苗圃施工合同簽訂判決上訴合同編號(hào)：__________單位名稱：____________________單位地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________單位名稱：____________________單位地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________鑒于甲方為苗圃的所有人，乙方為具備相關(guān)資質(zhì)的施工單位，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》等法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著平等、自愿、公平、誠(chéng)信的原則，就甲方苗圃的施工建設(shè)事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：____________________1.2工程地點(diǎn)：____________________1.3工程規(guī)模：____________________1.4工程內(nèi)容：____________________1.5工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：____________________二、合同金額2.1雙方確認(rèn)，本合同的合同金額為人民幣（大寫）：____________元整（小寫）：_____________元。2.2乙方報(bào)價(jià)應(yīng)包含全部工程內(nèi)容的人工費(fèi)、材料費(fèi)、設(shè)備費(fèi)、管理費(fèi)、利潤(rùn)等所有費(fèi)用。三、合同工期3.1雙方確認(rèn)，本合同的工期為_(kāi)___個(gè)月，自甲方提供施工場(chǎng)地之日起算。3.2乙方應(yīng)按合同約定的工期完成全部施工內(nèi)容，如有延期，乙方應(yīng)按甲方要求支付違約金。四、施工要求4.1乙方應(yīng)按照甲方提供的施工圖紙、施工方案及相關(guān)技術(shù)要求進(jìn)行施工。4.2乙方應(yīng)保證施工過(guò)程中的人員安全、工程質(zhì)量及環(huán)保要求。4.3乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家及地方的相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行施工。五、材料供應(yīng)5.1甲方負(fù)責(zé)提供合同約定的施工材料，并保證材料質(zhì)量符合國(guó)家及地方的相關(guān)規(guī)定。5.2乙方負(fù)責(zé)對(duì)甲方提供的材料進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)材料的合理使用負(fù)責(zé)。六、付款及結(jié)算6.1本合同的付款方式分為三次，具體付款比例及付款時(shí)間如下：（1）合同簽訂后七個(gè)工作日內(nèi)，甲方支付乙方合同金額的30%；（2）工程進(jìn)度達(dá)到50%時(shí)，甲方支付乙方合同金額的30%；（3）工程驗(yàn)收合格后，甲方支付乙方合同金額的40%。6.2乙方應(yīng)提供等額的發(fā)票，甲方按實(shí)際付款金額進(jìn)行抵扣。七、違約責(zé)任7.1乙方未按合同約定完成施工的，應(yīng)按甲方要求支付違約金，違約金為本合同金額的1%。7.2甲方未按合同約定支付工程款的，應(yīng)按乙方要求支付違約金，違約金為本合同金額的1%。八、爭(zhēng)議解決8.1對(duì)于因執(zhí)行本合同而產(chǎn)生的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。8.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、其他約定9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗(yàn)收合格且款項(xiàng)結(jié)清之日終止。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________簽訂日期：____________________一、附件列表：1.苗圃施工圖紙2.施工方案及相關(guān)技術(shù)要求3.材料供應(yīng)清單4.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)5.付款申請(qǐng)表6.違約金計(jì)算公式7.施工人員安全培訓(xùn)資料8.環(huán)保措施及驗(yàn)收資料9.工程進(jìn)度報(bào)告10.工程變更申請(qǐng)表二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按合同約定完成施工，包括但不限于延期、質(zhì)量不達(dá)標(biāo)等。2.甲方未按合同約定支付工程款。3.甲方未按合同約定提供施工材料或材料質(zhì)量不符合規(guī)定。4.乙方未按合同約定進(jìn)行施工，包括但不限于使用不合格材料、未采取安全措施等。三、法律名詞及解釋：1.苗圃施工合同：指甲方委托乙方進(jìn)行苗圃建設(shè)的合同。2.合同金額：指雙方約定的工程總價(jià)款。3.工期：指雙方約定的工程完成時(shí)間。4.違約金：指一方未履行合同約定義務(wù)時(shí)，應(yīng)支付給對(duì)方的經(jīng)濟(jì)賠償。5.工程驗(yàn)收：指對(duì)完成的工程進(jìn)行檢查，以確保工程質(zhì)量符合約定標(biāo)準(zhǔn)。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：解決辦法：按合同約定向乙方支付違約金，并要求乙方采取措施加快進(jìn)度。2.材料質(zhì)量問(wèn)題：解決辦法：要求甲方更換或修復(fù)不合格材料，必要時(shí)終止合同。3.付款糾紛：解決辦法：雙方按照合同約定的付款比例和時(shí)間進(jìn)行支付，如有爭(zhēng)議可通過(guò)協(xié)商解決。4.施工安全事故：解決辦法：立即停止