加工承攬協(xié)議

加工承攬協(xié)議1

加工承攬合同

甲方：__________

乙方：__________

第一條加工成品

其次條加工成品質(zhì)量要求

第三條原材料的供應(yīng)方法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必需依照合同規(guī)定選用原材料，并承受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作、修理、削減價款或退貨。

2.(用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格供應(yīng)原材料，承攬方對定作方供應(yīng)的原材料要按合同規(guī)定準(zhǔn)時檢驗，不符合要求的，應(yīng)馬上通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方供應(yīng)的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條技術(shù)資料、圖紙供應(yīng)方法

1.承攬方在依照定作方的要求進展工作期間，發(fā)覺供應(yīng)的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停頓工作，并準(zhǔn)時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2.承攬方對于承攬的工作，假如定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期供應(yīng)技術(shù)資料、圖紙等。

第五條價款或酬金

價款或酬金，根據(jù)國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法

1.根據(jù)合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。

2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)覺質(zhì)量缺陷的定作物或工程，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)染売啥斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。

3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和工程質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)視檢驗機構(gòu)供應(yīng)檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點

1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);托付運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必需留給定作方以必要的途中時間;雙方另有商定的，按商定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔(dān)

第九條運輸方法及費用負擔(dān)

第十條結(jié)算方式及期限

第十一條其他商定

第十二條承攬方的違約責(zé)任

一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)修整或調(diào)換，并擔(dān)當(dāng)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍舊需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交局部按逾期交付處理;少交、遲交局部定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的.，應(yīng)當(dāng)負責(zé)返修或重新包裝，并擔(dān)當(dāng)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值局部。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金_______元;(合同中無詳細規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付局部的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付局部的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作局部價款總值的________%(10%～30%)或酬金總額的________%(20%～60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外，并擔(dān)當(dāng)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。

八、由于保管不善致使定作方供應(yīng)的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的方法和期限對定作方供應(yīng)的原材料進展檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)覺原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量擔(dān)當(dāng)責(zé)任。

十、擅自調(diào)換定作方供應(yīng)的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并擔(dān)當(dāng)逾期交付的責(zé)任。

第十三條定作方的違約責(zé)任

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同，屬承攬方供應(yīng)原村料的，償付承攬方的未履行局部價款總值的________%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方供應(yīng)原材料的，償付承攬方以未履行局部酬金總額的________%(20%～60%的幅度)違約金。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方供應(yīng)原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的幫助工作和預(yù)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除酬勞、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于酬勞、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償缺乏局部;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，擔(dān)當(dāng)因此而多支出的費用。

第十四條不行抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不行抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任，在定作方拖延承受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按____項處理：

1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;

2.向人民法院起訴。

本合同自______年______月______日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨便變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__________份，交________________________(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。

______年______月______日定作方：________________________代表人：________________________

______年______月______日承攬方：________________________代表人：________________________

加工承攬協(xié)議2

承攬方：以下簡稱甲方

定作方：以下簡稱乙方

甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守.

第一條加工成品

其次條加工成品質(zhì)量要求：

1.材種：柜臺，貨架一律采納水曲柳。

2.用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做。

3.嚴(yán)格把握木制品的木材枯燥程度，榫縫、肩角構(gòu)造必需嚴(yán)密，結(jié)實、外表必需平坦光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝便利。

4.甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗收的依據(jù)。

第三條原材料由甲方供應(yīng)。

第四條圖紙由乙方于年月

日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進展工作期間，發(fā)覺供應(yīng)的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停頓工作，并通知乙方。

因此造成的損失，由乙方賠償.

第五條工程價款：按核定價格單計算款元。

第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必需到廠驗收.驗收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局供應(yīng)檢驗證明.

第七條交貨的時間和地點：年月日至月

日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必需在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù).

第八條包裝要求及費用負擔(dān)：由甲方負責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費均按4元計算，共計元，全部費用由乙方負擔(dān)。

第九條運輸方法及費用負擔(dān)：由甲方負責(zé)運輸，每件運輸費用均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔(dān)。運輸造成的損失，由甲方負責(zé)。

第十條本合同簽之日，乙方向甲方給付預(yù)付款元(元).甲方不履行合同時，除擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任外，必需如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還.

第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.

第十二條甲方的違約責(zé)任

1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負責(zé)修理或調(diào)換，并擔(dān)當(dāng)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償.

2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍舊需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交局部按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.

3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.

4.甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付局部的價款總額的千分之一償付違約金.5.甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物局部價款總值20%的違約金.3.由甲方負責(zé)送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負責(zé)修理，到達合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收.

第十三條乙方的違約責(zé)任

1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的”損失.

2.乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行局部定作物價款總值30%的違約金.

3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方供應(yīng)圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.

4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金.

5.乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.

6.乙方如變更交付定作物的地點，應(yīng)擔(dān)當(dāng)因此而多支出的費用.

第十四條不行抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不行抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)實行積極措施，盡量削減損失，如不行抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責(zé)任;在乙方拖延承受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失.

第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解，或向合同治理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同于年月日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。

本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建立銀行各存一份.

甲方：________________代表人：________________地址：________________電話：________________________________年________________月________________日

乙方：________________代表人：________________地址：________________電話：________________________________年________________月________________日

加工承攬協(xié)議3

合同編號：_________

定作人：______

承攬人：______

第一條加工物、數(shù)量、酬勞、交貨期限

加工物|規(guī)格|計量||酬勞|交貨期限及數(shù)量___________________________

數(shù)量___________________________

名稱|型號|單位||單價|金額|合計____________________________________

合計人民幣金額(大寫)：_________

(注：空格如不夠用，可以另接)

其次條定作人供應(yīng)的材料

材料|規(guī)格|計量__________________

數(shù)量|質(zhì)量|供應(yīng)日期|消耗定額__________________

名稱|型號|單位__________________

(注：空格如不夠用，可以另接)

第三條承攬人對定作人供應(yīng)的材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、時間及提出異議的期限：

第四條加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：

第五條承攬人對定作物質(zhì)量負責(zé)的期限及條件：

第六條加工物的包裝要求及費用負擔(dān)：

第七條定作人供應(yīng)技術(shù)資料、圖紙的時間、方法及保密要求：

第八條承攬人發(fā)覺定作人供應(yīng)的圖紙、技術(shù)要求不合理的，在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的`____日內(nèi)答復(fù)。

第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。

第十條加工物的交付方式及地點：

第十一條加工物的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點及期限：

第十二條酬勞的結(jié)算方式及期限：

第十三條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)_______________元。

第十四條本合同解除的條件：

第十五條定作人未向承攬人支付酬勞的，承攬人(是/否)可以留置加工物。

第十六條違約責(zé)任：___________________________

第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓卫聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按以下第____種方式解決：

(一)提交________仲裁委員會仲裁;

(二)依法向人民法院起訴。

第十八條其他商定事項：____________________________________

定作人(章)：_________

承攬人(章)：_________

簽于：_________

加工承攬協(xié)議4

承攬方：________________地址：________________電話：________________開戶銀行：________________帳號：________________法定代表人：________________

定作方：________________地址：________________電話：________________開戶銀行：________________帳號：________________法定代表人：________________

定作方托付承攬方加工_________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品：________________

品名：________________

規(guī)格：________________

單位：________________

數(shù)量：________________

備注：________________

其次條加工成品質(zhì)量要求：________________

第三條原材料的供應(yīng)方法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：________________

1、用承攬方原料完成工作的，承攬方必需依照合同規(guī)定選用原材料，并承受定作方檢驗。

承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，修理，削減價款或退貨。

2、用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。

定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格供應(yīng)原材料。

承攬方對定作方供應(yīng)的原材料要按合同規(guī)定準(zhǔn)時檢驗，不符合要求的，應(yīng)馬上通知定作方調(diào)換或補齊。

承攬方對定作方供應(yīng)的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3、原材料等物品交日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條技術(shù)資料，圖紙供應(yīng)方法：________________

1、承攬方在依照定作方的要求進展工作期間，發(fā)覺供應(yīng)的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時通知定作方;

定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。

承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停頓工作，并準(zhǔn)時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2、承攬方對于承攬的工作，假如定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。

3、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期供應(yīng)技術(shù)資料，圖紙等。

第五條價款或酬金：________________

價款或酬金，根據(jù)國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：________________

1、根據(jù)合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。

2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。

驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。

對短期檢驗難以發(fā)覺質(zhì)量缺陷的定作物或工程，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。

保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)染売啥斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。

3、當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和工程質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)視檢驗機構(gòu)供應(yīng)檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點：________________

1、交定作物期限應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同規(guī)定履行。

任何一方要求提前或延期交定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

2、交定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);

托付運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);

自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必需留給定作方以必要的途中時間;

雙方另有商定的.，按商定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔(dān)：________________

第九條運輸方法及費用負擔(dān)：________________

第十條結(jié)算方式及期限：

第十一條其他

1、依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。

定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。

定作方不履行合同的，無權(quán)懇求返還定金。

承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。

2、依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方商定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。

承攬方不履行合同的，除擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任外，必需如數(shù)返還預(yù)付款。

定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;

有余款的可以懇求返還。

第十二條承攬方的違約責(zé)任：

1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;

不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)修整或調(diào)換，并擔(dān)當(dāng)逾期交付的責(zé)任;

經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍舊需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交局部按逾期交付處理;

少交局部定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)返修或重新包裝，并擔(dān)當(dāng)因此而支付的費用。

定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值局部。

因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

4、逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金_________元;

以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付局部的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

5、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作局部價款總值的_________%或酬金總額的_________%違約金。

6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。

7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位，除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定地點或接收單位外，并擔(dān)當(dāng)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。

8、由于保管不善致使定作方供應(yīng)的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

9、未按合同規(guī)定的方法和期限對定作方供應(yīng)的原材料進展檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)覺原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量擔(dān)當(dāng)責(zé)任。

10、擅自調(diào)換定作方供應(yīng)的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并擔(dān)當(dāng)逾期交付的責(zé)任。

第十三條定作方的違約責(zé)任：

1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

2、中途廢止合同，屬承攬方供應(yīng)原材料的，償付承攬方的未履行局部價款總值的_________%的違約金;

不屬承攬方供應(yīng)原材料的，償付承攬方以未履行局部酬金總額的_________%違約金。

3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方供應(yīng)原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的幫助工作和預(yù)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;

承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除酬勞、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;

變賣定作物所得少于酬勞、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償缺乏局部;

如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

5、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;

以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

6、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

7、變更交付定作物地點或接收單位，擔(dān)當(dāng)因此而多支出的費用。

第十四條不行抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不行抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)實行積極措施，盡量削減損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任;

在定作方拖延承受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理：

加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;

協(xié)商不成時任何一方可向合同治理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。

本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨便變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;

合同副本一式__________份，交_________各留存一份。

_________年____月____日定作方：________________代表人：________________

_________年____月____日承攬方：________________代表人：________________

加工承攬協(xié)議5

承攬方：_________________

托付方：

合同雙方為明確各自權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國民法典》及其有關(guān)規(guī)定，特訂立本合同。

一、承攬標(biāo)準(zhǔn)：

二、質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：

以客戶供應(yīng)稿件確實認(rèn)件為準(zhǔn)!按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

三、版費擔(dān)當(dāng)責(zé)任及起訂量：

全部包裝由運城制版公司大版制作，版費由托付方預(yù)付萬元，每單款包裝累計到達貨值萬元，承攬方全額退還版費。改版費用由托付方擔(dān)當(dāng)。起訂量見附件。

四、貨款結(jié)算方式準(zhǔn)時間：

每月月底對賬，承攬方供應(yīng)17%增值稅發(fā)票，托付方在次月__年_月_日至__年_月_日止

承攬方：_________________法定代表：_________________托付辦理人：_________________單位名稱：_________________

托付方：_________________法定代表：_________________托付辦理人：_________________單位名稱：_________________

簽訂地點：_________________

簽訂時間：_________________

加工承攬協(xié)議6

簽定日期：_______年____月____日

定作方(甲方)：______________

電話：________________________

承攬方(乙方)：______________

電話：________________________

經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，并嚴(yán)厲履行。

品名

規(guī)格單位數(shù)量加工費單價金額

定作方供給原材料：

原材料

規(guī)格單位數(shù)量日期成品單位耗用量

1.技術(shù)資料、圖紙供應(yīng)方法：______________________________________________。

2.產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法：__________________________________________________。

3.交貨地點及運輸方法、運雜費用和負擔(dān)：__________________________________。

4.貨款及費用結(jié)算方法及期限：____________________________________________。

5.本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。

甲方(蓋章)：_______________

乙方(蓋章)：_______________

日期：____________

加工承攬協(xié)議7

定制人：_________________

承攬方：_________________

一、定制(加工)產(chǎn)品名稱、數(shù)量、金額、供貨時間及數(shù)量：

產(chǎn)品名稱規(guī)格單位數(shù)量單價金額

二、材料的供應(yīng)：由承攬方包工包料，產(chǎn)品價格包括原材料的價格及加工費。

三、交貨地點：方式：付款條件：款到發(fā)貨

四、其他要求：合同以傳真件確認(rèn)為準(zhǔn)。

五、本合同經(jīng)雙方或代理人簽章后生效，雙方也可通過信件和數(shù)據(jù)電文等方式簽訂合同。

六、違約責(zé)任：承攬方、定制方違反合同商定的，應(yīng)依本合同的.商定擔(dān)當(dāng)責(zé)任。合同沒有商定的，應(yīng)依《民法典》的規(guī)定擔(dān)當(dāng)責(zé)任。

定制方：_________________地址：_________________聯(lián)系人：_________________電話：_________________

承攬方:_________________地址：_________________聯(lián)系人：_________________電話：_________________

日期：_________________

加工承攬協(xié)議8

承攬方：以下簡稱甲方定作方：以下簡稱乙方

甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守.

第一條加工成品其次條加工成品質(zhì)量要求：

1.材種：柜臺，貨架一律采納水曲柳。

2.用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做。

3.嚴(yán)格把握木制品的木材枯燥程度，榫縫、肩角構(gòu)造必需嚴(yán)密，結(jié)實、外表必需平坦光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝便利。

4.甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗收的依據(jù)。

第三條原材料由甲方供應(yīng)。

第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進展工作期間，發(fā)覺供應(yīng)的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停頓工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償.

第五條工程價款：按核定價格單計算款元。

第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必需到廠驗收.驗收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局供應(yīng)檢驗證明.第七條交貨的時間和地點：年月日至月日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必需在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù).第八條包裝要求及費用負擔(dān)：由甲方負責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費均按4元計算，共計元，全部費用由乙方負擔(dān)。

第九條運輸方法及費用負擔(dān)：由甲方負責(zé)運輸，每件運輸費用均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔(dān)。運輸造成的損失，由甲方負責(zé)。

第十條本合同簽之日，乙方向甲方給付預(yù)付款元(元).甲方不履行合同時，除擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任外，必需如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還.

第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.

第十二條甲方的違約責(zé)任

1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負責(zé)修理或調(diào)換，并擔(dān)當(dāng)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償.

2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍舊需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交局部按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.

3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.

4.甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付局部的價款總額的千分之一償付違約金.5.甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物局部價款總值20%的違約金.3.由甲方負責(zé)送貨的.，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負責(zé)修理，到達合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收.

第十三條乙方的違約責(zé)任

1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.

2.乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行局部定作物價款總值30%的違約金.

3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方供應(yīng)圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.

4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金.

5.乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.6.乙方如變更交付定作物的地點，應(yīng)擔(dān)當(dāng)因此而多支出的費用.

第十四條不行抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不行抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)實行積極措施，盡量削減損失，如不行抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責(zé)任;在乙方拖延承受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失.

第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解，或向合同治理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同于年月日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。

本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建立銀行各存一份.

甲方：_________________代表人：_________________地址：_________________電話：_________________

乙方：_________________代表人：_________________地址：_________________電話：_________________

_________________年_________________月_________________日

加工承攬協(xié)議9

依照《民法典》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)法律規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。

第一條廣告承攬要求

1、工程(媒介)：_________________

2、廣告內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號：承攬方應(yīng)按《廣告法》規(guī)定，仔細審查上述證件。托付方供應(yīng)虛假的證件，應(yīng)擔(dān)當(dāng)相應(yīng)責(zé)任。如托付方供應(yīng)的廣告內(nèi)容不合法，承攬方有權(quán)拒絕。

3、公布地點或形式：_________________

4、顏色：_________________

5、規(guī)格或材料：_________________

6、刊播次數(shù)、起訖時間、日期：_________________

7、其他要求：_________________

其次條費用及支付方法

1、費用：_________________

類別_________________

單價_________________

數(shù)量_________________

金額_________________

備注_________________

設(shè)計、制作費_________________

公布費_________________

代理費_________________

合計金額(大寫)_________________

2、結(jié)算方式和期限：

3、承攬方必需開具廣告業(yè)務(wù)統(tǒng)一發(fā)票，否則，托付方有權(quán)拒付廣告費。

第三條驗收方式準(zhǔn)時間

第四條違約責(zé)任

1、托付方中途廢止合同，按未履行局部廣告費的%，向承攬方償付違約金;超過合同規(guī)定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的`償付違約金。

2、承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，按未改造局部廣告費的%，向托付方償付違約金;不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成局部廣告費的支付違約金。

3、其它違約責(zé)任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。

第五條合同爭議解決方式：

本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按以下第種方式處理：

1、提交仲裁委員會仲裁

2、依法向人民法院起訴。

第六條雙方商定的其他事項：

第七條附則

1、本合同附件，名稱。

2、本合同正本一式二份，合同雙方各執(zhí)一份，副本份。

托付方：_________________

擔(dān)當(dāng)方：_________________

簽訂地點：_________________

簽訂時間：_________________年_________________月_________________日

加工承攬協(xié)議10

甲方(定作方)：________________法定代表人：________________住宅：________________聯(lián)系電話：________________傳真：________________統(tǒng)一社會信用代碼：________________

乙方(承攬方)：________________法定代表人：________________住宅：________________聯(lián)系電話：________________傳真：________________統(tǒng)一社會信用代碼：________________

經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，依據(jù)我國《中華人民共和國民法典》的有關(guān)規(guī)定以及其他相關(guān)法律規(guī)定，就甲方向乙方選購相關(guān)等小商品事宜商定如下：

一、選購產(chǎn)品狀況

1、品名________________規(guī)格________________數(shù)量________________單價________________;

2、品名________________規(guī)格________________數(shù)量________________單價________________;

3、品名________________規(guī)格________________數(shù)量________________單價________________;

總金額(含稅價)：人民幣________________元整(小寫￥)。

二、樣品商定時間

自本合同生效之日起個工作日內(nèi)，乙方負責(zé)按甲方要求制作

樣品，經(jīng)甲方確認(rèn)后的樣品將作為乙方最終交貨的標(biāo)準(zhǔn)。

三、交貨時間、地點及運費

合同生效時甲方應(yīng)當(dāng)支付%預(yù)付款到乙方賬戶，確認(rèn)本協(xié)議第一條中各品名的尺碼數(shù)量后天內(nèi)交貨(詳細數(shù)量由雙方以書面?zhèn)髡婊蛘唠娮余]件方式確認(rèn))，運費由擔(dān)當(dāng)。

四、質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)甲乙雙方事先確認(rèn)的樣品為標(biāo)準(zhǔn)，貨物主要技術(shù)指標(biāo)按國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

五、驗收方法、標(biāo)準(zhǔn)和期限

以甲乙雙方確認(rèn)的樣品為準(zhǔn)，如甲方發(fā)覺貨物的.品種、面料、數(shù)量、顏色、規(guī)格與裝箱單不符，應(yīng)在收到貨物后個工作日內(nèi)以書面形式通知乙方;經(jīng)乙方核實后，盡快做出相應(yīng)的處理。若乙方交付的貨物不符合本合同標(biāo)準(zhǔn)，乙方應(yīng)當(dāng)負責(zé)更換或者退貨，因此產(chǎn)生的全部費用應(yīng)當(dāng)由乙方擔(dān)當(dāng)。

六、包裝要求及費用負擔(dān)

乙方按其企業(yè)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)包裝，費用由乙方擔(dān)當(dāng)。

七、結(jié)算方式和期限

合同生效且收到乙方發(fā)票后日內(nèi)甲方支付總價款%作為預(yù)付款，計人民幣_________元整(小寫￥)，雙方商定匯款方式為甲方電匯，乙方收款賬戶為：

收款人：________________

開戶行：________________

賬號：________________

最終結(jié)算金額以實際定作、雙方簽字確認(rèn)的數(shù)量和金額為準(zhǔn)，自甲方驗收合格之日起日內(nèi)，甲方一次性支付其余貨款。

八、違約責(zé)任

1、合同生效后合同一方單方解除合同的，合同另一方有權(quán)要求違約一方支付合同總金額的%作為違約金。

2、因甲方的緣由造成乙方不能按商定時間制作樣品的，不能按時交貨的，由甲方擔(dān)當(dāng)責(zé)任。

3、若乙方提交的樣品和甲方定作的小商品存在較大差異，甲方有權(quán)拒絕付款。

九、合同爭議的解決方式

本合同在履行期間發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)調(diào)或者調(diào)解不成的，雙方當(dāng)事人同意向人民法院起訴。

十、本合同一式二份，甲方乙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同未盡之事宜，由甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議。

甲方(簽章)：________________托付代理人：________________法定代表人：________________

乙方(簽章)：________________托付代理人：________________法定代表人：________________

日期：________________

加工承攬協(xié)議11

簽定日期：__________年__________月__________日

定作方(甲方)：___電話：______

承攬方(乙方)：___電話：______

經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，并嚴(yán)厲履行。

品名

規(guī)格單位數(shù)量加工費單價金額

定作方供給原材料：原材料

規(guī)格單位數(shù)量日期成品單位耗用量

1.技術(shù)資料、圖紙供應(yīng)方法：_________。

2.產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法：____________。

3.交貨地點及運輸方法、運雜費用和負擔(dān)：______。

4.貨款及費用結(jié)算方法及期限：____________。

5.本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。

甲方(蓋章)：___

乙方(蓋章)：___

時間：__________

加工承攬協(xié)議12

甲方：________________

乙方：________________

一、標(biāo)的、數(shù)量、價款

二、乙方負責(zé)設(shè)計、加工、代運輸、安裝、鐵塔防腐、熱鍍鋅、17%增值稅等

三、甲方須積極幫助乙方施工：因甲方不讓施工或變更施工地點而誤工期，甲方擔(dān)當(dāng)由此而支出的一切費用。乙方施工人員到場后，甲方免費供應(yīng)一切食宿事宜。

四、交(提)貨方式、地點：交貨地點為。

五、運輸方式及到達站(港)和費用擔(dān)當(dāng)：運輸費用由乙方負責(zé)。

六、付款方式：合同簽訂后，預(yù)付合同總額的30%，貨到5天內(nèi)付合同總額的`60%，余款完工10日內(nèi)付清，付款按合同賬號，傳真合同有效，如延誤付款時間，甲方擔(dān)當(dāng)3‰滯納金。

七、電力塔制作安裝工期為20天。

八、本塔可抗臺風(fēng)、防潮、三年內(nèi)不消失質(zhì)量問題，如出質(zhì)量問題乙方擔(dān)當(dāng)甲方因此造成的經(jīng)濟損失，不行抗力的自然災(zāi)難除外。

九、雙方如有特別狀況須修改或終止合同時，須事前通知對方，協(xié)商解決，協(xié)商達不成協(xié)議時，原合同不得變更。

十、如甲方不經(jīng)乙方同意，中途修改或終止合同規(guī)定的由甲方擔(dān)當(dāng)?shù)膬?nèi)容，乙方產(chǎn)成品或半成品歸甲方全部，甲方擔(dān)當(dāng)產(chǎn)成品或半成品的生產(chǎn)費用。

十一、雙方嚴(yán)守合同，如有違約時，違約方擔(dān)當(dāng)10%-30%違約金，雙方發(fā)生合同爭議，由產(chǎn)品加工所在地法院裁判。

十二、乙方施工，安裝人員需在甲方支取費用時，心須持廠內(nèi)財務(wù)科證明信，否則甲方擔(dān)當(dāng)責(zé)任。

十三、其它未盡事宜。

本合同一式2份，甲方一份，乙方一份，雙方代表簽字蓋章后生效。

甲方：________________乙方：________________日期：________________

加工承攬協(xié)議13

甲方：_________________

乙方：_________________

經(jīng)過甲乙雙方友好協(xié)商，就乙方加工擔(dān)當(dāng)甲方衛(wèi)生保潔事宜達成全都意見，簽訂本加工承攬協(xié)議，供雙方共同遵守：

一、乙方負責(zé)甲方場所的衛(wèi)生保潔事宜，詳細清潔事項包括：

1、日常清潔區(qū)域：

2、定期保潔區(qū)域：

3、垃圾區(qū)域：

二、乙方的保潔標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)?shù)竭_甲方的要求，甲方提出相關(guān)意見時，乙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)甲方意見準(zhǔn)時改正，直到到達甲方的要求。

三、乙方應(yīng)當(dāng)在每天早晨九點前，完成甲方安排全部的保潔工作，且保潔標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)符合甲方的全部要求，不符合甲方有權(quán)要求乙方修正。

四、乙方應(yīng)身體安康、誠懇勤勞，應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)操作標(biāo)準(zhǔn)、清潔標(biāo)準(zhǔn)進展工作，確保衛(wèi)生質(zhì)量。

五、乙方在供應(yīng)保潔效勞過程中，必需遵守甲方的.規(guī)章制度，聽從甲方的安排，不得影響甲方正常經(jīng)營活動。

六、保潔加工承攬費用為元/月，由甲方于每月15日向乙方支付，支付方式為轉(zhuǎn)賬，乙方的賬戶為：

七、本合同為加工承攬合同，乙方就保潔成果對甲方負責(zé)，供應(yīng)保潔期間，因乙方行為給甲方及任何第三人造成損失的，由乙方自行擔(dān)當(dāng)全部責(zé)任。

八、乙方供應(yīng)保潔效勞時，應(yīng)當(dāng)留意自身安全，假如由于乙方緣由導(dǎo)致自己損害的，由乙方自行擔(dān)當(dāng)全部責(zé)任。

九、甲方在保潔工作中未到達保潔的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)甲方兩次通知整改，仍未到達標(biāo)準(zhǔn)的，乙方有權(quán)扣除月加工承攬費的10%作為違約金。甲方拒不整改的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并不支付甲方任何費用。

十、本協(xié)議未盡事宜，雙方協(xié)商簽訂書面補充協(xié)議解決，書面補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

十一、乙雙方就本協(xié)議執(zhí)行所發(fā)生爭議及糾紛，應(yīng)本著互利互讓的原則協(xié)商解決；協(xié)商未果，應(yīng)依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。

十二、本協(xié)議一式兩份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

_________________年_________________月_________________日乙方：_________________

_________________年_________________月_________________日甲方：_________________

加工承攬協(xié)議14

甲方(定作方)：______

乙方(承攬方)：______

依據(jù)《_____》規(guī)定，結(jié)合本工程實際狀況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。

一、加工制作內(nèi)容

1、按甲方供應(yīng)之圖紙加工，甲方供應(yīng)圖紙工程全稱為_______。

2、制作內(nèi)容

(1)主鋼構(gòu)：由定作方供應(yīng)鋼板材質(zhì)：_______;系列：_______;噸位：_______;單價約_______元(大寫：_______);

(2)次鋼構(gòu)材質(zhì)：_______;系列：_______;噸位：_______;單價約_______元(大寫：_______);

(3)其他：以上主構(gòu)件進展拋丸除銹，由定作方供應(yīng)油漆，刷面漆道，底漆道。

二、合同價款及結(jié)算方式

1、合同總價暫定為______元，(大寫______)(以實際決算為準(zhǔn))。

2、合同簽訂當(dāng)日甲方付______元，(大寫______)給乙方作為合同定金(最終一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當(dāng)日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效)。

3、結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進展決算(以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬)。最終一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。

三、質(zhì)量要求

1、乙方必需根據(jù)國家現(xiàn)行鋼構(gòu)造制作、驗收標(biāo)準(zhǔn)(鋼構(gòu)造工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn))仔細加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量到達鋼構(gòu)造標(biāo)準(zhǔn)要求。

2、乙方需向甲方供應(yīng)原材料質(zhì)量保證書、合格證，且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。

3、要求第三方檢測單位為：

(1)檢測內(nèi)容：抗滑移系數(shù)試驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學(xué)性能復(fù)驗□

(2)其他檢測工程：______。

(3)試驗檢測費用：合同價格□甲方自理□

四、交貨地點和時間

1、交貨地點：甲方在乙方廠房內(nèi)提貨。

2、交貨時間：_______年_______月_______日開頭提貨。

五、包裝及運輸

1、乙方負責(zé)裝車，裝車時應(yīng)根據(jù)規(guī)定要求進展裝運。要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避開運輸過程中消失構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費包含在合同價內(nèi)。

2、甲方負責(zé)運輸，運輸標(biāo)志應(yīng)當(dāng)按要求實施(詳細要求由甲方在發(fā)運前另行交底)。

3、運輸費用由甲方擔(dān)當(dāng)，構(gòu)件到位后甲方負責(zé)卸車。

六、雙方權(quán)利及義務(wù)

1、甲方向乙方供應(yīng)完整的”構(gòu)件圖紙?zhí)?，并簽字認(rèn)可。由乙方根據(jù)甲方圖紙進展加工制作。

2、甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的疑問準(zhǔn)時賜予解答，若需要修轉(zhuǎn)變更的應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時通知，否則由此引起的工期延誤應(yīng)當(dāng)順延交貨時間。

3、甲方如現(xiàn)場發(fā)覺嚴(yán)峻質(zhì)量問題應(yīng)準(zhǔn)時通知乙方進展整改，乙方接到通知后小時內(nèi)趕到現(xiàn)場幫助解決。

4、乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工，乙方負責(zé)修復(fù)，并擔(dān)當(dāng)返工費及直接費用。

七、違約責(zé)任

按《_____》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

八、合同糾紛處理方式

甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向人民法院起訴。

九、附則

1、本合同式份，雙方各執(zhí)份。

2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效，此合同有效期為_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另訂補充合同。

甲方(蓋章)：______乙方(蓋章)：______

法定代表人：______法定代表人：______

托付代理人：______托付代理人：______

_______年_______月_______日_______年_______月_______日

加工承攬協(xié)議15

甲方：_______代表人：_______電話：_______職務(wù)：_______

乙方：_______代表人：_______電話：_______職務(wù)：_______

經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，共同遵守執(zhí)行。

一、甲方供給原材料：

原材料：_______

規(guī)格：_______

單位：_______

數(shù)量：_______

日期：_______

成品單位耗用量：_______

二、乙方完成產(chǎn)品狀況：

品種：_______

規(guī)格：_______

單位：_______

數(shù)量：_______

加工費：_______單價金額

三、技術(shù)資料、圖紙供應(yīng)方法及保密：

四、甲方供應(yīng)原材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法：

五、甲方對加工完成品的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法：

六、交貨地點及運輸方法、運雜費用和負擔(dān)：

七、貨款及費用結(jié)算方法及期限：

八、本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。

甲方(蓋章)：_______

乙方(蓋章)：_______

簽訂時間：________年___月___日

加工承攬協(xié)議16

訂立合同雙方：

承攬人：______________________________

定作人：______________________________

定作人托付承攬人加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品

編號：________________________

名稱：________________________

規(guī)格：________________________

單位：________________________

數(shù)量：________________________

備注：________________________

其次條加工成品質(zhì)量要求

（加工定作物品，需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù)）

編號_________________

名稱_________________

規(guī)格_________________

單位_________________

數(shù)量_________________

備注_________________

第三條原材料的供應(yīng)方法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

________________________________________________________________________

（1.用承攬人原料完成工作的，承攬人必需依照合同規(guī)定選用原材料，并承受定作人檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作人有權(quán)要求重作、修理、削減價款或退貨。2.用定作人原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作人應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格供應(yīng)原材料。承攬人對定作人供應(yīng)的原材料要按合同規(guī)定準(zhǔn)時檢驗，不符合要求的，應(yīng)馬上通知定作人調(diào)換或補齊。承攬人對定作人供應(yīng)的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。）

第四條技術(shù)資料、圖紙供應(yīng)方法

_____________________________________________________________________

（1.承攬人在依照定作人的要求進展工作期間，發(fā)覺供應(yīng)的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時通知定作人；定作人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬人在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停頓工作，并準(zhǔn)時通知定作人，因此造成的損失，由定作人賠償。2.承攬人對于承攬的工作，假如定作人要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。3.定作人應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期供應(yīng)技術(shù)資料、圖紙等。）

第五條價款或酬金

___________________________________________________________________

（價款或酬金，根據(jù)國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。）

第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法

________________________________________________________________________

（1.根據(jù)合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作人應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬人所完成的工作。驗收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)覺質(zhì)量缺陷的定作物或工程，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作人使用、保管不當(dāng)?shù)染売啥斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬人負責(zé)修復(fù)或退換。3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和工程質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量）監(jiān)視檢驗機構(gòu)供應(yīng)檢驗證明。）

第七條交貨的時間和地點

________________________________________________________________________

（1.交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議；并按協(xié)議執(zhí)行。2.交（提）定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的，以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn)；托付運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)，自提定作物的，以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知，必需留給定作人以必要的途中時間；雙方另有商定的，按商定的方法計算。）

第八條包裝要求及費用負擔(dān)

____________________________________________________________

第九條運輸方法及費用負擔(dān)

___________________________________________

_____________________________

第十條結(jié)算方式及期限

________________________________________________________________________

第十一條其他

________________________________________________________________________

（如：1.依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作人可向承攬人交付定金，定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作人不履行合同的，無權(quán)懇求返還定金，承攬人不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方商定，定作人可向承攬人給付預(yù)付款。承攬人不履行合同的，除擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任外，必需如數(shù)返還預(yù)付款。定作人不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以懇求返還，等等。）

第十二條承攬人的違約責(zé)任

一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作人同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負者修整或調(diào)換，并擔(dān)當(dāng)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作人有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作人仍舊需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交局部按逾期交付處理；少交、遲交局部定作人不再需要的，承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)返修或重新包裝，并擔(dān)當(dāng)因此而支付的費用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬人應(yīng)當(dāng)償付定作人不合格包裝物低于合格包裝物的價值局部。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。

四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應(yīng)當(dāng)向定作人償付違約金_____元；（合同中無詳細規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付局部的價款總額計算，向定作人償付違約金。）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付局部的酬金總額的1%償付違約金。

未經(jīng)定作人同意，提前交付定作物，定作人有權(quán)拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作時，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作局部價款總值的_____％（10％--30％的幅度）或酬金總額的_____％（20％--60％的幅度）違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作人代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作人實際支付的保管、保養(yǎng)費。

七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定地點或接收單位（人）外，并擔(dān)當(dāng)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。

八、由于保管不善致使定作人供應(yīng)的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的方法和期限對定作人供應(yīng)的原材料進展檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)覺原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作人調(diào)換、補齊的，由承攬人對工作質(zhì)量、數(shù)量擔(dān)當(dāng)責(zé)任。

十、擅自調(diào)換定作人供應(yīng)的原材料或修理物的零部件，定作人有權(quán)拒收，承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作人要求辦理，并擔(dān)當(dāng)逾期交付的責(zé)任。

第十三條定作人的違約責(zé)任

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬犬因此造成的損失。

二、中途廢止合同，屬承攬人供應(yīng)原材料的，償付承攬人的未履行局部價款總值_____％（10％一30％的幅度）的違約金；不屬承攬人供應(yīng)材料的`，償付承攬人以未履行局部酬金總額_____％（20％一60％的幅度）的違約金。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬人供應(yīng)原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的幫助工作和預(yù)備工作，承攬人有權(quán)解除合同，定作人應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此而造成的損失；承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應(yīng)當(dāng)償付承攬人停工待料的損失。

四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作人超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物時，承攬人有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除酬勞和保管、保養(yǎng)費后，退還給定作人；變賣定作物所得少于酬勞和保管、保養(yǎng)費時，定作人還應(yīng)補償缺乏局部，如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬人的損失。

五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬人償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的1%償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位（人），擔(dān)當(dāng)因此

而多支出的費用。

第十四條不行抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不行抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時，承攬人在取得合法證明后，可免予擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)實行積極措施，盡量削減損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任，在定作人拖延承受或無故拒收期間發(fā)生的，定作人應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)責(zé)任，并賠償承攬人由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同治理機關(guān)申請調(diào)解、_____，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自______年_____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨便變更和解除合同，合同