合同編號：__________建筑勞務(wù)分包合同一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內(nèi)容：__________1.4工程量：__________1.5工程質(zhì)量標準：__________二、勞務(wù)分包范圍及內(nèi)容2.1乙方負責完成本合同約定的勞務(wù)作業(yè)，包括但不限于：__________2.2乙方應(yīng)按照甲方的要求，提供所需的人力、物力及技術(shù)支持，確保勞務(wù)作業(yè)的順利進行。三、勞務(wù)報酬3.1乙方向甲方提供的勞務(wù)報酬為人民幣（大寫）：_______元（小寫）：￥_______元。3.2乙方應(yīng)按照甲方的要求，按時提供相應(yīng)的勞務(wù)，不得無故拖延。3.3甲方應(yīng)按本合同約定的付款方式及時支付勞務(wù)報酬。四、付款方式及時間4.1本合同勞務(wù)報酬的支付分為三次，具體支付方式如下：（1）第一次支付：甲方在合同簽訂后_______日內(nèi)，向乙方支付人民幣（大寫）：_______元（小寫）：￥_______元；（2）第二次支付：乙方完成合同約定的勞務(wù)作業(yè)后，甲方在驗收合格后_______日內(nèi)，向乙方支付人民幣（大寫）：_______元（小寫）：￥_______元；（3）第三次支付：乙方完成合同約定的勞務(wù)作業(yè)并通過甲方驗收合格后，甲方在_______日內(nèi)，向乙方支付人民幣（大寫）：_______元（小寫）：￥_______元。4.2甲方未按約定時間支付勞務(wù)報酬的，應(yīng)向乙方支付遲延付款違約金，違約金計算方式為：遲延付款金額×_______%。五、工期5.1乙方應(yīng)按照甲方的要求，保證勞務(wù)作業(yè)的施工進度，確保工程按期完成。5.2乙方未按約定工期完成勞務(wù)作業(yè)的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金計算方式為：合同總價款×_______%。六、質(zhì)量保證6.1乙方應(yīng)按照甲方的要求和國家相關(guān)標準，保證勞務(wù)作業(yè)的質(zhì)量。6.2乙方未達到約定質(zhì)量標準的，應(yīng)承擔返工、修復(fù)等費用，并支付違約金，違約金計算方式為：返工、修復(fù)費用×_______%。七、安全責任7.1乙方應(yīng)嚴格按照國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和甲方的安全要求，進行勞務(wù)作業(yè)。7.2乙方在勞務(wù)作業(yè)過程中，若發(fā)生安全事故，應(yīng)立即報告甲方，并按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定處理。八、保密條款8.1乙方應(yīng)對在合同履行過程中獲得的甲方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等予以保密。8.2乙方違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔違約責任，賠償甲方因此遭受的損失。九、合同的解除和終止9.1在合同履行過程中，甲乙雙方同意解除或終止合同的，應(yīng)書面協(xié)議。9.2乙方可根據(jù)合同約定和法律規(guī)定，提前解除合同。提前解除合同的，乙方應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。十、爭議解決10.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十一、其他約定11.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。11.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至合同約定的勞務(wù)作業(yè)完成之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________注意事項及解決辦法：1.注意事項：（1）甲乙雙方在簽訂分包合同時，應(yīng)確保合同內(nèi)容符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，包括但不限于《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等。（2）明確勞務(wù)分包范圍及內(nèi)容，確保乙方按照甲方要求完成勞務(wù)作業(yè)。（3）合理約定勞務(wù)報酬及付款方式，確保甲方按時支付勞務(wù)報酬。（4）約定工期、質(zhì)量保證和安全責任，確保乙方按期、按質(zhì)、安全完成勞務(wù)作業(yè)。（5）雙方應(yīng)嚴格履行保密義務(wù)，保護對方的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密。（6）明確合同解除和終止的條件及違約責任，確保雙方權(quán)益。2.解決辦法：（1）雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，通過友好協(xié)商解決。（2）如協(xié)商不成，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。關(guān)鍵詞語的法律名詞解釋：1.勞務(wù)分包：指建筑施工企業(yè)將其所承包的工程中的部分勞務(wù)作業(yè)發(fā)包給其他施工單位或個人完成的行為。2.勞務(wù)報酬：指乙方為完成合同約定的勞務(wù)作業(yè)所應(yīng)得的報酬。3.工期：指乙方完成合同約定的勞務(wù)作業(yè)所需的時間。4.質(zhì)量保證：指乙方按照甲方的要求和國家相關(guān)標準，保證勞務(wù)作業(yè)的質(zhì)量。5.安全責任：指乙方在勞務(wù)作業(yè)過程中，應(yīng)遵守國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和甲方的安全要求。6.違約金：指一方未履行合同約定的義務(wù)，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。7.保密義務(wù)：指雙方在合同履行過程中，對獲得的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等予以保密的義務(wù)。8.合同解除：指合同雙方在合同履行過程中，依法終止合同關(guān)系的行為。9.合同終止：指合同雙方在合同履行完成后，依法終止合同關(guān)系的行為。10.管轄權(quán)：指法院對案件進行審理和判決的權(quán)力范圍。在本合同中，有管轄權(quán)的法院為合同簽訂地人民法院。特殊應(yīng)用場合及補充條款：1.特殊情況：乙方在施工過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計圖紙或施工方案存在問題，可能導(dǎo)致工程延期或質(zhì)量問題。補充條款：乙方在發(fā)現(xiàn)設(shè)計圖紙或施工方案存在問題時，應(yīng)及時通知甲方，并共同協(xié)商解決。如因甲方原因?qū)е鹿こ萄悠诨蛸|(zhì)量問題，甲方應(yīng)承擔相應(yīng)責任，包括但不限于賠償乙方因此產(chǎn)生的損失。2.特殊情況：甲方因故需要提前解除或終止合同。補充條款：甲方提前解除或終止合同時，應(yīng)提前書面通知乙方，并協(xié)商解決合同解除或終止后的相關(guān)事宜。如因甲方原因?qū)е乱曳綋p失，甲方應(yīng)承擔相應(yīng)賠償責任。3.特殊情況：施工過程中遇到不可抗力因素，如自然災(zāi)害、社會事件等，導(dǎo)致工程延期。補充條款：如遇不可抗力因素導(dǎo)致工程延期，雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)整工期。如不可抗力因素持續(xù)時間較長，雙