第頁共頁2023年工程施工合同協(xié)議書范文合同編號：2023-GSCT-001工程施工合同協(xié)議書甲方：（全稱）地址：法定代表人：聯(lián)系電話：身份證號碼：乙方：（全稱）地址：法定代表人：聯(lián)系電話：身份證號碼：鑒于甲方擬進行以下工程施工項目，為確保項目的順利進行，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：1.2工程地點：1.3工程規(guī)模：1.4工程質量要求：1.5工期：1.6工程費用：二、合同價款及支付條件2.1合同總價款：2.2合同價款支付方式及時間節(jié)點2.2.1預付款：甲方應在合同生效后的5個工作日內，向乙方支付合同總價款的30%作為預付款。2.2.2進度款：乙方按照工程進展情況，提出付款申請，甲方應在收到申請后的10個工作日內支付相應的進度款。2.2.3竣工驗收款：工程竣工后，乙方應向甲方提供竣工驗收材料，并通知甲方進行竣工驗收。驗收合格后，甲方應在收到乙方發(fā)出的付款通知后的15個工作日內支付竣工驗收款。2.2.4尾款：乙方應在工程竣工驗收合格后，提供結算書及相關資料給甲方，并通知甲方支付尾款。甲方應在收到結算書及相關資料后的30個工作日內支付尾款。三、工程質量保證3.1乙方應按照國家相關規(guī)定和技術標準，保證所提供的材料和設備符合合同約定的質量要求。3.2工程施工中，乙方應按照設計要求和相關規(guī)范，嚴格控制工程質量，確保工程的安全可靠、達到預期效果。3.3工程竣工后，乙方應提供相應的保修期，在保修期內免費修理由于設計、施工等原因引起的質量問題。四、工期及延期4.1工程施工工期為合同生效之日起，至竣工驗收合格之日止。4.2如因甲方原因導致工期延誤，甲方應按照實際延誤天數(shù)向乙方支付相應的違約金。4.3如因乙方原因導致工期延誤，乙方應按照實際延誤天數(shù)向甲方支付相應的賠償金。五、違約責任5.1任何一方未履行合同約定的義務，均算作違約。違約方應按照實際損失向守約方支付相應的違約金。5.2如因不可抗力或其他無法預見、無法避免、無法克服的原因導致工程無法完成，雙方可協(xié)商解除合同，并不承擔違約責任。但已支付的款項應按照已完成工程的程度進行結算。六、保密義務6.1雙方在履行合同過程中，可能會接觸到對方的商業(yè)秘密或機密信息。雙方應對該信息予以保密，不得向第三方透露或使用該信息，除非取得對方的書面許可。七、爭議解決方式7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、合同生效及變更8.1本協(xié)議一式兩份，甲方和乙方各持一份簽署并加蓋公章，自雙方代表人簽字蓋章之日起生效