勞務(wù)費合同樣本勞務(wù)費合同樣本迎大家參閱學習。以下是勞務(wù)費合同樣本：勞務(wù)費合同樣本1發(fā)包人：承包人：根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，遵循平等自愿、公正和誠實信用的原則，雙方就建設(shè)工程勞務(wù)承包事項協(xié)商一致，訂立本合同。第一條工程概況工作內(nèi)容：工程名稱：工程范圍：第二條作業(yè)人員：第三條合同工期第四條合同價款1、合同價款為：_________元（人民幣），大寫：_______元。2、合同價款的確定原則_________。第五條合同價款的結(jié)算和支付1、發(fā)包人應(yīng)于每月___日對承包人完成的工程量給予核實結(jié)算并向承包人出具書面的結(jié)算單。第六條工期延誤1、非因承包人的原因造成工期延誤的，承包人不承擔任何責任。第七條材料機具供應(yīng)1、由承包人自備的工具須其自帶入現(xiàn)場，由發(fā)包人提供的機械設(shè)備、防護用具由發(fā)包人采購并供應(yīng)到施工現(xiàn)場。2、承包人應(yīng)遵守和執(zhí)行發(fā)包人材料機具領(lǐng)用規(guī)定，對領(lǐng)用的材料、機具要與發(fā)包人共同清點，履行書面領(lǐng)、還手續(xù)，對借用的發(fā)包人的機具，要嚴格按操作規(guī)程使用，加強維修保養(yǎng)。第八條發(fā)包人的權(quán)利及義務(wù)1、負責提供場地、道路、水電等具備施工條件的工程施工現(xiàn)場，負責工程施工的組織與協(xié)調(diào)及技術(shù)、質(zhì)量、安全、場容等方面的交底。2、負責于_______年_______月_______日提供施工圖紙_______套，提供必要技術(shù)資料和辦理施工洽商。3、負責組織施工檢查、驗收，監(jiān)督承包人的工程進度、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)及按圖施工情況，材料領(lǐng)用情況及行政管理事務(wù)。4、負責解決施工中存在或發(fā)生的技術(shù)問題。第九條承包人的權(quán)利和義務(wù)1、在施工生產(chǎn)過程中，承包人必須保證人員相對穩(wěn)定，不能隨意變更備案人員，服從發(fā)包人的統(tǒng)籌安排，統(tǒng)一調(diào)動。2、當發(fā)包人因故不能保證連續(xù)生產(chǎn)時，承包人在不影響發(fā)包人生產(chǎn)任務(wù)的前提下，可將隊伍進行臨時調(diào)整。第十條違約責任1、發(fā)包人違約責任：（1）由于發(fā)包人原因造成停工、窩工時應(yīng)按實際發(fā)生情況向承包人賠償損失。停工、窩工應(yīng)辦合同。（2）由于發(fā)包人施工人員指揮錯誤造成的工程質(zhì)量問題，其經(jīng)濟損失及有關(guān)責任由發(fā)包人承（3）發(fā)包人超過約定的支付時間不支付勞務(wù)費或決算價余款的，承包人可向發(fā)包人發(fā)出要求付人有權(quán)書面告知發(fā)包人理由，撤走其人員，并依法追索拖欠款及損失賠償費。2、承包人違約責任：（1）因承包人原因造成發(fā)包人工期延誤或工程質(zhì)量嚴重不符合要求時，發(fā)包人可以終止合同，成的工程量進行簽認。（2）承包人未按發(fā)包人選定的施工隊伍進場，發(fā)包人有權(quán)要求承包人進行更換、調(diào)整，承包人合同。（3）因承包人責任造成質(zhì)量事故和延誤工期，其工料損失概由承包人承擔。第十一條合同爭議的解決在履行合同過程中發(fā)生爭議，雙方首先進行協(xié)商，協(xié)商不成可向有關(guān)部門申請調(diào)解。當事人不愿和解、調(diào)解或和解、調(diào)解不成的，向被告住所地人民法院起訴。第十二條合同的生效與終止1、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。2、本合同在完成分包工作內(nèi)容、結(jié)清工程決算尾款后，即宣告終止。第十三條本合同正本一式___份，具有同等法律效力，雙方各執(zhí)___份，備案留存一份，副本____份。發(fā)包人：_____年____月____日承包人：_____年____月____日使用說明：發(fā)包人處一定要項目經(jīng)理簽字并蓋項目部章（如果項目部無法蓋章，只有項目經(jīng)理簽字，你需要尋找這個項目經(jīng)理就是這個項目部的這方面的證據(jù)）。2、結(jié)算單使用說明：這個結(jié)算單，你大概搞一個和這類似的就可以了，主要是要發(fā)包人核對后寫上“核對無誤，張某某6月7日”。這個是我給你示范的例子。你需要根據(jù)你自己情況來填寫。3、催要短信或電話錄音使用說明：如果不給錢，可以仿照這個給他發(fā)一個催款的短信或者微信或通話錄音。錄音中一定要把所欠的金額說清楚。甲方：(付款方以下簡稱甲方)乙方：(收款方以下簡稱乙方)甲乙雙方本著互惠互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商就乙方介紹客戶給甲方，幫助甲方銷售商品支付給乙方勞務(wù)費事宜訂立本協(xié)議書，以共同遵守。一、雙方權(quán)利和義務(wù)1、乙方介紹符合甲方要求的客戶，并協(xié)調(diào)甲方和客戶間的貿(mào)易關(guān)系，力爭促成甲方與購貨方成2、在甲乙雙方簽訂該協(xié)議前，乙方需向甲方提供乙方公司的公司性質(zhì)、注冊地、工商登記等基本資料或者個人身份證件、住址、聯(lián)系方式等資料，并保證所提供的信息真實有效;3、乙方須保證乙方是在中華人民共和國相關(guān)法律條款下允許操作此類中間業(yè)務(wù)的公司或者個人，否則由此引起的一切后果均由乙方自行負責;4、乙方所介紹客戶給甲方，并促成甲方與客戶簽訂購銷合同。乙方應(yīng)及時將與本次銷售有關(guān)的客戶信息反饋給甲方。乙方根據(jù)甲方提供與商品交易有關(guān)信息與客戶磋商業(yè)務(wù);5、甲方根據(jù)乙方與客戶達成的價格確認后正式對外簽約，并負責合同執(zhí)行等相關(guān)事宜;6、甲方不得未經(jīng)乙方同意私自與購貨方聯(lián)系;7、甲方應(yīng)按協(xié)議規(guī)定的時間按時全額支付給乙方勞務(wù)費。二、勞務(wù)費確定雙方協(xié)商并一致同意，甲方支付乙方的勞務(wù)費為人民幣(大寫金額)元。三、支付時間銷售執(zhí)行完畢后，或在甲方收到購貨方款項后的兩個工作日內(nèi)，甲方將應(yīng)支付乙方的勞務(wù)費支付給乙方。四、支付方式乙方提供稅務(wù)機關(guān)認可，且甲方可以接受的全額勞務(wù)費發(fā)票，甲方在收到該發(fā)票后向乙方支付本協(xié)議規(guī)定的勞務(wù)費，匯款到乙方指定的賬戶。五、保密條款甲乙雙方均應(yīng)盡到足夠的保密義務(wù)，確保雙方之外的第三人不知悉本合同及相關(guān)的條款。六、糾紛解決因履行本合同或與本合同相關(guān)的事項而產(chǎn)生的爭議，合同雙方應(yīng)本著友好之原則協(xié)商解決;如協(xié)商不成，任何一方有權(quán)向本合同簽訂地有管轄權(quán)的法院提起訴訟。七、不可抗力如果出現(xiàn)不可抗力，雙方在本協(xié)議中的義務(wù)在不可抗力影響范圍內(nèi)，及其持續(xù)期間內(nèi)將終止履行，但須雙方協(xié)商一致，任何一方均不會因此而承擔責任。八、合同生效、終止1.本合同一式兩份，雙方各持一份，自雙方簽字蓋章之日起生效;2.本協(xié)議履行完畢，自行失效。如果乙方未能促成甲方與客戶之