電工班組的分包合同模板合同編號：__________分包合同（電工班組）甲方（發(fā)包方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________乙方（分包方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方為進行某項工程的需要，乙方具備相關(guān)資質(zhì)和能力，現(xiàn)雙方就乙方向甲方分包電工班組事宜達成如下協(xié)議：一、分包工程內(nèi)容及范圍：1.乙方分包的工程為甲方提供的__________項目中的電工班組工作。2.乙方應(yīng)按照甲方的要求，完成電工班組工作的全部內(nèi)容，并保證工程的順利進行。3.乙方應(yīng)按照甲方的工程進度計劃，合理安排電工班組的工作，確保工程按時完成。二、分包工程的工期：1.乙方的分包工程期限自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。2.乙方應(yīng)在中標(biāo)通知書規(guī)定的工期內(nèi)完成分包工程。三、分包工程的費用及支付方式：1.乙方向甲方分包電工班組的工作費用為人民幣__________元整（大寫：_______________________元整）。2.甲方應(yīng)在乙方完成分包工程后，按照合同約定進行支付。3.甲方支付費用的方式為__________（現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬等）。四、乙方的義務(wù)及責(zé)任：1.乙方應(yīng)按照甲方的要求，提供合格的電工班組人員，并保證人員的素質(zhì)和技能。2.乙方應(yīng)保證分包工程的順利進行，確保工程質(zhì)量符合甲方的要求。3.乙方應(yīng)對分包工程中的安全事故承擔(dān)責(zé)任，并承擔(dān)因乙方原因造成的甲方損失。4.乙方應(yīng)按照甲方的要求，提供相關(guān)證件和資料，并接受甲方的檢查和監(jiān)督。五、甲方的義務(wù)及責(zé)任：1.甲方應(yīng)按照合同約定，向乙方支付分包工程的費用。2.甲方應(yīng)提供乙方進行分包工程所需的現(xiàn)場條件，并保證乙方的正常施工。3.甲方應(yīng)對乙方人員進行必要的安全生產(chǎn)培訓(xùn)和指導(dǎo)。4.甲方應(yīng)對乙方提供的工程質(zhì)量進行驗收，并按照合同約定支付相應(yīng)的費用。六、違約責(zé)任：1.任何一方違反合同的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.乙方的分包工程質(zhì)量不符合甲方的要求，甲方有權(quán)要求乙方進行整改或重新施工，并有權(quán)扣除相應(yīng)的違約金。3.甲方未按照合同約定支付費用，乙方有權(quán)拒絕繼續(xù)施工，并有權(quán)要求甲方支付違約金。七、爭議解決：1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定：1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.乙方的電工班組人員名單及資質(zhì)證明2.乙方的安全生產(chǎn)許可證3.乙方的電工班組施工方案4.乙方的電工班組施工進度計劃5.甲乙雙方簽訂的現(xiàn)場管理協(xié)議6.甲乙雙方簽訂的安全管理協(xié)議7.甲乙雙方簽訂的質(zhì)量管理協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照合同約定完成分包工程，或分包工程質(zhì)量不符合甲方要求，視為乙方違約。2.甲方未按照合同約定支付分包工程費用，或提供不滿足乙方施工的現(xiàn)場條件，視為甲方違約。3.乙方未按照甲方要求提供相關(guān)證件和資料，或拒絕接受甲方檢查和監(jiān)督，視為乙方違約。4.甲方未按照合同約定提供乙方施工所需的現(xiàn)場條件，或未對乙方人員進行必要的安全生產(chǎn)培訓(xùn)和指導(dǎo)，視為甲方違約。三、法律名詞及解釋：1.分包工程：指乙方在其資質(zhì)范圍內(nèi)，按照甲方的要求完成的工程部分。2.工程質(zhì)量：指分包工程符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和甲方要求的狀態(tài)。3.違約金：指違約方按照合同約定或法院判決，向守約方支付的賠償金。4.安全事故：指在分包工程過程中，因乙方原因造成的人員傷亡、財產(chǎn)損失的事件。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.乙方施工進度滯后于甲方工程進度，導(dǎo)致甲方工程延期。解決辦法：乙方應(yīng)合理安排施工計劃，確保工程按時完成；甲方應(yīng)提供乙方所需的施工條件，協(xié)助乙方加快施工進度。2.乙方分包工程質(zhì)量不符合甲方要求，導(dǎo)致甲方無法通過驗收。解決辦法：乙方應(yīng)按照甲方要求進行整改或重新施工，直至工程質(zhì)量符合要求；甲方有權(quán)扣除相應(yīng)的違約金。3.甲方未按照合同約定支付分包工程費用，乙方拒絕繼續(xù)施工。解決辦法：甲方應(yīng)及時支付分包工程費用；乙方應(yīng)按照合同約定繼續(xù)施工。4.現(xiàn)場管理、安全管理、質(zhì)量管理等出現(xiàn)爭議。解決辦法：甲乙雙方應(yīng)按照合同約定的管理協(xié)議進行協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可以向法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景：1.甲方為進行某項工程，需要乙方提供