房屋裝修服務(wù)協(xié)議合同編號：__________

甲方（以下簡稱“委托方”）：__________

乙方（以下簡稱“承攬方”）：__________

鑒于委托方擁有位于__________的房產(chǎn)，并希望對其進(jìn)行裝修；鑒于承攬方具備專業(yè)的房屋裝修資質(zhì)和豐富的裝修經(jīng)驗(yàn)；雙方為實(shí)現(xiàn)合同目的，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成以下房屋裝修服務(wù)協(xié)議。

一、合同目的

1.1本合同的目的是規(guī)定雙方在房屋裝修過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保裝修工程按照約定的時(shí)間、質(zhì)量、費(fèi)用完成。

1.2委托方委托承攬方進(jìn)行房屋裝修，承攬方接受委托并承諾按照本合同的約定完成裝修工程。

二、簽訂背景

2.1委托方為提高居住環(huán)境，需要對自有房產(chǎn)進(jìn)行裝修，經(jīng)過對多家裝修公司的篩選，最終確定由承攬方承擔(dān)本次裝修工程。

2.2承攬方具備合法的裝修資質(zhì)，擁有豐富的裝修經(jīng)驗(yàn)和良好的口碑，能夠滿足委托方對房屋裝修的質(zhì)量要求。

2.3雙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，簽訂本合同，共同履行合同約定的義務(wù)。

本協(xié)議的簽訂旨在明確雙方在房屋裝修過程中的權(quán)利和義務(wù)，為裝修工程的順利進(jìn)行提供法律保障。雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同的約定，共同推進(jìn)裝修工程的順利進(jìn)行。

（以下內(nèi)容略）

主要條款：

三、服務(wù)內(nèi)容

3.1承攬方根據(jù)委托方的需求，提供房屋裝修設(shè)計(jì)、施工、材料供應(yīng)、工程監(jiān)理等服務(wù)。

3.2裝修工程包括但不限于室內(nèi)裝修、水電改造、墻面地面處理、家具安裝等，具體工程范圍和內(nèi)容詳見附件一《裝修工程明細(xì)表》。

四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

4.1承攬方應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和本合同約定，確保裝修工程的質(zhì)量。

4.2裝修工程所使用的材料、設(shè)備、工藝等應(yīng)符合國家規(guī)定的環(huán)保、安全標(biāo)準(zhǔn)，且質(zhì)量合格。

4.3工程完成后，雙方應(yīng)共同進(jìn)行驗(yàn)收。若驗(yàn)收不合格，承攬方應(yīng)無條件進(jìn)行整改，直至滿足約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

五、價(jià)格支付

5.1雙方根據(jù)裝修工程的實(shí)際需求和承攬方的報(bào)價(jià)，確定裝修工程總價(jià)款為人民幣_(tái)___元整（大寫：__________________________元整）。

5.2付款方式如下：

5.2.1預(yù)付款：合同簽訂后，委托方向承攬方支付裝修工程總價(jià)款的30%作為預(yù)付款。

5.2.2進(jìn)度款：裝修工程進(jìn)度達(dá)到約定比例時(shí)，委托方按實(shí)際完成工程量的70%支付進(jìn)度款。

5.2.3竣工款：工程驗(yàn)收合格后，委托方支付剩余的30%工程款。

5.2.4質(zhì)保金：工程驗(yàn)收合格后，委托方保留總價(jià)款的5%作為質(zhì)量保證金，質(zhì)保期滿且無質(zhì)量問題，承攬方可申請退還。

六、工期及延期

6.1裝修工程工期為____天，自合同簽訂之日起計(jì)算。

6.2若因不可抗力等正當(dāng)原因?qū)е鹿こ萄悠?，雙方應(yīng)協(xié)商確定合理的延期時(shí)間，并書面確認(rèn)。

6.3若承攬方原因?qū)е鹿こ萄悠?，?yīng)承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任。

七、保密條款

7.1雙方在合同履行過程中，應(yīng)對對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、個(gè)人隱私等信息予以嚴(yán)格保密。

7.2未經(jīng)對方同意，任何一方不得向第三方泄露、披露、復(fù)制或使用對方的保密信息。

八、違約責(zé)任

8.1任何一方違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。

8.2若承攬方原因?qū)е卵b修工程質(zhì)量不符合約定，應(yīng)承擔(dān)返工、整改等費(fèi)用。

九、爭議解決

9.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

9.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十、其他

10.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

10.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至裝修工程驗(yàn)收合格、質(zhì)保期滿且雙方權(quán)利義務(wù)履行完畢之日止。

（以下內(nèi)容略）

雙方權(quán)利與義務(wù)的進(jìn)一步詳細(xì)說明：

十一、委托方的權(quán)利與義務(wù)

11.1委托方的權(quán)利：

11.1.1有權(quán)要求承攬方按照合同約定提供裝修服務(wù)，并確保裝修工程的質(zhì)量。

11.1.2有權(quán)對裝修工程的設(shè)計(jì)方案、施工進(jìn)度、工程質(zhì)量等進(jìn)行監(jiān)督和檢查。

11.1.3在工程驗(yàn)收合格后，有權(quán)要求承攬方提供完整的工程技術(shù)資料和驗(yàn)收報(bào)告。

11.1.4在合同約定的期限內(nèi)，對裝修工程的質(zhì)量問題，有權(quán)要求承攬方免費(fèi)返工或整改。

11.2委托方的義務(wù)：

11.2.1應(yīng)向承攬方提供房屋裝修所必需的資料、信息，并對提供的資料、信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

11.2.2應(yīng)按照合同約定及時(shí)支付裝修工程款項(xiàng)。

11.2.3應(yīng)為承攬方提供施工所需的場地、水、電等基礎(chǔ)設(shè)施，并確保不影響裝修工程的正常進(jìn)行。

11.2.4應(yīng)在合同約定的范圍內(nèi)，尊重承攬方的專業(yè)意見和合理建議。

十二、承攬方的權(quán)利與義務(wù)

12.1承攬方的權(quán)利：

12.1.1有權(quán)按照合同約定收取裝修工程款項(xiàng)。

12.1.2在合同約定的工期內(nèi)，有權(quán)要求委托方提供必要的配合和支持，確保裝修工程的順利進(jìn)行。

12.1.3在發(fā)現(xiàn)委托方提供的資料、信息存在問題時(shí)，有權(quán)要求委托方予以澄清、補(bǔ)充或更正。

12.2承攬方的義務(wù)：

12.2.1應(yīng)按照合同約定，提供合格的裝修服務(wù)，確保裝修工程達(dá)到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

12.2.2應(yīng)在合同約定的工期內(nèi)完成裝修工程，如發(fā)生延期，應(yīng)及時(shí)通知委托方，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

12.2.3應(yīng)對裝修工程所使用的材料、設(shè)備、工藝等進(jìn)行質(zhì)量把關(guān)，確保符合國家規(guī)定的環(huán)保、安全標(biāo)準(zhǔn)。

12.2.4應(yīng)在合同執(zhí)行過程中，遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，確保施工安全和環(huán)境保護(hù)。

十三、合作方式

13.1雙方應(yīng)建立良好的溝通機(jī)制，定期召開工程協(xié)調(diào)會(huì)，解決裝修過程中出現(xiàn)的問題，確保工程順利進(jìn)行。

13.2雙方應(yīng)保持密切聯(lián)系，及時(shí)交換意見和需求，對裝修工程進(jìn)行必要的調(diào)整和優(yōu)化。

13.3雙方應(yīng)共同遵循合同約定，履行各自的權(quán)利與義務(wù)，實(shí)現(xiàn)互利共贏的合作目標(biāo)。

（以下內(nèi)容略）

合同有效期限、變更、終止條件等詳細(xì)說明：

十四、合同有效期限

14.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至裝修工程驗(yàn)收合格、質(zhì)保期滿且雙方權(quán)利義務(wù)履行完畢之日止。

14.2質(zhì)保期自裝修工程驗(yàn)收合格之日起計(jì)算，為期____個(gè)月。

十四、合同的變更和解除

15.1雙方同意，合同的變更或解除必須采取書面形式，并經(jīng)雙方簽字（或蓋章）確認(rèn)。

15.2在合同有效期內(nèi)，如發(fā)生以下情況，一方有權(quán)書面通知另一方解除合同：

15.2.1由于不可抗力因素導(dǎo)致合同無法履行；

15.2.2對方嚴(yán)重違反合同約定，導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行；

15.2.3雙方經(jīng)協(xié)商一致同意解除合同。

15.3在合同解除后，雙方應(yīng)按照以下原則處理：

15.3.1解除合同前已完成的工程量，按合同約定的價(jià)格支付；

15.3.2解除合同后，雙方各自承擔(dān)因解除合同所產(chǎn)生的費(fèi)用；

15.3.3雙方按照合同約定退還已支付款項(xiàng)，并結(jié)清相關(guān)費(fèi)用。

十六、終止條件

16.1合同在以下情況下自動(dòng)終止：

16.1.1裝修工程驗(yàn)收合格，質(zhì)保期滿且雙方權(quán)利義務(wù)履行完畢；

16.1.2雙方書面同意終止合同；

16.1.3合同約定的其他終止條件成就。

十七、爭議解決機(jī)制

17.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

17.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。

十七、法律適用和管轄法院

18.1本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議解決均適用中華人民共和國法律。

18.2雙方同意，合同簽訂地人民法院為解決合同爭議的管轄法院。

十八、合同效力

19.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

19.2本合同未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

19.3本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同的約定，共同維護(hù)雙方的合法權(quán)益。

（以下內(nèi)容略）

合同結(jié)尾部分：

二十、合同簽字蓋章

20.1本合同以下無正文，以下是雙方的簽字蓋章部分：

甲方（委托方）簽字：____________________

日期：____年____月____日

乙方（承攬方）簽字：____________________

日期：____年____月____日

20.2雙方簽字蓋章后，本合同正式生效。

（注：本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。）

二十一、其他

21.1本合同未盡