?合同編號：施工合同協(xié)議書甲方：乙方：第一條工程概況1.1工程名稱：1.2工程地點(diǎn)：1.3工程內(nèi)容：1.4工程工期：第二條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)2.1乙方應(yīng)按照甲方的要求和國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，保證工程質(zhì)量。2.2工程驗收標(biāo)準(zhǔn)：第三條合同價格3.1合同總價：元（大寫：元整）。3.2支付方式：3.3支付期限：第四條合同履行4.1乙方應(yīng)按照約定的工期完成工程施工。4.2乙方應(yīng)按照約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。4.3甲方應(yīng)按照約定的方式和期限支付合同價款。第五條違約責(zé)任5.1乙方未按照約定工期完成工程的，應(yīng)按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計算方式為：。5.2乙方未按照約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工的，乙方應(yīng)承擔(dān)修復(fù)、返工等費(fèi)用，并承擔(dān)給甲方造成的損失。5.3甲方未按照約定方式和期限支付合同價款的，應(yīng)按照逾期天數(shù)向乙方支付違約金，違約金計算方式為：。第六條爭議解決本合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。第七條其他約定7.1雙方應(yīng)遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，合法合規(guī)履行合同。7.2雙方應(yīng)保守合同和工程相關(guān)的商業(yè)秘密。7.3本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：注意事項：1.確保合同雙方主體資格合法，具有簽訂和履行合同的能力。2.明確工程項目的具體要求和標(biāo)準(zhǔn)，避免因模糊不清導(dǎo)致的糾紛。3.合同價款的支付方式和期限要明確，確保乙方按時獲得支付。4.約定違約責(zé)任，明確違約行為的處理方式，保障雙方權(quán)益。5.約定爭議解決方式，確保合同糾紛能夠得到有效處理。6.遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，合法合規(guī)履行合同。解決辦法：1.對合同雙方主體資格進(jìn)行審查，確保合法有效。2.在合同中詳細(xì)描述工程項目的要求和標(biāo)準(zhǔn)，如有需要可附上相關(guān)圖紙或說明。3.明確合同價款的支付方式和期限，如有需要可設(shè)立擔(dān)保措施。4.合同中約定違約責(zé)任，明確違約行為的處理方式，如賠償金額、逾期利息等。5.在合同中約定爭議解決方式，如友好協(xié)商、仲裁或訴訟等。6.雙方在履行合同過程中，嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，如有疑問可尋求法律專業(yè)人士意見。法律名詞及名詞解釋：1.合同法：是指調(diào)整平等主體之間合同關(guān)系的法律規(guī)范總稱，包括合同的訂立、履行、變更、解除等方面的法律規(guī)定。2.主體資格：指合同雙方具有簽訂和履行合同的能力，包括民事行為能力、法人資格等。3.合同履行：指合同雙方按照合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。4.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。5.爭議解決：指合同雙方在履行過程中發(fā)生糾紛時，通過友好協(xié)商、仲裁或訴訟等方式解決爭議的過程。6.合同糾紛：指合同雙方在履行過程中因履行合同發(fā)生的爭議。7.仲裁：指合同雙方約定將合同爭議提交仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行審理，并作出具有法律效力的裁決。8.訴訟：指合同雙方將合同爭議提交人民法院進(jìn)行審理，并由法院作出判決。應(yīng)用場合：1.建筑工程施工合同：適用于房屋建筑、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等工程項目。2.裝修工程施工合同：適用于住宅、商業(yè)空間等裝修工程。3.設(shè)備安裝工程施工合同：適用于各類設(shè)備的安裝工程，如電梯、空調(diào)等。4.園林綠化工程施工合同：適用于公園、綠化帶等園林工程。5.道路施工合同：適用于道路建設(shè)、維修等工程。補(bǔ)充條款：1.工程變更條款：約定工程變更時的處理方式，包括變更內(nèi)容、工期、價款等。2.不可抗力條款：約定不可抗力事件對合同履行影響的規(guī)定，包括自然災(zāi)害、社會事件等。3.保密條款：約定雙方在合同履行過程中所涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息的保密義務(wù)。4.知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)條款：約定雙方在合同履行過程中所涉及的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)事宜。5.環(huán)保要求條款：約定工程項目的環(huán)保要求，包括廢水、廢氣、固體廢棄物處理等。6.安全施工條款：約定施工過程中的安全要求，包括安全生產(chǎn)、事故處理等。附件列表：1.工程圖紙：包括工程設(shè)計圖紙、施工圖紙等。2.技術(shù)規(guī)范：包括施工技術(shù)要求、材料標(biāo)準(zhǔn)等。3.工程量清單：詳細(xì)列明工程項目的工程量、單價、總價等信息。4.乙方資質(zhì)