予通報批評、停止執(zhí)業(yè)、取消監(jiān)理資格并收繳證書及（）不得再申報監(jiān)理人的處罰。A.3年內(nèi)B.5年內(nèi)C.10年內(nèi)D.終身【答案】B66、對于非橋面連續(xù)簡支梁，當設(shè)計未規(guī)定安裝溫度時，一般在（）的溫度范圍內(nèi)安裝。A.5～15℃B.-5～20℃C.0～20℃D.5～20℃【答案】D67、建設(shè)單位應(yīng)當建立平安工地建設(shè)、考核、獎懲等制度，在項目開工前組織安全生產(chǎn)調(diào)研審核，（）對施工、監(jiān)理合同段進行（）平安工地建設(shè)考核評價。A.每一年，一次B.每一年，二次C.每半年，一次D.每半年，二次【答案】C68、填方路基中，路基填筑中利用土方的工程量計量規(guī)則是（）。A.計算壓實體積，計量單位為m3B.計算壓實面積，計量單位為m2C.計算天然體積，計量單位為m3D.滿足施工需要，預(yù)留路基寬度寬填的填方量需要另行計量【答案】A69、監(jiān)理人收到承包人變更報價書后的（）天內(nèi)，根據(jù)合同條款約定的估價原則，按合同條款的規(guī)定商定或確定變更價格，并報發(fā)包人批準。A.7B.14C.28D.42【答案】B70、對于路基地下排水工程，排水墊層的厚度宜不小子300mm，墊層材料應(yīng)采用天然砂礫或中粗砂，含泥量應(yīng)不大于（）%。A.2B.3C.5D.6【答案】C71、礦井工作面、巷道側(cè)壁由于支護不當、壓力過大造成的坍塌，稱為（）A.片幫B.冒頂C.透水D.放炮【答案】A72、監(jiān)理人應(yīng)在收到承包人提交的工程量報表后的（）天內(nèi)進行復(fù)核。A.28B.7C.14D.21【答案】B73、在《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范》（JTG10-2016）中“由總監(jiān)主持編制、開展監(jiān)理工作的指導(dǎo)性文件”稱為（）。A.監(jiān)理計劃B.監(jiān)理規(guī)劃C.監(jiān)理大綱D.監(jiān)理細則【答案】A74、落實安全生產(chǎn)方針政策、法律法規(guī)最有效的手段是（）。A.安全第一B.預(yù)防為主C.綜合治理D.科學(xué)規(guī)劃【答案】C75、橋面行車路面至主橋跨結(jié)構(gòu)最下緣之間的距離為（）。A.橋梁高度B.建筑高度C.凈矢高D.計算矢高【答案】B76、事故報告責任單位應(yīng)在接報（）小時內(nèi)，核實、匯總并向負責項目監(jiān)管的交通運輸主管部門及其工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)報告。A.1B.2C.3D.5【答案】B77、下列不屬于公路工程竣工驗收具備的條件有（）。A.通車試運營2年以上B.監(jiān)理單位對工程質(zhì)量評定合格C.各參建單位完成工作總結(jié)報告D.質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)對工程質(zhì)量檢測鑒定合格，并形成工程質(zhì)量鑒定報告【答案】B78、噴射混凝土施工應(yīng)采用（）。A.干噴工藝B.潮噴工藝C.濕噴工藝D.混合噴工藝【答案】C79、根據(jù)《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范》（JTGG10-2016），竣工驗收由（）組織。A.建設(shè)單位B.監(jiān)理單位C.施工單位D.驗收組【答案】A80、下列不屬于《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范（JTGG10-2016）特有的監(jiān)理記錄的是（）。A.巡視記錄B.監(jiān)理日志C.抽檢記錄D.監(jiān)理指令單【答案】B多選題（共35題）1、品質(zhì)工程評價的標準包含（）。A.基本要求B.評價指標C.加分指標D.外觀指標E.減分指標【答案】ABC2、公路橋涵可以采用的細集料是（）。A.河砂B.人工砂C.海砂D.天然砂E.卵石【答案】ABD3、關(guān)于三輥軸機組鋪筑面層時振搗的說法，正確的是（）。A.振搗機應(yīng)由機架、行走機構(gòu)和一排振搗棒組成B.振搗機工作長度宜為400-500mmC.振動棒之間的間距宜為350-500mmD.連續(xù)式振搗機的振搗棒組可垂直或大角度布置E.間歇式振搗機的振搗棒組宜水平或小角度布置【答案】ABC4、下列屬于時間參數(shù)所包含的內(nèi)容有（）。A.流水步距B.工作面AC.流水強度VD.施工段數(shù)mE.流水節(jié)拍【答案】A5、關(guān)于監(jiān)理工程師在審查承包人的工程進度計劃時應(yīng)注意工期和時間安排的合理性，說法正確的有（）。A.發(fā)包人提交的工程總進度計劃的總工期必須符合工程項目的合同工期B.與材料和設(shè)備的進場計劃相協(xié)調(diào)，盡可能使施工對資源的要求趨于均衡C.對動員、清場、假日及天氣影響的時間，應(yīng)有充分的考慮并留有余地D.易受冰涼、低溫、炎熱、雨季等氣候影響的工程應(yīng)安排在適宜的時間，并應(yīng)采取有效的預(yù)防和保護措施E.計劃總工期應(yīng)大于合同工期【答案】BCD6、竣工驗收委員會由（）單位代表組成。A.建設(shè)單位B.交通運輸主管部門C.公路管理機構(gòu)D.造價管理機構(gòu)E.質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)【答案】BCD7、根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》，可以邀請招標的有（）。A.技術(shù)復(fù)雜、有特殊要求或者受自然環(huán)境限制，只有少量潛在投標人可供選擇B.需要采用不可替代的專利或者專有技術(shù)C.采購人依法能夠自行建設(shè)、生產(chǎn)或者提供D.采用公開招標方式的費用占項目合同金額的比例過大E.已通過招標方式選定的特許經(jīng)營項目投資人依法能夠自行建設(shè)、生產(chǎn)或者提供【答案】AD8、下列投資方案經(jīng)濟效果評價方法中，可適用于獨立方案的有（）。A.凈現(xiàn)值B.凈年值C.內(nèi)部收益率D.增量凈現(xiàn)值E.增量內(nèi)部收益率【答案】ABC9、以下適用《民事訴訟法》移送管轄規(guī)定的做法，哪些是錯誤的？A.甲市人民法院立案后發(fā)現(xiàn)對案件沒有管轄權(quán)，但是被告一方?jīng)]有提出管轄異議，出于訴訟效率考慮還是審理了此案B.乙市人民法院接到甲市人民法院移送來的案件后發(fā)現(xiàn)還是沒有管轄權(quán)，遂將之另行移送到了丙市人民法院C.丙市人民法院接到乙市人民法院移送的案件后發(fā)現(xiàn)還是沒有管轄權(quán)，只好提交本院審判委員會處理解決D.丁市人民法院本來已經(jīng)受理某案，結(jié)果由于行政區(qū)域變更，在審理之前失去了管轄權(quán)，于是又將之移送給剛剛獲得管轄權(quán)的戊市人民法院【答案】ABCD10、下列關(guān)于工程費用監(jiān)理作用的說法正確的有（）。A.控制施工“合同價格”的核心環(huán)節(jié)B.質(zhì)量控制的重要輔助手段C.安全控制的重要輔助手段D.進度控制的重要輔助手段E.保護承包人合法權(quán)益的重要途徑【答案】ABD11、按照使用的材料不同劃分，水泥混凝土路面可分為（）。A.普通水泥混凝土面層B.鋼筋混凝土面層C.連續(xù)配筋混凝土面層D.鋼纖維混凝土面層E.預(yù)制混凝土塊的砌塊型路面【答案】ABCD12、鋼筋混凝土梁橋的裂縫處理：當裂縫的寬度大于限值及裂縫分布超出正常范圍時，應(yīng)做如下處理（）。A.當裂縫寬度在限值范圍內(nèi)時，可進行封閉處理，一般涂刷環(huán)氧樹脂膠B.當裂縫寬度大于限值規(guī)定時，應(yīng)采用壓力灌漿法灌注環(huán)氧樹脂膠或其他灌縫材料C.當裂縫發(fā)展嚴重時，應(yīng)加強觀測，查明原因，按照有關(guān)規(guī)定進行加固處理D.當裂縫的寬度大于限值時，應(yīng)用高強度等級混凝土、水泥砂漿或其他材料進行修補E.當裂縫發(fā)展嚴重時，應(yīng)重新修筑鋼筋混凝土梁橋【答案】ABC13、施工階段的施工保護監(jiān)理工作要點包括（）。A.對工地進行巡視監(jiān)理B.向施工單位發(fā)出環(huán)保工作指令C.檢查環(huán)境保護措施和成果D.協(xié)助環(huán)保主管部門和建設(shè)單位處理突發(fā)環(huán)保事件E.審查施工單位的環(huán)保管理體系是否責任明確、切實有效【答案】ABCD14、以下關(guān)于路基填筑的說法中，錯誤的是（）。A.性質(zhì)不同的填料，應(yīng)水平分層、分段填筑，分層壓實B.同一層路基可以混合填筑C.路基下部宜采用水穩(wěn)性好或凍脹敏感性小的填料D.填料的選擇要經(jīng)過監(jiān)理工程師批準E.有地下水的路段或浸水路堤，應(yīng)填筑水穩(wěn)性好的填料【答案】BC15、新奧法采用的支護體系是復(fù)合式襯砌，由（）組合而成。A.初期支護B.超前支護C.防水層D.管棚支護E.二次襯砌【答案】AC16、根據(jù)現(xiàn)行公路工程施工合同條款的約定，發(fā)包人應(yīng)向承包人支付的預(yù)付款包括（）。A.進度預(yù)付款B.材料、設(shè)備預(yù)付款C.暫估價預(yù)付款D.開工預(yù)付款E.計日工預(yù)付款【答案】BD17、水泥進場復(fù)驗通常做（）。A.安定性B.凝結(jié)時間C.氧化鎂含量D.膠砂強度E.強度【答案】ABD18、下列屬于總監(jiān)理工程師工作職責說法正確的是（）。A.編制監(jiān)理計劃，經(jīng)監(jiān)理單位審核后報建設(shè)單位批準B.對技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性較強的分部分項工程，編制專項監(jiān)理細則C.簽署開工預(yù)付款支付證書，報建設(shè)單位審批D.簽發(fā)開工令E.審查施工單位提交的施工測量放線數(shù)據(jù)和成果【答案】ACD19、滲溝施工均應(yīng)設(shè)置（）。A.排水層（或管、洞）B.反濾層C.透水層D.防凍層E.封閉層【答案】AB20、下列哪些做法不符合法律的規(guī)定？()A.甲認為乙欠自己2000元，擬通過督促程序要回這2000元，遂向自己所在住所地的法院申請支付令，法院予以受理B.甲與乙在簽訂的合同中約定，如有爭議，由合同履行地丙地人民法院或合同簽訂地丁地法院管轄，后爭議發(fā)生，甲向丁地法院起訴，法院根據(jù)管轄協(xié)議受理C.甲首先向丙地人民法院申請財產(chǎn)保全，而后又在丙地起訴住所地在乙地的被告丁D.分住在上海市三個區(qū)的甲乙丙三人合伙進行經(jīng)營，該合伙沒有注冊登記，后與另一公民丁發(fā)生爭議，丁向乙的住所地閘北區(qū)法院起訴該合伙組織【答案】ACD21、中國人甲（男）與中國人乙（女）于1980年結(jié)婚。1985年，甲、乙先后赴德國留學(xué)，后雙方分居。1994年甲在德國法院提起離婚訴訟。1995年德國法院判決解除甲、乙之間的婚姻關(guān)系。甲回國后向我國法院申請，要求承認德國法院的判決。下列選項哪些可以作為承認德國法院判決效力的條件？A.德國與我國存在此方面的條約關(guān)系或有互惠關(guān)系B.承認德國判決不損害我國的主權(quán)、國家安全和社會公共利益C.判決已發(fā)生法律效力D.判決必須是關(guān)于民商事爭議的判決【答案】ABCD22、在民事訴訟中，當事人對下列哪些判決、裁定不能提起上訴？()A.一審人民法院駁回起訴的裁定B.一審人民法院終結(jié)執(zhí)行的裁定C.不準許撤訴的裁定D.人民法院對某失蹤人宣告死亡的判決【答案】BCD23、滲溝施工均應(yīng)設(shè)置（）。A.排水層（或管、洞）B.反濾層C.透水層D.防凍層E.封閉層【答案】AB24、橋梁工程按照承重構(gòu)件受力體系情況可以分為（）。A.拱橋B.剛架橋C.公路橋D.上承橋E.下承橋【答案】AB25、孔某在A市甲區(qū)擁有住房兩間，在孔某外出旅游期間，位于A市乙區(qū)的建筑工程隊對孔某隔壁李某房屋進行翻修。在翻修過程中，施工隊不慎將孔某家的山墻磚塊碰掉，磚塊落人孔某家中，損壞電視機等家用物品?？啄陈糜位貋砗蟀l(fā)現(xiàn)此情，遂交涉，但未獲結(jié)果?？啄诚蛞覅^(qū)法院起訴。乙區(qū)法院認為甲區(qū)法院審理更方便，故根據(jù)被告申請裁定移送至甲區(qū)法院，甲區(qū)法院卻認為由乙區(qū)法院審理更便利，不同意接受移送。以下哪些說法是正確的？A.甲、乙二區(qū)對本案都有管轄權(quán)B.向哪個法院起訴，由原告選擇決定C.乙區(qū)法院的移送管轄是錯誤的D.甲區(qū)法院不得再自行移送，如果認為無管轄權(quán)，應(yīng)報A市中級人民法院指定管轄【答案】ABCD26、2013年3月，甲公司持一張丁公司應(yīng)向其支付102萬元貨款的生效判決書、乙公司持一張丁公司應(yīng)向其支付98萬元設(shè)備款的生效仲裁裁決書、丙公司持一張丁公司應(yīng)向其退還貨款66萬元的生效判決書分別向甲區(qū)人民法院申請對丁公司強制執(zhí)行。此時，人民法院的下列哪些做法是錯誤的？()A.各債權(quán)人對被執(zhí)行標的物均無擔保物權(quán)的，按照申請執(zhí)行的先后順序受償B.各債權(quán)人對被執(zhí)行標的物均無擔保