合同編號(hào)：__________工程勞務(wù)承攬與裝修協(xié)議名稱：____________________地址：____________________法定代表人：________________聯(lián)系電話：________________名稱：____________________地址：____________________法定代表人：________________聯(lián)系電話：________________第一條工程概況1.1工程地點(diǎn)：____________________1.2工程內(nèi)容：根據(jù)附件一《工程裝修方案》進(jìn)行裝修，包括但不限于_______、_______、_______等。1.3工程預(yù)算：人民幣（大寫(xiě)）：_______元整（小寫(xiě)）：_______元。第二條承攬方的義務(wù)2.1承攬方應(yīng)在合同簽訂后_______天內(nèi)，按照約定的工程內(nèi)容和預(yù)算，完成工程的裝修。2.2承攬方應(yīng)保證裝修工程的質(zhì)量，確保工程符合我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.3承攬方應(yīng)按照約定的時(shí)間、質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)完成工程，不得延誤。如因承攬方原因?qū)е鹿こ萄诱`，應(yīng)按照逾期交付工程部分工程款的1%向委托方支付違約金。2.4承攬方在施工過(guò)程中應(yīng)遵守安全生產(chǎn)規(guī)定，確保施工安全。如因承攬方原因造成安全事故，由承攬方承擔(dān)全部責(zé)任。第三條委托方的義務(wù)3.1委托方應(yīng)按照約定的時(shí)間和方式支付工程款。3.2委托方應(yīng)提供施工場(chǎng)地，并保證施工場(chǎng)地符合施工條件。3.3委托方應(yīng)協(xié)助承攬方辦理與工程相關(guān)的各類手續(xù)。3.4委托方應(yīng)按照約定的時(shí)間提供所需的施工材料、設(shè)備等，并保證其質(zhì)量。第四條工程款支付及結(jié)算4.1本工程的工程款分為三次支付，具體支付時(shí)間及比例見(jiàn)附件二《工程款支付計(jì)劃》。4.2委托方應(yīng)在支付工程款時(shí)，向承攬方提供等額的增值稅普通發(fā)票。4.3工程完成后，承攬方應(yīng)向委托方提供完整的工程資料，包括施工圖紙、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。4.4工程驗(yàn)收合格后，雙方按照本協(xié)議約定進(jìn)行結(jié)算。第五條驗(yàn)收及保修5.1工程完成后，委托方應(yīng)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收不合格的，承攬方應(yīng)按照委托方的要求及時(shí)整改，直至達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。5.2工程驗(yàn)收合格后，承攬方應(yīng)按照我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供_______年的質(zhì)保期服務(wù)。5.3在質(zhì)保期內(nèi)，因承攬方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量問(wèn)題，承攬方應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)，并承擔(dān)因此產(chǎn)生的全部費(fèi)用。第六條違約責(zé)任6.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或者造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償因此給對(duì)方造成的損失。6.2承攬方如未按照約定的時(shí)間、質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)完成工程，應(yīng)按照逾期交付工程部分工程款的1%向委托方支付違約金。第七條爭(zhēng)議解決7.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。7.2雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。8.2本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗(yàn)收合格且工程款結(jié)清之日終止。甲方（委托方）：________________乙方（承攬方）：________________簽訂日期：______年______月______日注意事項(xiàng)及解決辦法：1.注意事項(xiàng)：（1）雙方在簽訂合同時(shí)，應(yīng)認(rèn)真閱讀合同內(nèi)容，確保各自權(quán)益。（2）合同中的工程內(nèi)容、工程預(yù)算、工程款支付計(jì)劃等關(guān)鍵條款應(yīng)詳細(xì)明確，以免產(chǎn)生歧義。（3）雙方應(yīng)按照約定履行合同義務(wù)，確保工程質(zhì)量和進(jìn)度。（4）注意保存好合同副本，以備不時(shí)之需。2.解決辦法：（1）如雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。（2）如協(xié)商不成，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。（3）在訴訟過(guò)程中，應(yīng)注意保留好相關(guān)證據(jù)，以維護(hù)自身合法權(quán)益。關(guān)鍵詞語(yǔ)的法律名詞解釋：1.工程款：指委托方按照約定支付給承攬方的工程價(jià)款。2.違約金：指一方違反合同約定，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。3.質(zhì)保期：指工程驗(yàn)收合格后，承攬方提供免費(fèi)維修服務(wù)的期限。4.爭(zhēng)議解決：指當(dāng)雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生糾紛時(shí)，通過(guò)法律途徑解決糾紛的過(guò)程。5.合同簽訂地：指雙方簽訂合同的地點(diǎn)，通常為甲乙雙方的所在地。特殊應(yīng)用場(chǎng)合及補(bǔ)充條款：1.特殊應(yīng)用場(chǎng)合：如果工程過(guò)程中出現(xiàn)設(shè)計(jì)變更，導(dǎo)致工程預(yù)算增加。補(bǔ)充條款：雙方同意，如在工程過(guò)程中因設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致工程預(yù)算增加，應(yīng)立即進(jìn)行協(xié)商，并在合同中補(bǔ)充約定預(yù)算增加的金額和支付方式。2.特殊應(yīng)用場(chǎng)合：如果工程進(jìn)度延誤，影響到委托方的入住時(shí)間。補(bǔ)充條款：如承攬方原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)度延誤，影響委托方入住，承攬方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，向委托方支付違約金，并盡量采取措施加快工程進(jìn)度。3.特殊應(yīng)用場(chǎng)合：如果工程質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題，需要修復(fù)。補(bǔ)充條款：雙方同意，工程驗(yàn)收合格后，如出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，承攬方應(yīng)在接到委托方通知后的規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行修復(fù)，并承擔(dān)修復(fù)費(fèi)用。如因承攬方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量問(wèn)題，承攬方應(yīng)承