標(biāo)準(zhǔn)施工合同的優(yōu)點(diǎn)分析合同編號(hào)：__________地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：一、工程概況1.1工程項(xiàng)目名稱：__________1.2工程地點(diǎn)：__________1.3工程內(nèi)容：__________1.4工程規(guī)模：__________1.5工程投資估算：__________1.6工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：__________1.7工程工期：__________二、雙方的權(quán)利和義務(wù)2.1甲方的權(quán)利和義務(wù)2.1.1甲方應(yīng)按照合同約定向乙方支付工程款項(xiàng)。2.1.2甲方應(yīng)負(fù)責(zé)辦理工程項(xiàng)目所需的各類審批手續(xù)。2.1.3甲方應(yīng)提供施工場地，確保乙方順利施工。2.1.4甲方應(yīng)協(xié)助乙方解決施工過程中出現(xiàn)的問題。2.2乙方的權(quán)利和義務(wù)2.2.1乙方應(yīng)按照合同約定的工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成施工任務(wù)。2.2.2乙方應(yīng)按照合同約定的工程款項(xiàng)支付時(shí)間向甲方支付款項(xiàng)。2.2.3乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量，對(duì)施工過程中的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)。2.2.4乙方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，嚴(yán)格按照施工安全規(guī)程操作。三、工程款項(xiàng)及支付方式3.1工程款項(xiàng)：__________3.2支付方式：__________3.3支付時(shí)間：__________四、合同的履行和驗(yàn)收4.1乙方按照合同約定完成施工任務(wù)后，甲方應(yīng)組織驗(yàn)收。4.2驗(yàn)收合格的工程，甲方應(yīng)按照合同約定支付工程款項(xiàng)。4.3驗(yàn)收不合格的工程，乙方應(yīng)按照甲方要求整改，并承擔(dān)整改費(fèi)用。五、違約責(zé)任5.1甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。5.2如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。6.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗(yàn)收合格之日止。7.2合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程項(xiàng)目批準(zhǔn)文件2.施工圖紙及設(shè)計(jì)文件3.工程量清單4.施工組織設(shè)計(jì)5.施工方案6.工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)方法7.安全生產(chǎn)管理制度8.環(huán)境保護(hù)措施方案9.工程款項(xiàng)支付憑證10.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按約定時(shí)間支付工程款項(xiàng)，視為違約。2.甲方未按約定提供施工場地，導(dǎo)致乙方無法正常施工，視為違約。3.乙方未按約定工期完成施工任務(wù)，視為違約。4.乙方工程質(zhì)量不符合約定標(biāo)準(zhǔn)，視為違約。5.乙方違反國家法律法規(guī)，或未按施工安全規(guī)程操作，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中的工程項(xiàng)目業(yè)主。2.乙方：指具有相應(yīng)資質(zhì)的施工單位。3.工程項(xiàng)目：指合同約定的施工對(duì)象。4.工期：指合同約定的完成施工任務(wù)的時(shí)間。5.工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：指合同約定的工程質(zhì)量要求。6.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方未按約定時(shí)間支付工程款項(xiàng)：乙方應(yīng)與甲方溝通協(xié)商，要求甲方盡快支付款項(xiàng)。如協(xié)商無果，乙方可依法向人民法院提起訴訟。2.甲方未按約定提供施工場地：乙方應(yīng)與甲方溝通協(xié)商，要求甲方盡快提供施工場地。如協(xié)商無果，乙方可依法向人民法院提起訴訟。3.乙方未按約定工期完成施工任務(wù)：甲方應(yīng)與乙方溝通協(xié)商，要求乙方盡快完成施工任務(wù)。如協(xié)商無果，甲方可依法向人民法院提起訴訟。4.乙方工程質(zhì)量不符合約定標(biāo)準(zhǔn)：甲方應(yīng)要求乙方按照約定整改，并承擔(dān)整改費(fèi)用。如乙方拒絕整改，甲方可依法向人民法院提起訴訟。5.乙方違反國家法律法規(guī)，或未按施工安全規(guī)程操作：甲方應(yīng)要求乙方立即整改，并依法向有關(guān)部門報(bào)告。如乙方拒絕整改，甲方可依法向人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景：1.適用于各類建筑工程項(xiàng)目施工合同。2.適用于土木工程、安裝工程、裝飾裝修工程施工合同。3.適用于各類工程項(xiàng)目的施工管