臨時煤倉施工合同合同編號：__________合同雙方：甲方：名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：__________________聯(lián)系電話：________________乙方：名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：__________________聯(lián)系電話：________________鑒于甲方需要進行臨時煤倉的施工，經雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程內容1.1本合同涉及的臨時煤倉施工工程，包括但不限于：煤倉的設計、施工、驗收、保修等環(huán)節(jié)。1.2施工地點：____________________。1.3施工期限：自合同簽訂之日起至______年______月______日止。第二條質量標準2.1乙方應按照甲方提供的施工圖紙和技術要求進行施工，確保工程質量符合國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準。2.2工程驗收合格后，乙方應承擔相應的保修責任。第三條合同價格3.1雙方經協(xié)商一致，臨時煤倉施工合同價格為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：_____元。3.2乙方應開具等額的正規(guī)發(fā)票。第四條支付方式4.1甲方支付乙方工程款項，分為三個階段：（1）合同簽訂后七個工作日內，支付合同總額的30%；（2）工程進度達到50%時，支付合同總額的30%；（3）工程驗收合格并辦理完畢移交手續(xù)后，支付合同總額的40%。4.2甲方支付款項時，應扣除乙方已支付的預付款項。第五條違約責任5.1乙方未按照約定時間完成施工，甲方有權按照逾期天數向乙方追討違約金，違約金計算方式為：每日違約金金額為合同總額的千分之五。5.2甲方未按照約定時間支付工程款項，乙方有權拒絕繼續(xù)施工，并有權要求甲方支付逾期付款的違約金，違約金計算方式同上。第六條爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格并辦理完畢移交手續(xù)后失效。甲方（蓋章）：________________乙方（蓋章）：________________甲方代表（簽名）：_____________乙方代表（簽名）：_____________簽訂日期：____________________一、附件列表：1.臨時煤倉施工圖紙2.施工技術要求說明3.工程質量標準規(guī)范4.乙方提供的保修條款5.工程進度報告6.付款憑證及轉賬記錄7.違約金計算說明8.爭議解決方式及相關法律法規(guī)二、違約行為及認定：1.乙方未按約定時間完成施工，認定違約行為。2.甲方未按約定時間支付工程款項，認定違約行為。3.工程質量不符合約定標準，認定違約行為。4.乙方未提供正規(guī)發(fā)票，認定違約行為。5.甲方未履行合同約定的其他義務，認定違約行為。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同約定的委托方，具有委托權利和義務的一方。2.乙方：指合同約定的受托方，具有實施責任和義務的一方。3.施工圖紙：指雙方約定的施工工程的設計圖紙。4.工程質量標準：指國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準規(guī)定的工程質量要求。5.違約金：指違約方按照約定或法律規(guī)定向守約方支付的賠償金。6.保修責任：指乙方在工程驗收合格后，對工程質量問題承擔的修復和賠償責任。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.施工進度延誤：乙方應及時與甲方溝通，制定合理的施工計劃，確保工程按時完成。如乙方原因導致施工進度延誤，應按約定支付違約金。2.工程質量問題：乙方應嚴格按照施工圖紙和技術要求進行施工，確保工程質量。如出現質量問題，乙方應及時修復，并承擔相應的賠償責任。3.付款問題：甲方應按照約定時間支付工程款項，如逾期支付，應支付違約金。乙方應提供正規(guī)發(fā)票，以便甲方進行稅務抵扣。4.爭議解決：如雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應及時協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.甲方為煤炭企業(yè)，需要建設臨時煤倉。2.乙方具有煤炭倉施工資質，愿意承攬該工程。3