寫字樓開荒保潔施工合同合同編號(hào)：__________甲方（委托方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________乙方（施工方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方需要對位于__________的寫字樓進(jìn)行開荒保潔施工，乙方具備相應(yīng)的施工能力，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程內(nèi)容1.1本工程內(nèi)容包括但不限于：地面清潔、墻面清潔、天花板清潔、窗戶清潔、衛(wèi)生間清潔、公共區(qū)域清潔等。1.2乙方應(yīng)按照甲方提供的清潔標(biāo)準(zhǔn)及要求進(jìn)行施工。第二條工程期限2.1本工程計(jì)劃開工日期為__________，計(jì)劃竣工日期為__________。2.2乙方若因特殊情況不能按期完成，應(yīng)提前七日向甲方提出延期申請，并征得甲方同意。第三條工程質(zhì)量3.1乙方應(yīng)保證施工質(zhì)量，達(dá)到甲方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.2工程竣工后，甲方應(yīng)對工程進(jìn)行驗(yàn)收。如乙方未能達(dá)到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)要求乙方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)無償整改。第四條工程費(fèi)用4.1本工程的施工費(fèi)用為人民幣_(tái)_________元（大寫：__________________________元整）。4.2乙方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間和方式向甲方支付工程款。第五條付款方式及時(shí)間5.1本工程款分為三次支付：（1）合同簽訂后三個(gè)工作日內(nèi)，甲方支付乙方工程款的__________%；（2）工程進(jìn)度達(dá)到__________%時(shí)，甲方支付乙方工程款的__________%；（3）工程竣工驗(yàn)收合格后，甲方支付乙方工程款的__________%。5.2乙方開具正規(guī)發(fā)票，甲方按約定時(shí)間支付工程款。第六條違約責(zé)任6.1乙方如未能按照約定時(shí)間完成工程，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為合同金額的__________%。6.2甲方如未能按照約定時(shí)間支付工程款，應(yīng)向乙方支付滯納金，滯納金為應(yīng)付款項(xiàng)的__________%。第七條爭議解決7.1本合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。7.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程竣工驗(yàn)收合格之日止。甲方（委托方）：__________乙方（施工方）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.寫字樓開荒保潔施工方案2.清潔標(biāo)準(zhǔn)及要求3.工程進(jìn)度報(bào)告4.工程驗(yàn)收報(bào)告5.付款憑證6.違約金計(jì)算公式7.法律文件（如法院判決書、調(diào)解書等）二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按約定時(shí)間完成工程，屬于違約行為。2.甲方未按約定時(shí)間支付工程款，屬于違約行為。3.乙方施工質(zhì)量未達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)，屬于違約行為。4.甲方未履行合同約定的其他義務(wù)，屬于違約行為。三、法律名詞及解釋：1.合同金額：指雙方約定的工程總價(jià)款。2.違約金：指違約方應(yīng)支付給守約方的賠償金。3.滯納金：指未按約定時(shí)間支付款項(xiàng)的一方應(yīng)支付給另一方的違約金。4.工程驗(yàn)收：指甲方對乙方完成的工程進(jìn)行檢驗(yàn)、評(píng)估，以確定是否達(dá)到約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的過程。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：乙方應(yīng)與甲方溝通，制定合理的施工計(jì)劃，并采取措施加快施工進(jìn)度。2.施工質(zhì)量問題：乙方應(yīng)按照約定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，如有問題，應(yīng)立即整改，直至達(dá)到甲方要求。3.支付款項(xiàng)問題：甲方應(yīng)按照約定時(shí)間支付工程款，如有延遲，應(yīng)支付滯納金；乙方應(yīng)提供正規(guī)發(fā)票。4.爭議解決：雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可向法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景：