施工合同范本集合1（雙篇）施工合同范本集合1（雙篇）/施工合同范本集合1（雙篇）施工合同范本集合1合同編號：_______甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方進行施工的事宜，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：_______1.2工程地點：_______1.3工程內(nèi)容：_______1.4工程面積：_______1.5工程期限：_______二、工程價款及支付方式2.1工程價款：本工程的總價款為人民幣（大寫）：_______元整（小寫）：￥_______元。2.2支付方式：（1）預(yù)付款：甲方在合同簽訂后_______日內(nèi)向乙方支付合同總價款的_______%作為預(yù)付款，即人民幣（大寫）：_______元整（小寫）：￥_______元。（2）進度款：乙方按照工程進度向甲方提出付款申請，甲方應(yīng)在收到申請后_______日內(nèi)支付相應(yīng)的工程進度款。（3）結(jié)算款：工程竣工并驗收合格后，乙方向甲方提交工程結(jié)算報告，甲方在收到報告后_______日內(nèi)支付剩余的工程款項。三、工程質(zhì)量和驗收3.1乙方應(yīng)按照國家有關(guān)標準和設(shè)計文件要求進行施工，確保工程質(zhì)量。3.2工程竣工后，乙方應(yīng)向甲方提交完整的竣工資料，甲方應(yīng)在收到資料后_______日內(nèi)組織驗收。3.3驗收合格后，甲乙雙方應(yīng)簽訂工程驗收證書，并辦理工程移交手續(xù)。四、工期延誤和違約責任4.1乙方應(yīng)按照合同約定的工期完成工程，如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應(yīng)承擔違約責任，并向甲方支付違約金，違約金為合同總價的_______%。4.2甲方未按照約定支付工程款項，導(dǎo)致工期延誤的，乙方不承擔違約責任，并有權(quán)要求甲方支付逾期付款的利息，利息為逾期款項的_______%。五、合同解除和終止5.1甲乙雙方協(xié)商一致，可以解除本合同。5.2發(fā)生下列情形之一的，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方承擔違約責任：（1）乙方未按照合同約定的工期完成工程的；（2）乙方違反合同約定，導(dǎo)致工程質(zhì)量不符合約定的；（3）乙方存在嚴重違約行為，無法繼續(xù)履行合同的。六、爭議解決6.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。6.2合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______簽訂日期：_______年_______月_______日請注意，以上合同范本僅供參考，具體合同內(nèi)容需根據(jù)實際情況進行調(diào)整。在簽訂合同前，請務(wù)必咨詢專業(yè)律師意見，以確保合同的合法性和有效性。2024帶目錄帶附件詳細版-施工合同范本集合1目錄一、合同雙方二、工程概況三、工程價款及支付方式四、工程質(zhì)量和驗收五、工期延誤和違約責任六、合同解除和終止七、爭議解決八、其他約定九、附件合同編號：_______甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方進行施工的事宜，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：_______1.2工程地點：_______1.3工程內(nèi)容：_______1.4工程面積：_______1.5工程期限：_______二、工程價款及支付方式2.1工程價款：本工程的總價款為人民幣（大寫）：_______元整（小寫）：￥_______元。2.2支付方式：（1）預(yù)付款：甲方在合同簽訂后_______日內(nèi)向乙方支付合同總價款的_______%作為預(yù)付款，即人民幣（大寫）：_______元整（小寫）：￥_______元。（2）進度款：乙方按照工程進度向甲方提出付款申請，甲方應(yīng)在收到申請后_______日內(nèi)支付相應(yīng)的工程進度款。（3）結(jié)算款：工程竣工并驗收合格后，乙方向甲方提交工程結(jié)算報告，甲方在收到報告后_______日內(nèi)支付剩余的工程款項。三、工程質(zhì)量和驗收3.1乙方應(yīng)按照國家有關(guān)標準和設(shè)計文件要求進行施工，確保工程質(zhì)量。3.2工程竣工后，乙方應(yīng)向甲方提交完整的竣工資料，甲方應(yīng)在收到資料后_______日內(nèi)組織驗收。3.3驗收合格后，甲乙雙方應(yīng)簽訂工程驗收證書，并辦理工程移交手續(xù)。四、工期延誤和違約責任4.1乙方應(yīng)按照合同約定的工期完成工程，如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應(yīng)承擔違約責任，并向甲方支付違約金，違約金為合同總價的_______%。4.2甲方未按照約定支付工程款項，導(dǎo)致工期延誤的，乙方不承擔違約責任，并有權(quán)要求甲方支付逾期付款的利息，利息為逾期款項的_______%。五、合同解除和終止5.1甲乙雙方協(xié)商一致，可以解除本合同。5.2發(fā)生下列情形之一的，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方承擔違約責任：（1）乙方未按照合同約定的工期完成工程的；（2）乙方違反合同約定，導(dǎo)致工程質(zhì)量不符合約定的；（3）乙方存在嚴重違約行為，無法繼續(xù)履行合同的。六、爭議解決6.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。6.2合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（委