版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
冷鏈庫建設施工合同范本1.甲方(買方/出租方/委托方):
名稱:XX冷鏈科技有限公司
地址:XX省XX市XX區(qū)XX路XX號
法定代表人:張三
聯(lián)系方式/p>
乙方(賣方/承租方/服務提供方):
名稱:YY建設集團有限公司
地址:XX省XX市XX區(qū)XX路XX號
法定代表人:李四
聯(lián)系方式/p>
合同簡介:
鑒于甲方在冷鏈物流領(lǐng)域具有豐富的市場經(jīng)驗和業(yè)務需求,計劃在XX省XX市XX區(qū)投資建設一座現(xiàn)代化冷鏈庫,以提升其在冷鏈物流行業(yè)的競爭力。乙方作為一家具有專業(yè)資質(zhì)和豐富經(jīng)驗的建設施工企業(yè),具備承擔冷鏈庫建設施工的能力。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī),甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上,就甲方委托乙方承擔冷鏈庫建設施工項目事宜,經(jīng)友好協(xié)商,達成以下合同條款,以共同遵守。
一、合作背景與前提條件
1.甲方為滿足冷鏈物流業(yè)務發(fā)展需求,擬在XX省XX市XX區(qū)投資建設冷鏈庫,項目占地面積XX平方米,總建筑面積XX平方米。
2.乙方具備冷鏈庫建設施工的專業(yè)資質(zhì),擁有豐富的施工經(jīng)驗,具備按時按質(zhì)完成本項目的能力。
3.甲方已取得本項目用地使用權(quán),并完成了項目立項、規(guī)劃審批等相關(guān)手續(xù)。
4.甲乙雙方同意按照本合同約定,共同完成冷鏈庫建設施工項目,確保項目按期投入使用。
二、合同標的及范圍
1.合同標的:甲方委托乙方承擔冷鏈庫建設施工項目,包括但不限于土建工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、制冷設備安裝工程、電氣工程、給排水工程等。
2.合同范圍:乙方按照甲方提供的設計圖紙、技術(shù)規(guī)范和施工要求,完成冷鏈庫建設施工,確保項目達到甲方要求的質(zhì)量標準。
三、合同工期
1.本合同工程總工期為XX天,自合同簽訂之日起計算。
2.因不可抗力等不可預見因素導致的工期延誤,甲乙雙方應友好協(xié)商解決,合理調(diào)整工期。
四、合同價款及支付
1.本合同總價款為人民幣XX元(大寫:XX元整),雙方確認無誤。
2.甲方按照工程進度,分期支付乙方工程款。具體支付方式和期限如下:
(1)合同簽訂后7個工作日內(nèi),甲方向乙方支付合同總價款的30%作為預付款;
(2)工程進度達到50%時,甲方向乙方支付合同總價款的30%;
(3)工程進度達到80%時,甲方向乙方支付合同總價款的30%;
(4)工程竣工驗收合格后,甲方向乙方支付合同總價款的10%作為尾款。
五、雙方權(quán)利與義務
1.甲方的權(quán)利與義務:
(1)負責提供項目用地、設計圖紙、技術(shù)規(guī)范和施工要求;
(2)按照合同約定支付工程款;
(3)對乙方施工過程進行監(jiān)督、檢查,確保工程質(zhì)量;
(4)配合乙方辦理相關(guān)施工手續(xù),協(xié)調(diào)與政府部門的關(guān)系。
2.乙方的權(quán)利與義務:
(1)按照甲方提供的設計圖紙、技術(shù)規(guī)范和施工要求,施工;
(2)確保工程質(zhì)量,按時完成工程進度;
(3)負責施工過程中的安全管理,確保施工安全;
(4)及時向甲方報告工程進度,配合甲方進行工程驗收。
六、違約責任
1.甲方未按照合同約定支付工程款,乙方有權(quán)暫停施工,并要求甲方支付逾期付款的違約金。
2.乙方未按照合同約定完成工程,甲方有權(quán)要求乙方支付逾期竣工的違約金。
3.雙方違反合同其他約定的,應承擔相應的違約責任。
七、不可抗力
1.因不可抗力等不可預見因素導致合同無法履行或部分無法履行的,受影響的一方應立即通知對方,并在合理期限內(nèi)提供相關(guān)證明材料。
2.雙方在收到對方通知后,應積極協(xié)商解決,合理分擔因不可抗力導致的損失。
八、爭議解決
1.本合同在履行過程中,如發(fā)生爭議,雙方應友好協(xié)商解決。
2.協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。
九、其他條款
1.本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
2.本合同自雙方簽字(蓋章)之日起生效,至合同約定的工程竣工、驗收合格且尾款支付完畢之日起終止。
3.本合同未盡事宜,可由雙方簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
十、附則
1.本合同附件包括但不限于:設計圖紙、技術(shù)規(guī)范、施工要求等。
2.本合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
3.本合同附件如有修改或補充,須由雙方共同簽署。
簽署:
甲方(買方/出租方/委托方):XX冷鏈科技有限公司
乙方(賣方/承租方/服務提供方):YY建設集團有限公司
簽署日期:____年____月____日
直接輸出:
第一條合同當事人
一、甲方(買方/出租方/委托方):
1.1名稱:XX冷鏈科技有限公司
1.2地址:XX省XX市XX區(qū)XX路XX號
1.3法定代表人:張三
1.4聯(lián)系方式/p>
二、乙方(賣方/承租方/服務提供方):
2.1名稱:YY建設集團有限公司
2.2地址:XX省XX市XX區(qū)XX路XX號
2.3法定代表人:李四
2.4聯(lián)系方式/p>
第二條合同簡介
鑒于甲方在冷鏈物流領(lǐng)域具有豐富的市場經(jīng)驗和業(yè)務需求,計劃在XX省XX市XX區(qū)投資建設一座現(xiàn)代化冷鏈庫,以提升其在冷鏈物流行業(yè)的競爭力。乙方作為一家具有專業(yè)資質(zhì)和豐富經(jīng)驗的建設施工企業(yè),具備承擔冷鏈庫建設施工的能力。根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī),甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上,就甲方委托乙方承擔冷鏈庫建設施工項目事宜,達成以下合同條款:
第三條合同范圍與內(nèi)容
3.1甲方委托乙方進行冷鏈庫建設施工,包括但不限于土建工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、制冷設備安裝工程等。
3.2乙方按照甲方提供的設計圖紙、技術(shù)規(guī)范及施工要求,負責冷鏈庫建設施工的全面管理工作,確保工程質(zhì)量、安全、進度及合同履行。
第四條合同價格與支付條件
4.1雙方經(jīng)協(xié)商,確定本合同總價為人民幣XX元整(大寫:XX元整)。
4.2甲方按照工程進度,分期支付乙方工程款。具體支付方式和期限如下:
(1)合同簽訂后7個工作日內(nèi),支付合同總價的30%;
(2)工程進度達到50%時,支付合同總價的30%;
(3)工程進度達到80%時,支付合同總價的30%;
(4)工程竣工驗收合格后,支付合同總價剩余的10%。
第五條履行期限
5.1乙方自合同簽訂之日起開始施工,總工期為XX天。
第六條違約責任
6.1雙方應嚴格按照合同約定履行各自的權(quán)利和義務。如一方違約,應承擔違約責任,向守約方支付違約金,并賠償因其違約給對方造成的損失。
第七條不可抗力
7.1合同履行期間,如發(fā)生不可抗力事件,影響合同履行,雙方應積極采取措施減少損失。因不可抗力導致合同無法履行,雙方互不承擔違約責任。
第八條爭議解決
8.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議,應優(yōu)先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的,可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。
第九條其他條款
9.1本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
9.2本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效。
第十條附則
10.1本合同未盡事宜,可由雙方簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
10.2本合同簽訂日期:____年____月____日
甲方(蓋章):XX冷鏈科技有限公司
乙方(蓋章):YY建設集團有限公司
甲方代表(簽字):張三
乙方代表(簽字):李四
直接輸出:
第四條價格與支付條件
4.1本合同總價款為人民幣XX元整(大寫:XX元整),該價格包括但不限于土建工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、制冷設備安裝工程、電氣工程、給排水工程等建設施工費用。
4.2甲方支付工程款的方式如下:
(1)合同簽訂后7個工作日內(nèi),支付合同總價款的30%作為預付款;
(2)工程進度達到50%時,支付合同總價款的30%;
(3)工程進度達到80%時,支付合同總價款的30%;
(4)工程竣工驗收合格后,支付合同總價款的10%作為尾款。
4.3乙方應提供等額有效的增值稅專用發(fā)票給甲方,以便甲方進行財務報銷及稅務處理。
第五條履行期限
5.1本合同工程總工期為XX天,自合同簽訂之日起計算。
5.2乙方應按照合同約定的工期完成冷鏈庫建設施工,并確保在工期屆滿前完成工程驗收。
5.3若因不可抗力等不可預見因素導致工期延誤,甲乙雙方應友好協(xié)商,合理調(diào)整工期。
第六條違約責任
6.1甲方違約責任:
(1)如甲方未按約定時間支付工程款,應向乙方支付逾期付款金額的0.1%作為違約金,直至款項付清為止;
(2)如甲方未按約定提供項目用地、設計圖紙、技術(shù)規(guī)范等,導致工程無法進行或延誤,應承擔相應的違約責任,賠償乙方因此產(chǎn)生的損失。
6.2乙方違約責任:
(1)如乙方未按約定時間完成工程,應向甲方支付逾期竣工金額的0.1%作為違約金;
(2)如乙方未按約定的質(zhì)量標準完成工程,應負責無償返工,直至符合約定標準;
(3)如乙方在施工過程中發(fā)生安全事故,應承擔事故責任及相應的法律責任。
6.3雙方同意,如一方違約,除承擔上述違約責任外,還應承擔因違約給對方造成的其他損失。
6.4雙方應遵守合同約定,履行各自的權(quán)利和義務。如一方違約,另一方有權(quán)要求違約方承擔違約責任,并有權(quán)選擇繼續(xù)履行或解除合同。在解除合同的情況下,違約方應賠償對方因此遭受的損失。
直接輸出:
第七條不可抗力
7.1不可抗力指在合同簽訂后,發(fā)生的不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況,包括但不限于自然災害(如地震、洪水、臺風等)、社會事件(如戰(zhàn)爭、罷工、政府行為等)。
7.2發(fā)生不可抗力事件時,受影響的一方應立即通知對方,并在合理期限內(nèi)提供相關(guān)證明材料。雙方應積極采取措施減少損失。
7.3受不可抗力影響的一方,在提供相應證明后,可部分或全部免除其在合同中的責任。但應盡合理努力盡快恢復履行合同義務。
7.4雙方在收到不可抗力通知后,應立即協(xié)商解決因不可抗力導致的合同履行問題。如協(xié)商不成,可根據(jù)本合同約定的爭議解決方式處理。
第八條爭議解決
8.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議,應首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商時應本著誠實信用、平等互利的原則進行。
8.2若協(xié)商不成,雙方同意將爭議提交至合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。
8.3在訴訟過程中,除爭議部分外,雙方應繼續(xù)履行合同其他條款。
8.4爭議解決過程中產(chǎn)生的費用,由敗訴方承擔。如雙方均有責任,則按責任比例分擔。
直接輸出:
第九條其他條款
9.1通知與送達
9.1.1任何通知或要求應以書面形式送達,并經(jīng)收件人簽字或蓋章確認。
9.1.2通知或要求應通過郵政快遞、傳真、電子郵件或雙方同意的其他方式送達。
9.1.3通知或要求視為在送達時生效,除非雙方另有約定。
9.2合同變更
9.2.1本合同經(jīng)雙方協(xié)商一致,可變更或補充,并應書面確認。
9.2.2變更或補充的內(nèi)容與本合同具有同等法律效力。
9.3合同終止
9.3.1本合同在以下情況下終止:
a)雙方同意終止;
b)合同履行完畢;
c)一方嚴重違約,經(jīng)催告后未在合理期限內(nèi)改正;
d)法律規(guī)定或法院判決終止。
9.3.2合同終止后,雙方的
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 校園足球教練員培訓制度
- 吊車安全培訓制度
- 安全培訓機構(gòu)考核制度
- 超聲規(guī)范化培訓考核制度
- 藥廠內(nèi)部培訓制度
- 管理者培訓激勵制度
- 保密法宣傳培訓制度
- 鄉(xiāng)鎮(zhèn)培訓考察制度
- 院級黨校培訓班管理制度
- 消防中心培訓制度
- 兒童心律失常診療指南(2025年版)
- 北京通州產(chǎn)業(yè)服務有限公司招聘備考題庫必考題
- 2026南水北調(diào)東線山東干線有限責任公司人才招聘8人筆試模擬試題及答案解析
- 伊利實業(yè)集團招聘筆試題庫2026
- 2026年基金從業(yè)資格證考試題庫500道含答案(完整版)
- 動量守恒定律(教學設計)-2025-2026學年高二物理上冊人教版選擇性必修第一冊
- 網(wǎng)絡素養(yǎng)與自律主題班會
- 波形護欄工程施工組織設計方案
- 非靜脈曲張性上消化道出血管理指南解讀課件
- 內(nèi)窺鏡護理不良事件分析與防范措施
- 糖代謝紊亂生物化學檢驗
評論
0/150
提交評論